2023年监理工程师之土木建筑目标控制能力测试试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制能力测试试卷B卷附答案单选题（共200题）1、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B2、当一年中计息次数m＞1时，实际利率与名义利率相比，说法正确的是（）。A.实际利率大于名义利率B.实际利率小于名义利率C.实际利率等于名义利率D.无法确定【答案】A3、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D4、关于工程量清单的说法，正确的是()。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B5、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()A.编制施工阶段投资控制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔【答案】A6、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】C7、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A8、（2020年真题）某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%【答案】B9、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：A.赔偿义务机关行为的合法性B.赔偿义务机关无过错C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实D.属于法定免责情形【答案】A10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是（）。A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整【答案】B11、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()A.完全随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A12、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D13、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托（）按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。A.施工单位试验室B.建设单位试验室C.监理单位试验室D.有资质的检测机构【答案】D14、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】B15、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D16、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D17、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A18、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。A.制定工作计划B.收集整理资料C.提案编写D.成果评价【答案】B19、资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用过程中多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C20、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】B21、（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D22、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】D23、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D24、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。A.-170B.-144C.144D.170【答案】D25、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D26、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>A.17B.20C.23D.24【答案】C27、根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.专业监理工程师【答案】D28、（2018年真题）在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A29、施工现场发生工程质量事故后，（）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理单位技术负责人【答案】A30、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率时，（）。A.应压缩关键工作的持续时间B.应压缩非关键工作的持续时间C.停止缩短关键工作的持续时间D.停止缩短非关键工作的持续时间【答案】A31、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数【答案】B32、对某些有严重质量缺陷的项目，可采用（）的质量事故处理方案的辅助决策方法，以便确定缺陷的严重程度。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A33、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A34、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A35、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认后报建设单位。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.专业工程师D.施工单位技术负责人【答案】B36、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B37、（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C38、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B39、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。A.概算B.修正概算C.预算D.修正预算【答案】B40、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向政府有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【答案】A41、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.现场实地检查工程进度情况D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】C42、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C43、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B44、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B45、采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则()。A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效【答案】B46、（2021年真题）监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。A.文件标识与控制B.产品质量追踪检查C.物资管理D.内部审核【答案】B47、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C48、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B49、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2B.3C.4D.5【答案】A50、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B51、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A52、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。A.3300.0B.3437.5C.3737.5D.3862.5【答案】A53、“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。A.关系管理B.全员参与C.改进D.以顾客为关注焦点【答案】D54、抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于()。A.3dB.5dC.10dD.15d【答案】D55、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（）。A.政策因素B.社会环境因素C.资金因素D.