2024年监理工程师之土木建筑目标控制经典例题

2024年监理工程师之土木建筑目标控制经典例题单选题（共200题）1、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A2、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D3、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C4、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料、设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】A5、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D6、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】D7、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。A.5930B.5948C.6090D.6108【答案】A8、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】A9、某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货，施工单位提出采用替代规格钢A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.设计单位现场代表D.施工单位技术负责人【答案】B10、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558【答案】D11、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位、原设计单位、监理单位B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位C.施工单位、原设计单位、建设单位D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】C12、下列关于宪法的说法，不正确的是：A.宪法是根本大法，但是与其他法律相比，宪法不具有制裁性B.英国是近代宪法的发源地，其宪法是世界上产生最早的刚性宪法C.宪法是公民权利保障书，宪法的法律效力主要体现在其约束政府、官员等权力所有者的行为D.各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文，中国现行宪法即没有附则【答案】A13、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A14、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。A.总投资收益率B.利息备付率C.净现值D.资本金净利润率【答案】C15、关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是()。A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要D.施工方法及技术措施应可行与可靠【答案】B16、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C17、（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C18、（2022年真题）某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C19、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C20、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A21、（）是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。A.建设工程进度控制B.设计进度控制C.监理进度控制D.设计准备进度控制【答案】B22、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C23、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B24、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D25、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D26、在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的()。A.勘察规划B.勘察方案C.勘察管理文件D.勘察工作责任制【答案】B27、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。A.建设项目B.单项项目C.单元工程D.单位工程【答案】B28、（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B29、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态【答案】C30、两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。A.30m2B.45m2C.60m2D.75m2【答案】B31、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。A.估计工程量单价B.纯单价C.可调总价D.可调单价【答案】B32、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（）。A.3％B.5％C.8％D.10％【答案】B33、质量管理体系文件中，（）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】D34、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A35、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。A.设备及工器具购置费B.土地使用费C.铺底流动资金D.涨价预备费【答案】C36、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C37、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】B38、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】B39、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A40、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.监理回复单D.监理报告单【答案】A41、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：A.公共卫生安全B.反垄断C.外汇管制D.劳动者权益保护【答案】A42、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察.设计.施工.设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人【答案】B43、（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B44、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D45、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用B.基本预备费和涨价预备费C.应急费和建设成本上升费用D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】C46、（2022年真题）编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A47、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则不包括（）。A.坚持质量第一B.坚持旁站监理C.坚持以人为核心D.坚持质量标准【答案】B48、在建设工程施工质量控制中，下列属于监理工程师审查施工单位编制的施工组织设计基本内容的是（）。A.现场施工管理机构是否配备了相应的质量管理人员B.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠C.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准D.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系【答案】B49、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A50、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C51、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D52、下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】B53、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()A.同时开工、同时竣工、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时开工、同时竣工、同时验收D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】B54、在搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑关系D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】A55、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D56、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。A.3300.0B.3437.5C.3737.5D.3862.5【答案】A57、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B58、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。A.有关材料及其制品质量的技术标准B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定C.有关材料搜集方面的规定D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程【答案】D59、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A60、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D61、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。A.设计的主导思想与设计构思B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项D.设计人员的资格【答案】D62、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为()万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A63、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()A.监理规范B.施工管理规程C.混凝土验收规范D.电焊操作规程【答案】D64、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A65、工程量清单的十二位项目编码中，三至四位表示（）。A.附录分类顺序码B.专业工程码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A66、价值工程中的全寿命周期费用是指()A.生产过程中发生的全部成本B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和C.