一级建造师之一建机电工程实务押题练习高能A卷带答案

一级建造师之一建机电工程实务押题练习高能A卷带答案

单选题（共50题）1、关于消防水泵设施的要求，不正确的有（）。A.应设有备用水泵B.备用泵流量不小于80%最大流量C.水箱的水用完之前，在5min内启动D.设有两条吸水管【答案】B2、下列选项中，（）基准点一般作为独立设备安装的基准点。A.简单标高B.预埋标高C.中心标板D.木桩式标高【答案】A3、阀门应按规范要求进行强度和严密性试验，试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查（）且不少于1个。A.8%B.10%C.15%D.25%【答案】B4、下列检查内容，不属于在照明配电箱检查的是（）。A.箱体材料B.箱内开关C.箱内导体D.回路编号【答案】D5、电梯导轨安装时，首先确定导轨支架的安装位置，再安装（）A.安装导轨B.配管配线C.轿厢组装D.电机安装【答案】A6、（2018年真题）钢制压力容器产品焊接试件的力学性能试验检验项目是（）。A.扭转试验B.射线检测C.疲劳试验D.拉伸试验【答案】D7、建筑中水及雨水利用管道中，下列做法不符合要求的是（）。A.中水给水管道连接的水嘴不得高于1.2mB.中水水箱应与生活高位水箱应分设在不同房间C.应采用耐腐蚀的给水管道管材及配件D.交叉敷设时，中水管道应位于生活饮用水管道下面，静距离不宜小于0.15m【答案】A8、室外视频信号传输电缆的方式，宜选用（）的同轴电缆。A.外导体内径为5mmB.外导体内径为7mmC.外导体内径为9mmD.外导体内径为11mm【答案】C9、（2018年真题）不符合耐火陶瓷纤维施工技术要求的是（）。A.制品不得受挤压B.制品粘贴时不受潮湿影响C.粘贴面应清洁和平整D.粘结剂使用时应搅拌均匀【答案】B10、分包单位对承包的项目进行验收时，应有（）参加。A.质监部门B.供应商C.总包单位D.设计单位【答案】C11、下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。A.起点B.中点C.终点D.转折点【答案】B12、常用来弥补耐火砖砌筑不足之处的材料是（）。A.水玻璃B.玻璃纤维C.硅酸盐水泥D.不定形耐火材料【答案】D13、（2015年真题）在自动扶梯空载制动试验中，应检查符合标准规范要求的是（）A.制动载荷B.制动方法C.空载速度D.制停距离【答案】D14、工程质量验收的组织机构不包括（）。A.当地劳动仲裁部门B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A15、电梯安装单位在履行告知后、开始施工前应向规定的检验机构申请（）。A.监督检验B.开箱检查C.现场勘测D.方案审查【答案】A16、在线式巡查系统是利用报警系统和（）的设备实现巡查功能。A.门禁系统B.综合布线C.电视系统D.电话系统【答案】A17、试运行的技术准备工作不包括（）。A.确认可以试运行的条件B.编制试运行总体计划C.确定试运行合格评价标准D.编制试运行物资需要量计划【答案】D18、不需要向消防设计审查验收主管部门申请消防验收的工程有（）。A.国家机关办公楼B.邮政楼C.45m的公共建筑D.建筑总面积大于15000m2的民用机场航站楼【答案】C19、施工中发生以下变化，不需要重新编制或修订施工组织设计的是（）。A.重大设计修改B.施工方法重大调整C.项目技术负责人变更D.主要施工机械重大调整【答案】C20、（2018年真题）对管道元件的质量证明文件有异议时，下列做法正确的是（）。A.异议未解决前，不得使用B.可以使用，但要做好标识并可追溯C.管道元件压力试验合格后，可以使用D.GC1级管道可以使用，GC3级管道不可以使用【答案】A21、下列消防设备，不属于自动喷水灭火系统的设备是（）。A.报警阀组B.水流装置C.喷头组件D.消火栓箱【答案】D22、工程竣工验收由（）负责组织实施。A.总承包单位B.专业施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D23、适用于潮湿场所，且可敷设在吊顶内或高层建筑的电缆竖井内的电缆型号是（）。A.YJV22型B.WD—ZANYJFE型C.ZR—YJFE型D.VV型【答案】C24、机电工程项目部对劳务分承包单位协调管理的重点是（）。A.作业面的调整B.施工物资的采购C.质量安全制度制定D.临时设施布置【答案】C25、连续输送设备的性能是沿着一定路线向（）连续输送物料。A.一个方向B.多个方向C.在平面内多方向D.在立体内任何方向【答案】A26、下列工程中，施工单位应编制专项方案并组织专家论证的是（）。A.25t桥式起重机安装工程B.单件最重8t的吊装工程C.基础标高为50m的塔吊安装工程D.跨度40m的钢结构安装工程【答案】D27、连续生产线上的设备在安装时主要使用（）基准点测设。A.木桩式标高B.简单标高C.预埋标高D.移动标高【答案】C28、下列绝热层采用捆扎的施工方法，正确是（）。A.宜采用螺旋式缠绕捆扎B.硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉C.多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎D.每块绝热制品上的捆扎件不得小于三道【答案】C29、关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）A.给水管让排水管B.大管让小管C.水管让电管D.铁质管道让塑料管【答案】A30、适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用的非金属板材是（）。A.酚醛复合风管B.聚氨酯复合风管C.玻璃纤维复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B31、分项工程施工完成后由（）组织内部验评。A.专业质检员B.项目技术负责人C.项目专业技术负责人D.施工单位【答案】C32、机械设备与基础的连接方式中，用来固定没有强烈振动和冲击的设备是（）。A.胀锚地脚螺栓B.活动地脚螺栓C.固定地脚螺栓D.