组织管理因素【答案】B56、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。A.一般占贷款金额的5%B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C57、下列各类车库建筑中，土建工程单方造价最低的是：()A.石材砌体结构车库B.钢筋混凝土框架结构车库C.钢筋混凝土框架结构地下车库D.砖混结构车库【答案】A58、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C59、下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：()A.硬木装饰隔断B.硬木半玻璃隔断C.铝合金半玻璃隔断D.轻钢龙骨单排石膏板隔断【答案】C60、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A61、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】D62、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558【答案】D63、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C64、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】A65、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】A66、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主、监理单位、科研单位与承包商的协作与配合【答案】C67、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B68、关于样本中位数的说法，正确的是()。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A69、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18【答案】C70、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A71、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D72、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】A73、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件【答案】D74、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】B75、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D76、根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。A.合同金额（扣除暂列金额）的20%B.合同金额（扣除暂列金额）的30%C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】B77、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位【答案】A78、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D79、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D80、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A81、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】D82、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表【答案】D83、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C84、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。A.002；土石方工程B.002；土方工程C.004；挖一般土方D.004；挖基坑土方【答案】D85、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。A.可调总价B.可调单价C.成本加奖罚D.成本加固定金额酬金【答案】D86、工程变更款项最终结算时，应以（）为依据。A.经建设单位同意的暂定价格B.建设单位与施工单位达成的协议C.实际发生的款项D.竣工结算款【答案】B87、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。A.专业监理工程师，整改通知单B.专业监理工程师，暂停令C.总监理工程师，暂停令D.总监理工程师，监理通知单【答案】C88、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、87.5%和100%，则该预制构件的次要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】B89、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A90、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D91、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A92、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B93、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B94、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的()价值中。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A95、全等节拍流水施工的特点是（）。A.各专业队在同一施工段流水节拍固定B.各专业队在施工段可间歇作业C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等D.专业队数等于施工段数【答案】C96、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A97、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。A.三维数字化建模B.非几何信息录入C.三维模型修改D.碰撞检测【答案】B98、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】C99、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A100、某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2020年3月2日B.2020年3月7日C.2020年3月20日D.2020年3月31日【答案】C101、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际投资75000元B.费用绩效指数为0.76C.进度绩效指数0.93D.投资偏差为－3000元【答案】D102、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C103、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C104、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B105、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C106、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第天，其持续时间为5天，工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）天。A.4B.7C.11D.15【答案】A107、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同【答案】C108、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】B109、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】B110、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A111、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C112、按照建设程序，可以将建设工程定额分为()A.预算定额、概算定额和估算指标B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额【答案】A113、下列各项中，属于违背基本建设程序导致工程质量缺陷的有（）。A.无证设计B.越级设计C.擅自修改设计D.不经竣工验收就交付使用【答案】D114、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（）。A.工程量清单中的全部项目B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目D.