产品存续期的总成本D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】D67、对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。A.施工单位，项目监理机构，建设单位B.项目监理机构，施工单位，建设单位C.施工单位，建设单位，建设单位D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【答案】A68、工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。A.全部有效B.全部无效C.部分无效D.不予承认【答案】C69、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A70、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】B71、施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交A.在竣工前B.在竣工后C.与竣工验收报告同时D.在工程决算时【答案】C72、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B73、某工程项目产生稳定的维护工地清洁费用，则监理工程师宜采用的维护工地清洁计量方式是（）。A.均摊法B.凭据法C.估价法D.分解计量法【答案】A74、国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。A.现场管理费B.总部管理费C.分包费D.风险费【答案】D75、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D76、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C77、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。A.10%，3B.10%，2C.9%，3D.9%，2【答案】A78、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D79、在建设工程质量特性中，（）是指在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。A.适用性B.耐久性C.节能性D.安全性【答案】C80、某新建项目装配车间的土建工程概算100万元，给水排水和电气照明工程概算15万元，设计费10万元，装配生产设备及安装工程概算100万元，联合试运转费概算5万元，则该装配车间单项工程综合概算为（）万元。A.215B.220C.225D.230【答案】A81、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的为废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】B82、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。＜br>A.项目投资B.产品价格C.产品成本D.产量【答案】B83、在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（）。A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作B.分析进度偏差是否超过总时差C.分析进度偏差是否超过自由时差D.分析相关工作的逻辑关系【答案】A84、（）是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。A.人员素质B.工程材料C.机械设备D.建造方法【答案】B85、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A86、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对工期的影响C.确定工期的限制条件D.比较实际进度与计划进度【答案】D87、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。A.4-6-3-1-5-2B.4-3-6-1-5-2C.4-6-3-1-2-5D.4-3-6-1-2-5【答案】A88、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A89、制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献的是（）。A.组织者B.领导者C.投资者D.执行者【答案】B90、2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220【答案】B91、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%【答案】A92、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C93、某银行给企业贷款1000万元，年利率为6%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.180.000B.194.05C.240.000D.124.973【答案】B94、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D95、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D96、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性【答案】A97、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】A98、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D99、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度【答案】D100、在审理甲交通肇事案件的过程中，甲与被害人和解，适用当事人和解的公诉案件诉讼程序，下列选项中正确的有：A.甲与被害人和解，审理法院应当主持制作和解协议书B.甲与被害人和解，和解协议中可以约定对甲减轻处罚C.甲的哥哥经过甲的同意，可以代甲与被害人和解D.若被害人伤重死亡，被害人的姐姐可以与甲和解【答案】A101、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C102、房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B103、根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.4%C.3%D.2%【答案】C104、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】B105、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】B106、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？()A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书C.工程概况，编制方法，编制依据D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容【答案】A107、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>A.9B.11C.14D.15【答案】A108、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()A.对工程造价目标进行风险分析B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程进行计量D.进行工程变更价款审查【答案】B109、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下【答案】B110、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B111、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A112、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B113、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。A.人工费B.管理费C.利润D.税金【答案】D114、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】B115、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D116、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层随机抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B117、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。A.可调总价B.固定总价C.可调单价D.固定单价【答案】A118、下列有关工程质量控制的主体划分，正确的是（）。A.监理单位属于自控主体B.政府部门属于自控主体C.建设单位属于监控主体D.施工单位属于监控主体【答案】C119、建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。A.设计单位专业工程师B.监理员C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】C120、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C121、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B122、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C123、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A124、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B125、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。A.实际进度数据的加工处理B.定期收集反映工程实际进度的有关数据C.现场实地检查工程进展情况D.定期召开现场会议【答案】B126、在吊顶内铺放纤维吸声材料时，应采取的施工技术措施是：()A.防潮措施B.防火措施C.防散落措施D.防霉变措施【答案】C127、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。A.不予上调B.按照通知要求上调10%C.由总监理工程师确定新的单价D.由发承包双方协商后适当调整【答案】A128、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】D129、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。A.以顾客为关注焦点B.以过程方法为主导C.以全员参与为动力D.以持续改进为目标【答案】B130、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A131、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。A.人工费B.管理费C.利润D.税金【答案】D132、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B133、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D134、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。A.24B.30C.36D.54【答案】B135、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】A136、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（）也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件【答案】A137、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C138、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。