黏结地脚螺栓【答案】C33、单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B34、使用实行强制检定的计量标准的单位和个人,应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请（）。A.后续检定B.使用中检定C.周期检定D.仲裁检定【答案】C35、高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理地竖向分区并加设（）。A.减压设备B.补水装置C.补偿装置D.阀门【答案】A36、下列材料，适用于含酸碱的排风系统的是（）。A.硬聚氯乙烯风管B.玻璃纤维复合风管C.聚氨酯复合风管D.酚醛复合风管【答案】A37、下列咬口中，风管高压系统不适用的是（）。A.联合角咬合B.转角咬口C.按扣式咬口D.单咬口【答案】C38、临时用电用户未安装电表，按30天的用电量预交全部电费30万元，在使用10天时因故中止用电可向供电企业申请退还电费（）。A.0元B.10万元C.15万元D.20万元【答案】C39、吊车梁和吊车桁架安装就位后不应有（）。A.下挠B.上挠C.侧弯D.扭曲【答案】A40、（2018年真题）下列涂层施工方法中，最节省涂料且效率最高的是（）。A.刷涂法B.滚涂法C.空气喷涂法D.高压无气喷涂法【答案】D41、分项工程施工完成后由（）组织内部验评。A.专业质检员B.项目技术负责人C.项目专业技术负责人D.施工单位【答案】C42、机电工程项目部对工程分承包单位协调管理的重点内容不包括（）。A.质量安全制度制定B.作业计划的安排C.甲供物资分配D.资金使用调拨【答案】B43、T形头地脚螺栓是属于（）地脚螺栓。A.活动型B.固定型C.胀锚型D.预埋型【答案】A44、大跨越档距通常采用（）进行测量。A.电磁波测距法B.导线测量法C.三角测量法D.水准测量法【答案】A45、充水试验的相关规定指出，充水试验宜采用洁净淡水。试验水温均不低于()℃。A.3B.5C.7D.8【答案】B46、机电工程分包单位应依据所承担工程的特点，制定相应的安全技术措施，报（）审核批准后执行。A.设计单位B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【答案】D47、下列属于施工组织设计先进性原则的是（）。A.采取先进的技术措施和方法B.采取科学的管理措施和方法，进行多方案的优化比选C.合理配置资源D.遵守工程建设法律法规、方针政策、标准规范的规定【答案】A48、工程观感质量应由验收人员通过（）来评定。A.讨论确定B.查阅资料确认C.用影像资料评定D.现场检查【答案】D49、下列选项中，不属于泄漏试验检查重点的是（）。A.阀门填料函B.对接焊缝C.法兰连接处D.螺纹连接处【答案】B50、接闪器安装不符合要求的是（）。A.应进行检查。接闪器组装时，各节位置符合出厂标志的编号B.排气式接闪器的安装，应避免其排出的气体引起相间或对地闪络，不能喷及其他电气设备C.氧化锌接闪器的接地线应用截面积不小于16mm2的软铜线D.管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于5m【答案】D多选题（共20题）1、机电工程设备基础分类中，按基础的结构形式不同划分，可分为（）。A.大块式基础B.箱式基础C.独立基础D.绝热层基础E.框架式基础【答案】AB2、凝汽器组装完毕后，汽侧灌水试验的工作内容有（）。A.灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mmB.维持24h无渗漏C.增加临时支撑D.及时将水放净E.水放净后烘干【答案】ABCD3、（2016年真题）电机与减速机联轴器找正时，需测量的参数包括（）。A.径向间隙B.两轴心径向位移C.端面间隙D.两轴线倾斜E.联轴器外径【答案】BCD4、下列关于机电工程开标与评标管理要求，说法正确的是（）。A.开标时间应与提交投标文件截止时间相同B.一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为5人以上单数C.评标原则包括公开、公平、公正D.开、评标过程中，有效标书少于4家，此次招标无效，需重新招标E.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3【答案】ABC5、变压器的主要技术参数有（）。A.工作频率B.固定方式C.额定功率D.额定电压E.绝缘电阻【答案】ACD6、在不赶工的前提下，高层住宅给水排水及室内雨落管道应在（）后，再穿外墙做出户管道。A.结构封顶B.初沉降C.室内管道安装D.室内管道试压E.室内管道防腐施工【答案】AB7、下列关于酚醛复合风管的说法正确的是（）。A.适用于低、中、高压空调系统B.适用于潮湿环境C.不适用于洁净空调系统D.酸碱性环境不适用E.防排烟系统不适用【答案】BCD8、风管安装要求包括（）。A.输送含有易燃易爆气体的风管系统应有可靠的防静电接地措施B.输送含有易燃易爆气体的风管系统通过生活区房间时，不应设置接口C.风管与防护套管之间，应采用不燃柔性材料封堵严密D.室外风管系统的拉索等金属固定件可以与避雷针或避雷网连接E.风管内可以穿越其他管线【答案】ABC9、10kV电缆线路敷设后，正确的电缆绝缘电阻测量方法有（）。A.使用2500V兆欧表测量B.测量前将电缆接地放电C.当接地线路较长时，放电时间不得少于1minD.测量时间应不少于10minE.测量后电缆应再次接地放电【答案】ABC10、建设工程质量方面存在的问题和风险有（）。A.发生工程垮塌事故B.存在影响结构安全的重大隐患C.影响使用功能D.返工、返修E.报废【答案】ABC11、下列关于采用玻璃钢保护层施工要求的描述中，正确的有（）。A.铺衬的基布应紧密切合B.应按顺序排净气泡C.胶带应采用点状涂刷D.已安装的保护层不应被利品碰撞E.严禁在保护层上堆放物品【答案】ABD12、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A.编制成本计划B.对分解的计划成本进行落实C.核算实际成本D.进行成本差异分析E.进行成本分析考评，落实奖惩制度【答案】BCD13、酚醛复合风管适用于（）。A.低、中压空调系统B.潮湿环境C.高压及洁净空调系统D.酸碱性环境E.防排烟系统【答案】AB14、（2011年真题）工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等A.