返工增加工程量【答案】D115、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C116、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D117、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A118、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B119、工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C120、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（）。A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料【答案】B121、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D122、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。A.建设单位确认B.总监理工程师批准C.质检部门规定D.合同条件约定【答案】D123、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A124、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C125、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位【答案】D126、单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由()A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督站【答案】A127、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D128、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D129、组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】B130、（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B131、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。A.11100B.10600C.9000D.8000【答案】D132、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D133、对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（）倍。A.3B.5C.9D.10【答案】D134、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B135、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15S【答案】B136、关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂【答案】B137、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。A.35.77B.37.57C.39.27D.39.44【答案】C138、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A139、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（）。A.影响工程总工期B.该项工作会变成关键工作C.对后续工作及工程总工期无影响D.使其紧后工作不能按最早时间开始【答案】D140、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求【答案】B141、在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。A.本质原因B.表现形式C.严重程度D.特征表现【答案】D142、投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()A.其他项目清单计价表B.分部分项工程量清单计价表C.零星工作费用表D.措施项目清单计价表【答案】B143、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修C.按年度、季度、月度等时间D.按资金、材料供应【答案】C144、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B145、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。A.100B.160C.170D.200【答案】C146、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B147、（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A148、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】D149、依据行政处罚法的有关规定，以下关于行政处罚设定的说法，正确的是：A.只有法律、行政法规可以创设行政处罚法规定以外的行政处罚种类B.行政法规可以创设吊销企业营业执照的行政处罚C.地方性法规可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚D.上海市人民政府规章可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚【答案】A150、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D151、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】B152、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】D153、某工程项目产生稳定的维护工地清洁费用，则监理工程师宜采用的维护工地清洁计量方式是（）。A.均摊法B.凭据法C.估价法D.分解计量法【答案】A154、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D155、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元B.该项目运营期内年平均净利润为300万元C.该项目总投资收益率可以为15.13%D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】D156、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D157、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.36D.54【答案】B158、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表【答案】C159、建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（）天的用量。A.30B.35C.40D.45【答案】B160、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C161、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【答案】D162、监理工程师要随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助承包单位予以解决，特别是承包单位无力解决的（）。A.施工场地问题B.工程款支付不及时问题C.工程材料质量问题D.内外关系协调问题【答案】D163、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价D.承包人提出调整措施项目费的，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】C164、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。A.产品质量数据离散不大B.不会造成次品.废品的产生C.异常波动，特征明显D.异常波动难以识别和避免【答案】C165、某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】C166、关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】B167、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A168、（2021年真题）为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A169、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C170、下列对于累加数列错位相减取大差法的描述中，错误的是（）。A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加B.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列C.在差数列中取绝对值最大者，即为这两个相邻施工过程的流水步距D.在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距【答案】C171、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C172、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工【答案】A173、甲知道乙打算入户盗窃，遂给了乙钥匙，下列哪一选项是正确的？