房屋基础施工合同_第1页
房屋基础施工合同_第2页
房屋基础施工合同_第3页
房屋基础施工合同_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

房屋基础施工合同一、合约简介1.1合约签订日期本合同是由甲方和乙方于XXX年XX月XX日签订的。1.2甲乙双方甲方：（以下简称甲方）____公司；乙方：（以下简称乙方）____公司。1.3合同目的本合同目的是为了规定甲乙双方在房屋基础施工方面的权利和义务，明确工程内容、施工期限、质量标准、工程价款等内容。1.4合同金额本合同的合同金额为：人民币XXX元。1.5合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。二、合同内容2.1工程内容本合同约定的工程内容为：____（详细说明）。甲方应按照本合同约定的要求和标准完成工程内容，确保工程质量合格，达到交付使用标准。2.2工程期限本合同约定的工程期限为：__个月/周/天__，具体时间为合同生效之日起。2.3工程价款本合同工程价款为人民币XXX元，具体付款方式如下：甲方于工程开工前，向乙方缴纳工程款XX%；工程进度达到__%时，甲方向乙方缴纳工程款XX%；工程完工验收后，甲方向乙方缴纳剩余工程款XX%。2.4工程验收工程设施和设备达到使用标准、经由甲乙双方签字的竣工图纸符合国家规定标准，经竣工验收合格后，本合同完成。2.5质量保证甲方应提供合格的材料，严格按照建造规范施工，确保工程质量合格，达到使用标准。2.6争议解决本合同发生争议，双方应友好协商，若协商未果，应提交___仲裁院/人民法院__。裁决或判决为最终结果。2.7合同终止因以下原因，本合同可能终止：本合同工程设计方案未获得审批或许可证等行政许可证；甲方无故延误施工进度，影响工期进度；发生不可抗力，双方无法继续履行本合同；双方自愿协商终止本合同。2.8合同变更合同变更应经过甲乙双方协商一致，以书面形式下达新的合同协议。2.9其他事项本合同其它未尽事宜，按照有关法律、法规或双方约定办理。本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。三、甲乙双方签字甲方：（盖章）____公司签字：_____日期：____年____月_

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论