工业炉砌筑工程B.设备基础工程C.自动化仪表安装工程D.消防工程E.设备及管道绝热工程【答案】AC15、消防工程验收所需资料，其内容包括（）等。A.建设工程消防验收申报表B.消防设施产品合格证明文件C.建筑消防设施技术测试报告D.施工单位的合法身份证明和资质等级证明文件E.建设单位的资质等级证明文件【答案】ABCD16、项目部涉及质量验评工作的责任部门包括（）。A.质量部门B.工程技术部门C.后勤保障部门D.物资管理部门E.试验部门【答案】ABD17、下列自动化仪表线路的敷设，正确的有（）。A.敷设在高温管道上方200mmB.敷设在腐蚀性液体管道下方300mmC.与绝热的设备之间距离300mmD.与管道绝热层之间距离200mmE.与排水管道之间距离150mm【答案】CD18、安装精度调整与检测中，属于形状误差的有（）。A.圆柱度B.平行度C.垂直度D.平面度E.直线度【答案】AD19、（2014年真题）高压管道安装前，所用管子、管件及阀门等应具有的质量证明文件包括（）A.材料证明B.配件合格证C.焊接试样试验结果D.焊接登记表E.安装试验报告【答案】ABCD20、水准仪由（）组成。A.水平度盘B.望远镜C.补偿器D.垂直度盘E.基座【答案】BC大题（共10题）一、背景中兴安装公司承包某工厂洁净空调工程，其主要的空调设备材料包括双工况冷水机组、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔、板式热交换机、水泵、空调箱、新风机组、各类阀门、空调水管、风管、风阀及配件等，均由中兴安装公司采购。中兴安装公司项目部进场后，针对工程编制了施工组织设计，突出施工程序和明确施工方法。施工中，中兴安装公司把非开挖顶管技术，分包给A专业公司施工；空调水管化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。中兴安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工组织设计进行施工。该工程于2014年3月开工，2015年7月起进行调试，施工单位对空调的参数进行测试和调整，竣工验收资料提交齐全，工程于2015年9月竣工验收。由于中兴安装公司长期以来客户反映良好，建立了较完善的施工项目交工后的回访与保修制度，广泛听取用户意见，改进服务方式，提高服务质量。该项目经理亲自承担回访保修的责任，将回访纳入施工单位的工作计划、服务控制程序和质量体系文件，制定了回访工作计划。问题1．安装公司除编制施工组织设计外，还应编制哪些专项施工方案?2．工程回访的方式包括哪些？3.工程回访包括哪些内容?4．简述保修期和保修范围内发生质量问题的处理程序。【答案】分析与参考答案1．还应编制非开挖顶管专项方案、空调水管化学清洗镀膜专项方案、洁净空调调试专项方案。2．工程回访的方式包括：季节性回访、技术性回访、保修期满前的回访、信息传递方式回访、座谈会方式回访、巡回式回访。3.工程回访的内容。了解工程使用或投入生产后工程质量的情况，昕取各方面对工程质量和服务的意见;了解所采用的新技术、新材料、新工艺或新设备的使用效果，向建设单位提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项，处理遗留问题，巩固良好的合作关系。4．对保修期和保修范围内发生的质量问题，应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定保修方案，由施工单位负责保修。对质量问题的原因分析应实事求是，科学分析，分清责任，由责任方承担相应的经济赔偿。（1）质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。（2）质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。（3）质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。（4）质量问题发生是因建设单位（用户）责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。（5）涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。二、【案例一】某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了施工组织设计和氨气泄露应急预案。施工组织设计中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制定了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。氨气泄露紧急预案中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中，发生了以下事件：事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。事件2:对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。【问题】1.氨制冷站施工前应履行何种手续？2.安装公司对容器补焊处理是否合法？说明理由。3.事件1吊装作业前还应进行什么工作，应提供哪些资料？4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当？说明理由。5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容？【答案】1.制氨冷战施工前应履行的手续：将拟安装的压力容器、压力管道安装情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。2.不合法。理由：安装公司不具备压力容器的制造或现场组焊资质。3.(1)事件一吊装作业前还应进行的工作：出租单位将起重机现场安装完毕后应组织验收。(2)应提供的资料：产品合格证、备案证明、吊车司机上岗证等。4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转不妥当。