A.若乙到现场后用自己携带的工具入户盗窃了他人财物的，甲不成立帮助犯B.若乙到现场后先用甲提供的钥匙，发现钥匙根本不起作用，于是乙使用自己的钥匙入户盗窃了财物的，甲成立盗窃罪既遂的帮助犯C.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，由于甲起到了主要作用，所以甲成立盗窃罪既遂，不再认定为帮助犯D.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，甲成立盗窃罪既遂犯的帮助犯【答案】D174、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】A175、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A176、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A177、估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和()。A.工程量清单中提供的工程量B.承包人投标书中填报的工程量C.按合同及设计文件要求实际完成的工程量D.工程标底计算所依据的工程量【答案】C178、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D179、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B180、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】A181、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C182、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C183、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B184、监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施质量监控的方式是（）。A.巡回监控B.定点监控C.旁站监控D.驻厂监造【答案】D185、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】B186、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A187、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A188、（）是控制概算定额(指标)的水平。A.预算定额B.估算指标C.计划定额D.计算定额【答案】B189、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B190、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性【答案】B191、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A192、在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。A.《质量管理体系基础和术语》B.《质量管理体系要求》C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》D.《管理体系审核指南》【答案】A193、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C194、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C195、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C196、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案【答案】B197、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【答案】C198、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A199、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。A.1212.67B.1215.67C.1320.67D.1323.67【答案】C200、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A多选题（共150题）1、下列建筑工程进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A.采用网络计划技术等计划方法B.审查承包商提交的进度计划C.加强合同风险管理D.监理工程进度报告制度E.编制进度控制工作细则【答案】AB2、关于全国人大代表和省、自治区人大代表的名额，下列哪一说法是错误的？A.我国选举权的平等原则既着重于机会平等，也重视实质平等B.我国选举法自颁布以来进行了五次修改，每一次都依据当时城乡人口变化情况对城乡代表名额的分配比例进行了调整C.2010年选举法修订，实现城乡按相同人口比例选举人大代表D.我国选举法的修改反映了城镇化发展的客观趋势【答案】B3、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C4、下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间【答案】BC5、分包工程开工前，专业监理工程师对分包单位资格审核应包括的基本内容有（）。A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可证C.分包合同的支付方式是否合理D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.类似工程业绩【答案】ABD6、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按（）来划分。A.设计系统B.安装工艺C.主要工种D.楼层E.设备组别【答案】A7、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？（）A.室内空气湿度常年大于80%时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层B.倒置式屋面可不做隔汽层C.可采用防水砂浆做隔汽层D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】C8、下列选项关于《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中编码的运算符号说法正确的是()。A.“＋”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码含义的集合B.“/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，以表示适合对象的分类区间C.“＜”、“＞”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分D.“&”用于将不同类别的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的并列关系E.由单个编码和组合编码构成的编码集合，应先对由“/”联合的组合编码进行归档，再对单个编码进行归档，之后对由“+”联合的组合编码进行归档，最后对由“＜”、“＞”联合的组合编码进行归档【答案】ABC9、根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件不包括（）。A.正在办理该建筑工程用地批准手续B.已经确定施工单位和监理单位C.有保证工程质量和安全的具体措施D.需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求E.开工所需资金已经到位【答案】AB10、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有()。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间【答案】AB11、勘察单位勘察工作完成后，监理工程师质量管理的工作主要有（）。A.督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作B.检查勘察单位技术档案管理情况C.对施工过程中出现的地质问题进行跟踪D.审查勘察成果报告，参加勘察成果验收E.签发勘察费用支付证书，并应报建设单位【答案】ABCD12、项目监理机构对进场用于工程的钢材应查验的质量证明文件有（）。A.使用说明B.产品出厂合格证C.出厂检验报告D.进场复验报告E.生产许可证【答案】BCD13、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有A.土建与设备综合施工的合理安排B.工程量清单与施工过程的匹配C.资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡D.外部协作条件的配合情况E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件【答案】ACD14、安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板，可作为燃烧性能为哪一级的装饰材料使用？（）A.A级B.B1级C.B2级D.B3级【答案】A15、建设工程采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.所有施工过程在各个施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数E.专业工作队在施工段上能够连续作业【答案】C16、既有实体建筑物的地基检测项目一般包括（）。