A.施工机具使用费B.运杂费C.安拆费及场外运费D.措施项目费【答案】C139、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D140、（），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法【答案】C141、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D142、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()A.产品说明书B.权威性认证资料C.技术说明书D.材料样品【答案】D143、下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦【答案】D144、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A145、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B146、在工程施工质量验收活动中，（）向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。A.监理机构B.施工单位C.质检机构D.行政主管部门【答案】B147、停止费用优化时，应满足的要求是（）。A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】A148、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。A.全国范围所有工程B.企业所在地区工程C.建筑行业所有工程D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】D149、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】C150、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C151、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D152、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。A.分包商的报价B.承包商对分包商的管理费C.业主对分包商的管理费D.分包商的报价加总包管理费【答案】D153、监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成()后，予以审核签认。A.技术论证方案B.技术处理方案C.事故调查报告D.事故处理报告【答案】B154、网络计划的资源优化分为两种，其中“资源有限，工期最短”的优化是指（）。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】B155、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B156、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C157、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B158、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A159、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】D160、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B161、持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】A162、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A163、（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。A.16B.21C.25D.28【答案】C164、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B165、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D166、建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】C167、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B168、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。A.-170B.-144C.144D.170【答案】D169、下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干涉【答案】B170、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A171、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()A.完全随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】D172、根据《建设工程监理规范》，监理机构在编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】A173、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()A.砌块的规格形状尺寸B.砌块与砌体的黏结强度C.砌体的整体变形D.砌体的收缩裂缝【答案】D174、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】B175、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。A.见证取样B.验证试验C.标准试验D.抽样试验【答案】B176、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B177、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】A178、下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。A.挤塑聚苯板B.泡沫玻璃板C.岩棉保温板D.酚醛树脂板【答案】B179、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C180、凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.项目经理【答案】B181、（）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。A.ABC分析法B.强制确定法C.因素分析法D.价值指数法【答案】C182、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.不合理的施工方案B.计划安排不周密C.施工安全措施不当D.施工设备不配套，选型失当【答案】B183、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A184、质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.政府部门C.监理人员D.事故调查小组【答案】A185、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B186、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C187、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B188、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B189、审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。A.标准审查B.集中会审C.对比分析D.查询核实【答案】B190、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C191、（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B192、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】A193、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A194、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A195、根据行政许可法的有关规定，以下关于行政许可实施的说法，不正确的是：A.许可需要行政机关内设的多个机构办理的，可以确定一个机构统一受理许可申请，统一送达许可决定B.许可依法由地方政府两个以上部门分别实施的，本级政府应当确定一个部门受理许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或组织有关部门合办理、集中办理C.申请人申请行政许可，应当对其申请材料实质内容的真实性负责D.行政机关不予受理行政许可申请，应当出具加盖行政机关专用印章和注明日期的书面凭证【答案】A196、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门【答案】C197、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D198、根据《建设工程工程量清单计价规范》编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码为010605001015，则“05”的含义是（）。A.分项工程项目名称顺序码B.清单项目名称顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程顺序码【答案】C199、关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】A200、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A多选题（共150题）1、下列选项是属于BIM在施工企业应用内容的是()。A.建立BIM施工模型B.能耗分析C.施工过程模拟D.运行维护E.施工深化设计【答案】AC2、建设工程质量特性中，适用性包括（）。A.组织性能B.结构性能C.使用性能D.理化性能E.经济性能【答案】BCD3、下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（）。A.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用B.试运转收入大于费用支出的工程不列联合试运转费C.联合试运转支出包括试运转所需的原料、燃料、油料和动力的费用D.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资E.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用【答案】BCD4、下列属于工程监理单位质量管理体系建立和实施过程中质量体系运行与改进的有（）。A.纠正措施B.内部审核C.调整方案D.纠正措施E.管理评审【答案】AB5、进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB6、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()A.适用性B.安全性C.可靠性D.经济性E.耐久性【答案】AC7、在价值工程的功能评价活动过程中，计算出某评价对象的价值系数V＞1，则有可能表明（）。A.实际成本偏低B.有不必要的功能C.实际成本偏高D.功能可能不足E.功能与成本的分配比较理想【答案】AB8、当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用()等方法改变某些工作的逻辑关系。A.增加资源投入量B.提高劳动效率C.将顺序进行的工作改为平行作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.