理由：氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道强度试验后，还要进行泄漏性试验。5.项目部所编制的应急预案缺少的内容包括：项0部应急工作的组织及相应职责；发生事故时应采取的有效措施；应急避险的行动程序（撤离逃生路线）：相关人员的应急培训程序。三、A施工单位承担了某大型净化工程，并负责高效过滤器等设备以及镀锌风管等材料的采购。施工单位派出有资格的专业技术人员到设备制造单位进行了监造。并编写了监造大纲。A施工单位在进行技术交底时，只进行了设计交底和施工组织设计交底，重点交底了技术要求和质量要求。在风管严密性试验时，发现大量风管漏风。经查是风管连接方法不正确，需返工重做，造成直接经济损失120万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，在规定时间内逐级上报至市级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括:(1）事故发生的时间、地点、工程项目名称;(2）事故发生的简要经过，无伤亡;(3）事故发生后采取的措施及事故控制情况;(4）事故报告单位。【问题】【答案】1.(1）镀锌钢板的镀锌层厚度应不低于100g/m”。(2）镀锌钢板的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。(3）风管内表面应平整、光滑，管内不得设置加固框或加固筋。(4）镀锌钢板的咬口缝、折边、铆接处有损伤时，应进行防腐处理。2.(1）制定监造计划及进行控制和管理的措施;(2）明确设备监造单位，若外委则需签订设备监造委托合同;(3）明确设备监造过程，有设备制造全过程监造和制造中重要部位的监造;(4）明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;(5）明确设备监造的技术要点和验收实施要求。3.（1）还应进行施工方案交底，设计变更交底。(2）交底内容还应包括:施工工艺与方法、安全要求、其他要求等。4.（1）本质量事故属于一般事故。(2）不妥之处:在规定时间内逐级上报至市级人民政府住房和城乡建设主管部门;发生施工质量事故后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单四、（2011年真题）某机电进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的中间交接手续，联动试运行开始后，发生了如下事件：事件1，单位工程B中，一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损失程度，界定为工程质量问题。【问题】2.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？【答案】2.离心泵未进行设备开箱检查，在安装过程中未进行记录，未按标准、规范进行精度调整与检测。五、【背景资料】某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A.B.C.D.E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。【问题】（1）．列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。【答案】（1）答：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。六、【背景资料】某工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主钢筋作为防雷引下线，与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层，变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。【问题】防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和电气设备连接有哪些要求？【答案】（1）防雷引下线与接地装置连接方式还应有：螺栓连接；防雷接地引下线与接闪器连接方式还应有：卡接器连接。（2）可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。（3）SPD保护器接地线的要求如下：1）SPD的接线形式应符合设计要求；2）接地导线的位置不宜靠近出线位置；3）SPD的连接导线应平直、足够短，且不宜大于0.5m。（4）金属柔性导管安装技术要求如下：1）金属柔性导管在动力工程中不宜大于0.8m；2）金属柔性导管在照明工程中不宜大于1.2m；3）金属柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头；4）金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。七、某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。钢结构屋架为桁架结构，跨度30m，上弦为弧线形，下弦为水平线，下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。施工过程中发生了如下事件：事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明，也无其它检查检验记录。建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。＜1>、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？＜2>、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？＜3>、事件二中，施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作？＜4>、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做哪些改进？