一级建造师之一建通信与广电工程实务模考复习资料

一级建造师之一建通信与广电工程实务模考复习资料

单选题（共50题）1、微波脉冲波允许暴露的平均功率密度上限为()。A.1mW／cm2B.2mW／cm2C.3mW／cm2D.4mW／cm2【答案】B2、市话全塑电缆的型号中，分类代号HP代表电缆为()。A.市话电缆B.配线电缆C.局用电缆D.都不对【答案】B3、目前大部分基站的定标发射功率为20W，基站射频部分功率过小，会严重影响基站的()。A.抗干扰保护比B.有效使用范围C.接收灵敏度D.覆盖范围【答案】D4、光缆单盘检验中，光电性能检验不包括()。A.光纤长度测量B.光纤单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试(应是光缆护层的绝缘检查)D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C5、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A6、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A7、机房设备安装施工中，关于电缆布放的说法，错误的是（）。A.电源线、地线及信号线应分开布放、绑扎B.电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的10倍C.同一机柜不同线缆的垂直部分的扎带在绑扎时应尽量保持在同一水平面上D.使用扎带绑扎时，扎带扣应朝向操作正面，扎带扣修剪平齐【答案】D8、目前在OTN上的网络节点主要有光分插复用器和()。A.光中继器B.光交叉连接器C.光复用器D.自动交换光网络【答案】B9、电路交换系统有()和时分交换两种方式。A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C10、有线电视传输工程信号传输的方向是()。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D11、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C12、某施工单位在位某市电信公司施工时发生了一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消1年在本市参与电信建设活动资格的是（）。A.电信公司总部B.省电信公司C.市电信公司D.省通信管理局【答案】D13、SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.抖动转移特性【答案】D14、PTN具有内嵌电缆、光纤和微波等各种接入技术，可以灵活地实现快速部署，有很强的()能力。A.环境适应B.控制平面C.连接接口D.共享保护【答案】A15、无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。A.有线接入网B.固定无线接入C.移动无线接入D.都不是【答案】A16、在SDH微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D17、支撑网包含同步网、信令网和()三部分。A.管理网B.运营网C.业务网D.信息网【答案】A18、（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C19、按照《电信运营业重大事故报告规定（试行）》，电信运营业重大事故包括（）。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户·小时【答案】C20、建筑群综合布线设备问内应有足够的设备安装空间，其面积最低不应小于()。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】B21、以一组48V／200AH阀控式密封铅酸蓄电池作为一套-48V／960w设备的后备电池，以10h放电率计算后备时间约为()。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】D22、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括()。A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B23、可以大幅提升5G系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A24、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C25、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m【答案】D26、4G系统能够以()Mbps的速度下载，比拨号上网快2000倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C27、基站安装天线时，20米的塔放电源线应当采用（）点接地。A.1点B.2点C.3点D.4点【答案】C28、在市内街道，架空光缆与街道平行时，架设高度要求为()。A.4mB.4.5mC.5mD.5.5m【答案】B29、TD-SCDMA和CDMA2000最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B30、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A31、大唐电信代表中国提出的()标准采用了TDD模式，支持不对称业务。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D32、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是()。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C33、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制和()制三种。A.ISDBB.SDTVC.ATSCD.SECAM【答案】D34、为了使录音室的混响时间满足要求并且声音扩散均匀，通常采用()措施进行处理。A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料B.墙体采用厚墙或双层墙C.采用密封式的双层窗D.采用特制的双层门【答案】A35、直埋光缆线路工程中，高低差在0．8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D36、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A37、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A38、满足最佳双声道立体声放音条件时，最佳听音角度()。A.50-60°B.60-70°C.70-80°D.80-90°【答案】B39、在数字通信网中，网元n1与n4之间的段落属于（）。A.再生段B.复用段C.数字段D.中继段【答案】C40、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D41、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D42、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB【答案】D43、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响东光缆的（）指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C44、移动核心网在（）时代只有电路域。A.2GB.3GC.4GD.5G【答案】A45、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C46、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】D47、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A48、建筑群综合布线设备问内应有足够的设备安装空间，其面积最低不应小于()。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】B49、功率因数、效率和设备噪声是()设备的指标。A.交流配电B.直流配电C.直流一直流转换D.开关整流【答案】D50、通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（）溶液。A.硫酸B.盐酸C.硝酸D.醋酸【答案】A多选题（共20题）1、太阳能电池、风力发电机组防雷措施应包括()。A.装有太阳能电池的机房顶平台，其女儿墙应设避雷带B.太阳能电池的金属支架应与避雷带至少在两个方向上可靠连通C.太阳能电池的输出地线可以采用铜排D.安装风力发电机组的无人站应安装独立的避雷针E.风力发电机的引下电线应从金属竖杆里面引下【答案】ABD2、3G移动通信系统主要由（）组成。A.操作维护台B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.用户设备【答案】BC3、一个SDH微波通信系统可由()组成。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站E.基站【答案】ABCD4、下列关于管道线路工程施工说法正确的是（）A.子管可跨人手孔敷设B.管孔占用先下后上，先侧后中，逐层使用C.敷设光缆时在管道进出口采取保护措施D.人手孔内光缆接头盒应设置与水线以上E.光缆接头距离两侧出口处的光电缆长度不小于400mm【答案】BCD5、民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）。A.系统接地宜采用一点接地方式B.接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接C.架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地D.防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连E.防雷接地装置与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于30m【答案】ABCD6、已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源，以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABC7、下列管道中，管道地基要求有所不同，但对基础坡度系数均要求为3‰～5‰，它们是()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.梅花管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD8、在SDH微波中继通信系统中，中继站可分为()。A.再生中继站B.中频转接站C.高频转接站D.射频有源转接站E.射频无源转接站【答案】BD9、塑料管道分为()。A.双壁波纹管B.梅花管C.硅芯管D.单壁波纹管E.栅格管【答案】ABC10、剧场扩声系统中，扬声器的固定应安全可靠，水平角、（）应能在设计要求的范围内方便调整。A.倾角B.俯角C.夹角D.对角E.仰角【答案】B11、下列（）是光纤传输特性。A.误码B.抖动C.损耗D.色散E.信噪比【答案】CD12、SDH设备的抖动测试项目包括()。A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD13、发电机组监控开通后应能实现油机的自动（）。A.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC14、符合微波天线馈源安装的技术要求的有()。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.不受外加应力影响C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于±25。D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD15、在SDH微波中继通信系统中，中继站可分为()。A.再生中继站B.中频转接站C.高频转接站D.射频有源转接站E.射频无源转接站【答案】BD16、移动通信设备网络测试内容有（）。A.电压驻波比测试B.网络功能和性能检验C.路测D.呼叫质量测试E.上电测试【答案】BCD17、调频发射天线及VHF波段的电视发射天线的常用形式有()。A.蝙蝠翼天线B.偶极子天线C.菱形天线D.六环天线E.圆极化天线【答案】ABD18、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于90平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD19、网络指标从移动终端感知来讲主要有()。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD20、以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】ACD大题（共10题）一、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.①距离施工现场近；②运输材料、设备、机具便利；◎通信、信息传递方便；④人身及物资安全。2.①跨距200米的跨河施工；②直埋光缆沟的沟深控制；③光缆接续；④与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5.①探明电力电缆的确切位置和深度：②人工小心开挖；③通知电力电缆产权单位到场；④做好应急预案。二、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的5.2折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了2套熔接机和2台OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。三、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；四、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60d，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2．建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2．如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收后15d内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。五、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。六、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】七、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。八、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。一十、（通信与广电工程施工