新建工程招投标商务标文件模板

二、商务标文件（一）投标函附录工程名称：序号条款内容协议条款号约定内容备注1项目经理3.2.1（见投标函）2工期7（见投标函）3缺点责任期15.212个月4承包人履约担保金额3.7建设工程承包协议价10%（扣除暂列金额）5分包3.5见拟分包项目情况表6安全文明施工违约金额6.1协议价款5%7逾期完工违约金7.5.2元/天8逾期完工违约金最高限额7.5.2协议总价款5%9质量标准5.1.1达成国家现行施工验收规范合格等级标准10质量违约金5.1.1协议价款5%11价格调整差额计算11.1恪守专用协议条款第11.1款要求12预付款额度12.2.1/13预付款保函金额12.2.2/14权利义务符合第四章“协议条款及格式”要求15技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”要求备注：投标人在响应招标文件中要求实质性要求和条件基础上，可做出其余有利于招标人承诺。这类承诺可在本表中给予补充填写。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签章）年月日

（二）法定代表人身份证实或附有法定代表人身份证实授权委托书1、法定代表人身份证实投标人：单位性质：有限责任企业（自然人投资或控股）地址：成立时间：年月日经营期限：长久姓名：性别：男年龄：38职务：总经理系（投标人名称）法定代表人。特此证实。投标人：（盖单位章）年月日备注:附法定代表人身份证彩色扫描件

2、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人依照授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（标段名称）标段施工投标文件、订立协议和处理关于事宜，其法律后果由我方负担。委托期限：自投标截止时间起90天。代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签章）年月日附件1：法定代表人身份证原件彩色扫描件；附件2：委托代理人身份证原件彩色扫描件。

（三）联合体协议书（如有）牵头人名称：/法定代表人：/法定住所：/组员二名称：/法定代表人：/法定住所：/……鉴于上述各组员单位经过友好协商，自愿组成/（联合体名称）联合体，共同参加/（招标人名称）（以下简称招标人）/标段（以下简称本工程）施工投标并争取赢得本工程施工承包协议（以下简称协议）。现就联合体投标事宜订立以下协议：1．/（某组员单位名称）为/（联合体名称）牵头人。2．在本工程投标阶段，联合体牵头人正当代表联合体各组员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，并处理与投标和中标关于一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责协议订立和协议实施阶段主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照招标文件各项要求，递交投标文件，推行投标义务和中标后协议，共同负担协议要求一切义务和责任，联合体各组员单位按照内部职责部分，负担各自所负责任和风险，并向招标人负担连带责任。4．联合体各组员单位内部职责分工以下：/。按照本条上述分工，联合体组员单位各自所负担协议工作量百分比以下：/。5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中关于费用按各自负担工作量分摊。6．联合体中标后，本联合体协议是协议附件，对联合体各组员单位有协议约束力。7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时协议推行完成后自动失效。8．本协议书一式/份，联合体组员和招标人各执一份。牵头人名称：/（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签章）组员二名称：/（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签章）……/年/月/日备注：1.本协议书由委托代理人签章，应附法定代表人签章授权委托书。2.电子投标文件联合体协议书不采取电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书电子扫描件。

（四）投标确保金（招标人名称）：我方于年月日参加标段施工投标，我方已按照本项目招标文件要求提交了金额为万元投标确保金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交投标确保金：1.在要求投标使用期内撤消或者修改投标文件。2.在收到中标通知书后，无正当理由拒签协议、在订立协议时向招标人提出附加条件或未按招标文件要求提交履约确保金。附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证原件扫描件。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签章）年月日开户许可证确保金凭证（五）项目管理机构1、项目管理机构主要人员表序号职务姓名性别年纪学历专业专业工作年限专业技术职称执业或职业资格证实社会保险执业、职业单位初级中级高级证书名称级别证号专业123456789备注：1．执业、职业单位指拟投入项目管理机构人员现在是否在投标人处注册执业或岗位登记。2．附项目管理机构主要人员社会保险证实原件扫描件。社会保险证实是指社会统筹保险基金管理部门出具基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证实）；社会保险证实应最少表现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证实中缴费单位应与投标单位一致。项目经理二级注册建造师证项目技术责任人职称证施工员岗位培训合格证质量员岗位培训合格证安全员安全生产考评合格C证社会保险证实2、项目经理简历表姓 名年 龄学历职 称工程师职 务项目经理拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级建造师专业安全生产考评合格证书毕业学校主要工作经历时间参加过类似项目名称工程概况说明发包人及联络电话备注：项目经理应附建造师资格证书（如有）、注册证书(暂时执业证书)、安全生产考评合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证原件扫描件。类似项目限于以项目经理身份参加项目，须附中标通知书（如有）、协议协议书、工程接收证书或工程完工验收证书（工程完工验收立案证）及其余证实材料（如需要）原件扫描件。其中招标发包工程应附中标通知书。建造师资格证书注册证书安全生产考评合格证书（B证）身份证职称证

