深圳市小型装饰装修工程施工合同_第1页
深圳市小型装饰装修工程施工合同_第2页
深圳市小型装饰装修工程施工合同_第3页
深圳市小型装饰装修工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

深圳市小型装饰装修工程施工合同合同双方本合同由甲方（建设单位）和乙方（装饰公司）签订，双方均应认真履行本合同规定的各项责任和义务。甲方基本信息甲方名称：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方基本信息乙方名称：____________________地址：________________________联系电话：____________________工程基本情况工程名称：工程地点：工程面积：工程造价：工程施工期：工程内容工程范围本工程包括______________，具体工程见附图或施工方案。构造与材料除非另有规定，乙方应按照国家标准执行，以甲方指定的材料为主，乙方应根据工程实际情况进行必要的调整和完善，确保工程质量达标。环保要求乙方应严格遵守环保要求，杜绝甲醛、苯等物质的污染，并保证所有材料均符合国家环保标准。工程价款本合同工程价款为_____________________________元。甲方应于三日内向乙方支付工程进度款。工期与保证期本工程的工期为_____________________________天，自双方签订本合同后开始计算。保证期为_____________________________年，乙方在此期间承担维修保养责任。违约责任甲方违约处罚甲方未按照合同约定支付价款的，应按照合同金额每日按万分之三计算支付违约金。乙方违约处罚乙方未按照合同约定完成工程的，应按照实际施工日计算违约金，每日按照合同价格计算乙方应承担的违约金。如乙方因施工不当，致使工程质量出现问题，该问题应由乙方承担修复费用，并支付甲方由此产生的损失。如乙方未保证施工安全、环保等问题，或存在其他质量问题而被相关部门通报，并负有法律责任的，乙方应自行承担全部责任，并赔偿甲方由此产生的损失。合同生效与解除本合同经双方签字、盖章后生效，并在双方约定的工程结束日期届满后自行解除。在履行期间，若遇不可抗力因素，则可能会影响工程的成功竣工，如双方不能达到协议则可解除合同。其他约定未尽事宜双方通过协商决定，若无法协商解决，则根据国家法律法规进行裁定。合同争议解决方式若甲方和乙方在施工期间因工程施工而产生纠纷或争议，双方应协商解决；如协商不成，则提交有关仲裁机构进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。此份合同一式二份，甲、乙双方

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论