A.地基土的分类B.地基土的分布C.地基土的含水量D.地基土的工程特性E.地基土的化学分析【答案】ABD17、下列选项中，属于流水施工空间参数的有（）。A.工作面B.施工段C.施工过程D.流水强度E.流水节拍【答案】AB18、（2016年真题）下列建设工程进度控制的措施中，属于技术措施有（）。A.采用网络计划技术等计划方法B.审查承包商提交的进度计划C.加强合同风险管理D.建立工程进度报告制度E.编制进度控制工作细则【答案】AB19、设备运输与交接的质量控制中，监理单位进行设备交货检查和清点的内容包括（）。A.现场接货准备工作的检查B.按合同规定，在开箱前确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位、设计单位等单位代表参加设备交接C.审查制定的开箱检验方案，以及检查措施的落实情况D.参加设备交货的清点，并做好必要的检查E.审查运货台账、运输状态报告的准备情况【答案】ABCD20、工程监理单位实施工程质量监理的依据有()A.法律法规B.有关技术标准和设计文件C.投资性质D.工程承包合同E.工程监理合同【答案】ABD21、下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习、改进与创新【答案】ABD22、监理工程师审核物资供应计划内容（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济、合理C.物资采购时间安排是否经济、合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】BC23、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。A.工期B.两项工作之间的时间间隔C.最早完成时间D.节点最早时间E.节点时差【答案】ABCD24、在工程质量事故处理的依据中，与特定工程项目密切相关的具有特定性质的依据A.质量事故的实况资料B.与工程相关的各类合同文件C.相关的建设法规D.有关的设计文件和施工资料E.相关的技术规范、技术标准【答案】ABD25、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有（）。A.设计计算允许误差B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数小，但在允许范围内D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.生产工人未遵守操作规程【答案】BD26、处理工程质量事故的依据有（）。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的进度文件和报表D.有关的技术文件和档案E.相关的建设法规【答案】ABD27、对已发生的工程质量缺陷，项目监理机构应进行的处理程序包括（）。A.发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行修复处理B.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案C.围绕原点对现场各种现象和特征进行分析D.工程监理单位审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见E.对处理记录整理归档【答案】ABD28、关于橡胶硫化的目的，以下哪项描述是错误的？（）A.提高强度B.提高耐火性C.提高弹性D.增加可塑性【答案】B29、进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构变形D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB30、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.型号D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD31、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大【答案】AC32、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD33、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC34、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】BD35、PC构件的运输应编制专项运输方案，报项目监理机构批准后执行。专项运输方案一般包括（）。A.编制依据与编制目的B.PC构件参数及运输配车C.运输路线D.装车与运输中的质量安全保障措施E.管理与技术人员的配置【答案】ABCD36、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD37、下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案必须提交的文件有（）。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.规划、环保部门出具的认可文件D.公安消防部门出具的工程验收合格证明文件E.施工单位签署的工程质量保修书【答案】ABC38、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列关于索赔的说法正确的有（）。A.工期延期的费用补偿，通常包括承包人要求延长工期和延长工期而造成的损失B.工期和费用索赔一定会同时成立C.由客观原因造成的延期，承包人一般都可以得到工期和费用的补偿D.由于工地上不可预见的情况，监理工程师可对工程或其任何部分的外形.质量做出变更E.额外的样本与试验是承包人提出工期索赔的原因之一【答案】D39、分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，审核的基本内容有（）。A.分包合同内容是否全面B.营业执照、企业资质等级证书C.专职管理人员和特种作业人员的资格D.类似工程业绩E.安全生产许可文件【答案】BCD40、监理工程师应对施工过程中的（）等工作质量进行监控。A.技术复核B.材料取样送检C.级配、计量D.控制点设置E.质量记录资料【答案】ABC41、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有()A.对造价目标进行风险分析B.进行环境影响评价C.协助业主签订咨询合同D.协商确定工程变更价款E.为处理费用索赔提供证据【答案】AD42、在政府的监督管理职能中，建立和落实工程质量责任制包括（）等。A.工程质量行政领导的责任B.项目法定代表人的责任C.参建单位法定代表人的责任D.工程质量终身负责制E.承建单位行政领导的责任【答案】ABCD43、80系列平开铝合金窗名称中的80指的是（）。A.框料的横断面尺寸B.系列产品定型于20世纪80年代C.框料的壁厚D.窗的抗风压强度值【答案】A44、（2021年真题）政府投资项目概算批准后，允许调整概算的情形有（）。A.原设计范围内，提高建设标准引起的费用增加B.超出原设计范围的重大变更C.建设单位提出设计变更引起的费用增加D.设计文件重大差错引起的工程费用增加E.超出涨价预备费的国家重大政策性调整【答案】B45、（2019年真题）分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的《分包单位资格报审表》及有关资料，对分包单位资格审核的基本内容包括（）。A.分包单位资质及其业绩B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书C.安全生产许可文件D.施工单位对分包单位的管理制度E.分包单位施工规划【答案】ABC46、下列各项中属于建筑工程费的有（）。A.建设工程涉及范围内的建筑物费用B.建设工程涉及范围内的供水等各种管道的费用C.建设工程涉及范围内的构筑物费用D.建设工程涉及范围内的场地平整费用E.建设工程涉及范围内的大型土石方工程费用【答案】ACD47、建设工程平行施工的特点包括()。A.施工现场的组织、管理比较复杂B.各专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.单位时间投入的资源量较为均衡E.有利于提高劳动生产率和工程质量【答案】AC48、质量管理体系是组织的一项战略决策，下列属于ISO质量管理体系特征的有（）。A.符合性B.持续受控C.系统性D.静态性E.可操作性【答案】ABC49、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是（）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.子单位工程E.单位工程【答案】CD50、下列哪些说法体现了职权主义审判模式的特点？A.职权主义审判模式中，法官在审判程序中居于主导和控制地位B.控辩双方的积极性受到了控制，处于消极被动的地位C.法官掌握程序控制权D.控审合一，被告人是被追诉的客体【答案】ABC51、在价值工程活动过程中，分析出V>1则表明（）。A.实际成本偏低B.功能可能过剩C.实际成本偏高D.功能可能不足E.不能确定【答案】AB52、（2019年真题）建筑工程概算编制的基本方法有（）。A.实物量法B.扩大单价法C.概算指标法D.估算指标法E.预算单价法【答案】BC53、建设单位要求监理单位进行平行检验的，双方应在监理合同中明确的内容有（）。A.检验项目B.检验数量C.检验结果D.检验频率E.检验效率【答案】ABD54、工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线安装D.卫生间防渗漏E.屋面防水工程【答案】D55、关于组织流水施工中时间参数的问题，下列叙述正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数C.流水步距是相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间D.流水施工工期是指第一个专业队投入流水施