学历证

3、承诺书（招标人名称）：我方在此申明，我方拟派往宜（项目名称）（标段名称）（以下简称“本工程”）项目经理谭清源（项目经理姓名）现阶段（投标截止时间之前）没有同时担任其余建设工程项目标项目经理。依照《注册建造师执业管理方法（试行）》第九条要求“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目责任人”，第十条要求“注册建造师担任施工项目责任人期间标准上不得更换”。我方拟派项目经理能够参加本工程投标是基于以下理由：☑拟派项目经理存在《注册建造师执业管理方法（试行）》第九条要求以下情形：□同一工程相邻分段发包或分期施工;□协议约定工程验收合格；□因非承包方原因致使工程项目停工超出120天（含），经建设单位同意。£拟派项目经理担任其余施工项目责任人期间因以下原因进行了更换，并办理书面交接手续：□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包协议；□发包方同意更换项目责任人；□因不可抗力等特殊情况必须更换项目责任人。☑派驻项目经理无在建工程。我方确保上述信息真实和准确，并愿意负担因我方就此弄虚作假所引发一切法律后果。我方在此申明，如拟派项目经理参加不一样工程项目投标，我方先后被列为第一中标候选人，我方将无条件放弃评标结果后公告工程建设项目标中标资格。特此承诺投标人：（盖单位章）（年月备注：1.投标人应该依照“承诺书”格式，如实说明拟派项目经理能够参加本工程投标理由，并附相关证实材料复印件。协议推行期间变更项目责任人，应该附建设单位同意变更项目责任人函件复印件。事后提交相关证实材料不予认可。投标人“承诺书”实质内容应该与格式要求实质内容一致。

4、其余主要项目管理人员简历表岗位名称项目技术责任人姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间执业/岗位资格专业职称执业/岗位证书编号专业工作年限主要工作业绩及担任主要工作/备注：其余主要项目管理人员指项目副经理、项目技术责任人、协议商务责任人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员…）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书（暂时执业证书）、岗位培训考评合格证书、身份证、职称证、学历证原件扫描件,安全员应附有效安全生产考评合格证书（C证），主要业绩须附协议协议书。项目技术责任人职称证项目技术责任人身份证岗位名称施工员姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间执业/岗位资格专业职称/执业/岗位证书编号专业工作年限主要工作业绩及担任主要工作/备注：其余主要项目管理人员指项目副经理、项目技术责任人、协议商务责任人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员…）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书（暂时执业证书）、岗位培训考评合格证书、身份证、职称证、学历证原件扫描件,安全员应附有效安全生产考评合格证书（C证），主要业绩须附协议协议书。施工员岗位培训考评合格证

施工员身份证

岗位名称质量员姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间执业/岗位资格专业职称/执业/岗位证书编号专业工作年限主要工作业绩及担任主要工作/备注：其余主要项目管理人员指项目副经理、项目技术责任人、协议商务责任人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员…）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书（暂时执业证书）、岗位培训考评合格证书、身份证、职称证、学历证原件扫描件,安全员应附有效安全生产考评合格证书（C证），主要业绩须附协议协议书。

质量员岗位培训合格证

质量员身份证

岗位名称安全员姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间执业/岗位资格专业职称/执业/岗位证书编号专业工作年限主要工作业绩及担任主要工作/备注：其余主要项目管理人员指项目副经理、项目技术责任人、协议商务责任人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员…）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书（暂时执业证书）、岗位培训考评合格证书、身份证、职称证、学历证原件扫描件,安全员应附有效安全生产考评合格证书（C证），主要业绩须附协议协议书。

安全员安全生产考评合格C证

安全员身份证

（六）拟分包项目情况表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质关于业绩//1/////23//1/////23//1/////23//1/////23日期：月日

（七）资格审查资料1、投标人基本情况1-1投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联络方式联络人陈羿电话传真/网址/组织结构有限责任企业（自然人投资或控股）法定代表人姓名技术职称/电话0技术责任人姓名技术职称工程师电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中注册建造师高级职称人员中级职称人员初级职称人员技工营业执照号注册资金基本帐户开户银行基本帐户账号经营范围建筑工程、市政工程、环境保护工程、水利水电工程、钢结构工程、电力工程、铁路工程、地基与基础工程、管道工程(不含压力管道)、安防工程、土石方工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、园林绿化工程、桥梁工程、隧道工程、仿古建筑工程、模板脚手架工程、室内外装修装饰工程设计及施工；机电设备(不含特种设备)安装；建流劳务分包(依法须经同意项目，经相关部门同意后方可开展经营活动)++关联单位备注备注：1.本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、企业资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料原件扫描件。2．以联合体形式投标，联合体各组员应分别填写。3.未披露或未真实披露投标人与其关联单位关系相关情况视为弄虚作假。营业执照副本