分段组织流水作业【答案】CD9、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量D.尽量减少单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】ABC10、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD11、项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料的内容包括（）。A.营业执照、企业资质证书B.安全生产许可文件C.类似工程业绩D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.分包合同协议条款和分包工程内容【答案】ABCD12、工程网络计划中的关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时间间隔均为零B.双代号时标网络计划中时距均为零C.单代号网络计划中由关键工作组成D.双代号网络计划中由关键点组成E.双代号时标网络计划中无波形线【答案】A13、下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD14、单位工程质量验收时，对主要使用功能进行抽查，这是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容，体现了标准中（）的原则。A.质量控制B.用户至上C.完善手段D.严谨细致E.过程控制【答案】C15、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款承包人可向发包人索赔工期和费用但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误B.法律变化引起的价格调整C.施工工程中承包人遇到不利物质条件D.发包人要求承包人提前竣工E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C16、下列有关工程预付款的描述，正确的有（）。A.预付款主要解决承包人施工准备阶段资金周转问题B.预付款应以具体数据约定，即绝对数C.预付款的支付时间可以是合同签订后一个月D.预付款的支付时间可以是开工日前7天E.工程预付款应是合同金额的10%【答案】ACD17、按费用构成要素划分的建筑安装工程费中，施工机械使用费包含的税费主要指施工机械按照国家规定应缴纳的（）。A.车船使用税B.保险费C.维修费D.办公费E.城市建设维护税【答案】AB18、以下哪项能源不是《可再生能源法》中列举的可再生能源？（）A.地热能B.核能C.水能D.生物质能【答案】B19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，下列属于分部工程的有()。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工程【答案】ABC20、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E.负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】ACD21、投资偏差的原因有多方面，下列属于业主原因的有（）。A.材料代用B.组织不落实C.协调不佳D.赶进度E.增加内容【答案】BC22、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括()。A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B.业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确C.是否有进度控制人员的职责分工D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定【答案】ABD23、设备制造前的质量控制工作有（）。A.明确设备制造过程的要求及质量标准B.审查设备制造的工艺方案C.检验计划和检验要求的审查D.对生产人员上岗资格的检查E.不合格零件的处置【答案】ABCD24、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD25、司法机关的内涵和外延因为政治体制的不同，而在各国并不相同，下列关于我国司法机关的理解正确的是、()A.我国的司法机关仅仅指法律适用机关——人民法院B.按照我国的宪法和法律的规定我国司法机关是指人民法院和人民检察院C.我国的司法机关包括担任侦查职能的公安机关、国家安全机关，以及审判机关和检察机关D.仲裁机构具有一定的司法性或准司法性，也应列入司法机关的范围【答案】B26、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。A.全面性B.细致程度C.准确性D.可交换性E.保持时效性【答案】ABC27、下列属于建设工程投资的特点的有（）。A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资确定层次单一C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资需动态跟踪调整E.建设工程投资确定依据较简单【答案】ACD28、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD29、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由()共同签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD30、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。A.所含的分项工程价款核算准确B.质量控制资料完整C.所含的分项工程的质量均应验收合格D.观感质量验收应符合要求E.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定【答案】BCD31、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有()。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间【答案】AB32、项目监理机构在质量控制中，应依据相应的质量标准和技术规程。下列属于控制施工作业活动质量技术规程的有（）。A.水泥质量标准B.砌体操作规程C.混凝土施工操作规程D.水泥质量验收规定E.混凝土结构工程施工质量验收规范【答案】BC33、下列工程建设其他费用中，属于临时设施费的有（）。A.施工单位场地平整费B.建设单位临时设施的维修费C.环境影响评价费D.建设单位临时设施的租赁费E.施工单位临时设施费【答案】BD34、在幕墙放置竖梃时，可以选择以下哪些方式？()A.拾取一条网格线B.拾取单段网格线C.除拾取外的全部网格线D.按TAB键拾取的网格线E.全部网格线【答案】AB35、勘察单位勘察工作完成后，监理工程师质量管理的工作主要有（）。A.督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作B.检查勘察单位技术档案管理情况C.对施工过程中出现的地质问题进行跟踪D.审查勘察成果报告，参加勘察成果验收E.签发勘察费用支付证书，并应报建设单位【答案】ABCD36、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.毎批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD37、建设投资组成中的设备及工器具购置费由（）组成。A.设备原价B.工器具原价C.运杂费D.基本预备费E.涨价预备费【答案】ABC38、项目监理机构应履行对施工单位的混凝土制备站或商品混凝土制备的质量进行控制。应重点抓好（）。A.进厂（场）材料合格性验收审查B.混凝土配合比审查C.制备生产记录检查D.见证取样和检验报告审核E.抽样检验报告审查【答案】ABCD39、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。A.抽查施工单位完成工程质量的行为B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量D.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量E.对工程竣工验收进行监督【答案】BCD40、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，企业管理费包括（）。A.管理人员工资B.工会经费C.财产保险费D.新结构、新材料的试验费E.高温（寒）作业临时津贴【答案】ABC41、建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC42、资源优化的前提条件是()。A.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作的资源强度为常数D.保证工程总成本最低时的工期安排E.在网络计划中找出直接费用率最小的关键工作，缩短其持续时间【答案】ABC43、建设工程进度调整系统过程中的工作内容不包括（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.实际进度数据的加工处理C.分析进度偏差对工作及总工期的影响D.确定工期和后续工作的限制条件E.实际进度与计划进度的对比【答案】AB44、（2022年真题）监理工程师控制物资供应进度的工作内容有（）。A.进行物资供应决策B.参与投标文件的技术评价C.主持召开物资供应单位协商会议D.签订物资供应合同E.审核和控制物资供应计划【答案】BC45、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分项工程可按()划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB46、施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括()。A.从事取样的人员必须是专职质检人员B.送往试验室的样品要填“送验单”C.样品需加封后送往试验室D.负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案E.见证取样的试验费用由承包单位支付【答案】BCD47、下列关于价值工程的说法中，正确的有()A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的【答案】ABD48、（2018年真题）下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC49、关于市场采购设备质量控制的说法，正确的有（）。A.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准B.应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况C.总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施D.设备由建设单位直接采购的，由项目监理机构编制设备采购方案E.设备采购方案最终应获得监理单位的批准【答案】ABC50、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，可以补偿承包人工期、费用和利润的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人要求承包人提前竣工C.发包人原因引起的暂停施工D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求E.法律变化引起的价格调整【答案】CD51、物资供应的总目标就是按照物资需求（）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】ABCD52、根据FIDIC《施工合同条件》，出现()情况且对承包商造成影响时，承包商也不能索赔利润。A.不可抗力B.法规改变C.业主未能提供现场D.文件有技术错误E.暂停施工【答案】AB53、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。A.没有充分利用工作面，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D.单位时间内投入的劳动力.施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分【答案】AB54、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()A