建设工程施工合同格式范本（七篇）

第2页共2页建设工程施工合同格式范本甲方：_____乙方：_____一、工程名称：_____________________________________。二、工程内容及工程量：_____________________________。三、工程总造价：大写(￥____元)四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_____施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。五、约定施工工期：____年____月____日____年____月____日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。九、质保期(一年)此工程质保期____年：____年____月____日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方(公章)_____乙方(公章)_________年____月____日____年____月____日建设工程施工合同格式范本（二）发包人(全称)：_____承包人(全称)：_____根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________________________。2.工程地点：________________________________________。3.工程立项批准文号：________________________________。4.资金来源：________________________________________。5.工程内容：________________________________________。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围：_____。二、合同工期计划开工日期：____年____月____日。计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_____标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写_____)(￥____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元);2.合同价格形式：____________________________________。五、项目经理承包人项目经理：___________________________________。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于____年____月____日签订。十、签订地点本合同在_____签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_____生效。十三、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：_____(公章)承包人：_____(公章)法定代表人或其委托代理人：__________法定代表人或其委托代理人：_______________(签字)_____(签字)组织机构代码：_____组织机构代码：_____地址：_____地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____电子信箱：_____电子信箱：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____建设工程施工合同格式范本（三）甲方：乙方：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容：①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计：1840m3。③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建部分场地绿化处理工程。⑥、厂房建设图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。⑧、办公区域的装饰部分。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：____年____月____日进场，竣工日期____年____月____日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、规范和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日建设工程施工合同格式范本（四）合同编号：__________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_____工程，接受了_____（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于____年____月____日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_____。1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2.本合同包括下列文件（示例）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其他文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。6.本合同一式____份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本____份，发包人执____份，承包人执____份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人（盖章）：_____承包人（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____地址：_____地址：_____网址：_____网址：_____电话：_____电话：_____电传：_____电传：_____传真：_____传真：_____电报挂号：_____电报挂号：_____邮政编码：_____邮政编码：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____签订地点：_____附件（略）注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。建设工程施工合同格式范本（五）发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：_____开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_____１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。建设工程施工合同格式范本（六）发包人(全称)：_____承包人(全称)：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：____元(人民币)￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件、相关文档7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。甲方：_____乙方：_____时间：_____建设工程施工合同格式范本（七）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发