市政公用工程施工总承包参级建筑工程施工总承包叁级资质证书副本

建筑装修装饰工程专业承包贰级资质证书副本安全生产许可证副本

开户许可证

1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：在“（五）项目管理机构”中进行填写，此处不再重复填写。1-3拟投入主要施工机械设备情况表机械设备名称型号规格数量现在情况起源现停放地点备注亚弧焊机JQ+803已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用电焊机金象4已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用空压机TA-806已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用油压冲击钻DH-255已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用钳工台牧田C133已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用木工台锯CBSA4已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用型材切割机CC14SA6已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用砂轮切割机S182-1256已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用云石切割机牧田3555已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用磨石机SIMJ-1004已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用手持磨石机日立5已使用一年、完好、现在未使用市场租赁可立刻投入使用备注：“现在情况”应说明已使用年限、是否完好以及现在是否正在使用，“起源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求主要施工机械设备，投标人应提供相关证实材料，如自有设备原始发票原件扫描件、折旧政策、停放地点和使用情况等说明文件，租赁设备租赁意向书或带条件生效租赁协议原件扫描件。

工程机械租赁协议2、近3年财务情况2-1近3年财务情况表名称单位年年近3年平均值一．注册资金万元二．净资产万元500.7873500.7873三．总资产万元1007.8468791007.846879四．固定资产万元500.7873500.7873五．流动资产万元1007.8468791007.846879六．流动负债万元507.059579507.059579七．负债共计万元507.059579507.059579八．营业收入万元804.409534804.409534九．净利润万元100.7873100.7873十．现金流量净额万元302.877706302.877706十一．主要财务指标1．净资产收益率40.25%40.25%2．总资产酬劳率20%20%3．主营业务利润325.548807325.5488074．资产负债率50.31%50.31%5．流动比率198.76%198.76%6．速动比率154.09%154.09%备注：1．本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计财务会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算3年，比如投标截止日为5月30日，近3年是指、、。投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算3年，比如投标截止日为7月1日，近3年是指、、。2．本表所列数据必须与本表各附件中数据相一致。假如有不一致之处，以不利于投标人数据为准。3．以联合体形式投标，联合体各组员应分别填写。财务审计汇报

2-2拟投入流动资金函(格式)(招标人名称)：我方拟投入(标段名称)流动资金为/万元，资金起源于/，资金起源证实文件附后。我方可使用银行授信余额和银行存款共计/万元。投标人：(盖单位章)年月日备注：1．如招标人为防止投标人中标后因流动资金不足影响工程施工，而要求投标人具备一定流动资金，投标人应该填写此表。2．资金起源填写银行存款、银行信贷或其它形式，如银行授信总额度、本年度可使用银行授信余额等。3．本表后附相关资金起源证实文件原件扫描件，银行存款证实、银行信贷证实应采取相关银行出具格式。4．招标人也可依照招标项目详细情况要求说明是否拥有使用期内银行AAA资信证实。

3、近5年完成类似项目情况3-1近5年完成类似项目汇总表序号项目名称发包人名称工程规模协议价格（万元）开、完工日期项目经理///////

3-2近5年完成类似项目情况表项目名称/项目所在地/发包人名称/发包人地址/发包人联络人及电话/协议价格/开工日期/完工日期/负担工作/工程质量/项目经理/技术责任人/总监理工程师及电话/项目描述/备注/备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表。2．近5年是指从投标截止日往前推算5年，比如投标截止日为3月5日，则近5年是指3月5日至3月4日。以工程接收证书或工程完工验收证书（工程完工验收立案证）时间为准。3．本表后附中标通知书（如有）、协议协议书、工程接收证书或工程完工验收证书（工程完工验收立案证）及其余证实材料（如需要）原件扫描件。其中招标发包工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

4、正在施工和新承接项目情况4-1正在施工和新承接项目汇总表序号项目名称发包人名称工程规模协议价格（万元）计划开、竣工日期项目经理///////

4-2正在施工和新承接项目情况表项目名称/项目所在地/发包人名称/发包人地址/发包人电话/签约协议价/开工日期/计划完工日期/负担工作/工程质量/项目经理/技术责任人/总监理工程师及电话/项目描述/备注/备注：本表后附中标通知书（如有）、协议协议书原件扫描件。其中招标发包工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

5、企业信誉情况5-1企业信誉情况表投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项要求，在此对其信誉情况做出说明。比如：企业信誉申明（招标人名称）：我方在此申明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常经营状态，不存在以下任何一个情形。（1）被责令停业；（2）被暂停或取消投标资格（指被招标项目所在地县级及以上建设行政主管部门或其余行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于使用期内）；（3）财产被接管或冻结；（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。（5）在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公告系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单投标人。我方确保上述信息真实和准确，并愿意负担因我方就此弄虚作假所引发一切法律后果。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签章）年月日

5-2近3年发生诉讼和仲裁情况类别序号发生时间情况介绍证实材料索引诉讼情况////仲裁情况////备注：1.近3年发生诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉，且与订立或推行施工承包协议关于案件，不包含调解结案以及未终审判决诉讼或未裁决仲裁。附法院或仲裁机构作出判决或裁决等关于法律文书复印件。2.近3年是指从申请截止日往前推算3年至投标截止日前一日，比如申请截止日为2月1日，投标截止日为3月5日，则近3年是指2月1日至3月4日。以仲裁裁决或判决书时间为准。3.投标人应该如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”。

5-3近3年投标人工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/////备注：1.近3年是指从投标截止日往前推算3年，如投标截止日为3月5日，则近3年是指3月5日至3月4