【答案】＜1>、除了钢结构安装外，至少还有钢结构桁架支撑体系和钢结构屋架起重吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字，交由项目总监理工程师审核签字。＜2>、计算不计吊索具重量的最小载荷Qj,min＝K1K2Q＝1.1×1.1×28＝33.88（t）而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t，按起吊能力最小的计算，即两台吊车抬吊重量14.8×2＝29.6t＜33.88t，所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。＜3>、不正确。不能直接使用，因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查，对于质量不合格的材料应拒绝接受，严禁不合格材料在工程中使用。业主所采购材料也不能例外或放宽要求，也必须同样管理。验收内容除了数量和质量外，还包括品种、规格、型号、证件等。＜4>、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部应建立和完善材料需用量和供应计划体系，严格执行材料使用限额领料制度。凭限额领料单领发材料；施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制；建立领发料台账，记录领发和节超状况。另外，材料要标识清楚，加强管理。八、【背景资料】某机电设备安装公司经招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：事件1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。事件2：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。事件3：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件4：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。事件5：测量导线对地的绝缘电阻，以及缆芯间或相邻导线间的绝缘电阻时，发现一回路的绝缘电阻值不符合规定，经找出原因，进行处理，达到合格。【问题】1.事件1中的分包存在哪些问题？2.事件2的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决？为什么？3.事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理？应怎样解决？4.事件4中分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是否得当？材料进场验收有何要求？5.事件5中绝缘电阻值不符合规定是何原因？如何进行处理达到合格？【答案】1.事件1中工程分包存在问题如下：（1）分包队伍尽管有一定经验和营业执照,但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；（2）主体工程不许分包,这是合同法明文规定,而本工程不但把主体工程分包出去,而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍,这是绝对不允许的；（3）工程分包2.事件2中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是：（1）总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；（2）住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地,确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。3.合理。解决方法:因分包单位是与安装公司签订的分包合同,而与业主无合同关系和直接的经济关系,而安装公司与业主有直接的合同和经济关系,而合同中规定电缆等主材业主提供。今已拖期,直接影响到安装进度,安装公司有督促业主的责任,也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。4.不得当。材料进场验收要求：1.进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；要求复检的材料应有取样送检证明报告。2.按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。3.验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。4.做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。5.不符合、不合格拒绝接收。九、（2017年真题）某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程，建筑面积16万㎡，地下三层，地上二十四层，内容包括：通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。本工程空调系统设置的类型：1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统，系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力，在火灾自动报警系统报警后，开启电磁阀组使管网充水，变成湿式系统。工程中采用独立换气工程的内吸收式玻璃幕墙系统，通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压，将室内空气经过风道直接排出室外，以增加室内新风，并对外墙玻璃降温。系统有内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶，安装在装饰地板上，风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管，管道直径为DN100～250m