工程施工劳务分包合同范本1(以人工费为结算依据的版本)-

施工劳务分包合同项目名称：合同编号：签订日期：第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):建设工程施工劳务分包合同合同编号：工程承包人（以下简称甲方 )：劳务分包人（以下简称乙方 )：三河XX诚劳务分包有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同” ），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。第一条 劳务分包人资质情况资质证书资质证书号码：资质专业及等级：1.1 安全生产许可证书号码：第二条 劳务分包工程项目及劳务报酬2.1 分包工程项目2.1.1 工程名称：2.1.2 工程地点：2.1.3 分包范围：2.1.4 分包劳务内容：2.2 劳务报酬2.2.1.3 按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的分项工程工程量计算。劳务分包项目清单见附件 1.2.2.3.1 本工程的劳务报酬单价或固定总额， 为签订合同时的暂估价款，可以根据工程实际情况予以调整。第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):2.2.3.2 劳务报酬单价或固定总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料（甲供料合同供应量部分除外）、机具、机械设备（甲供机具、机械设备合同工作时间除外）、水电费、安装、质检（自检）、管理、环境保护、劳动保护、调遣（进出场）、临时工程（建设、拆除与恢复）、缺陷修复、保险（工程险及第三方责任险除外）、税费（不含营业税）、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。第三条 双方驻工地机构及项目经理、技术负责人3.1 甲方驻工地机构名称：项目经理：职务职称技术负责人： 职务职称3.2 乙方驻工地代表职务 职称第四条 分包工程期限4.1总工期：开工日期年月日，竣工日期年月日，总日历天数为天。4.2旬、月、季度计划：乙方自愿接受甲方合理地进度计划及调整计划，并积极组织施工以确保进度计划的顺利完成。4.3甲方根据工程进展情况，有权对总工期及阶段工期计划进行调整。第五条 工程质量5.1按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、相关设计文件和相关规范要求和《建筑安装工程质量评定标准》 ，本工程必须达到质量评定等级。第六条 安全施工、安全防护和事故处理6.1安全施工6.1.１乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，随时接受各级安全检查人员依法进行的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护，消除事故隐患。第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):6.1.2 乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工，否则由责任方承担相应的责任和发生的费用。6.1.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆、交通要道、高边坡、既有线附近施工时，施工开始前应向甲方上报安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用或单列措施费用项目。6.1.4 遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、在放射、有毒有害性、粉尘环境及使用有毒有害、腐蚀性物品施工时，提前通知甲方，提出相应的安全防护措施，甲方审批后实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设施、设备、工具、用具等，施工过程中确保正常有效的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。6.1.5 按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。6.1.6 若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼的责任和费用，由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。6.2安全防护6.2.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，甲方应提前做好安全防护措施，并承担防护措施费用；6.2.2 爆破作业环境、放射毒害性作业环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，甲方应提前做好安全防护措施，并承担防护措施费用；第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):6.2.3 乙方在施工现场内使用安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责按计划供应。6.3事故处理6.3.１发生工伤时，由乙方负责工伤待遇申请，甲方应积极协助；6.3.2 发生工亡时，甲、乙双方应共同做好工亡人员直系亲属来访和善后工作，所发生的接待费用由双方协商承担；乙方负责工亡人员的工伤索赔，甲方应积极协助；6.3.3 乙方和甲方对工伤、工亡事故责任有争议时，应按相关规定处理。第七条 保险7.1甲方应为施工场地施工机械设备及安装办理保险，支付保险费用；7.2甲方应为施工场地的人员办理建筑工程意外伤害保险，支付保险费用；7.3乙方应为乙方人员缴纳工伤保险；7.4事故发生时，甲乙双方均有责任采取必要的措施，防止或减少损失。第八条工期延误8.1由于甲方或业主设计变更原因造成的工期延误，则工期顺延；不增加费用。由于乙方施工组织不力、管理不善造成的停工，窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责。第九条 材料供应及机械设备使用９.1材料供应9.1.1 材料由甲方统一组织采购、供应并承担费用，按乙方实际完成合格工程应耗材料量加材料损耗量进行限量供应；9.1.2 材料费用结算考核。乙方超出甲方限量供应的材料数量，按材料采购的单价×乙方超耗材料数量，在乙方计价款中扣除；9.1.3 材料供应计划。乙方应按甲方物资管理规定，在每月 20日前向甲方提出材料计划，经甲方工程部审核确认后，由甲方物资部按确认的计划第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):组织供应；9.1.4 材料领取。乙方领取材料由乙方代表书面委托的领料人员负责到甲方物资部办理领料手续，无书面委托的人员领料甲方将拒绝办理发料手续；对于乙方领取的材料需运输、装卸车或甲方供应的材料需要退场，乙方负责装车、卸车、退料等人工配合工作，相关费用已包含在本合同的劳务单价中。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理。9.2材料管理乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料；9.2.1 爆破器材要严格执行甲方的爆破器材使用管理办法，当次未使用完的爆破器材必须立即交回甲方炸药库存放，不允许任何人私自存放；若乙方违反爆破器材使用管理规定，造成的各种损失和责任由乙方负责；9.2.2 乙方施工产生的废料、边角料在工程结束时应退还甲方，不允许私自倒卖，如发现乙方私自倒卖均视为偷窃行为，按倒卖材料价值 2倍赔偿甲方损失。9.3施工机具、周转材料供应9.3.1 甲方所提供给乙方使用的机具、设备性能应满足施工的要求，及时运入现场，安装调试完毕并运行良好后交付给乙方使用；9.3.2 甲方供应的周转材料应按时运入现场交付乙方，确保材料质量合格；9.3.3 进场的所有机具、设备和周转材料的产权属甲方所有，不允许外借或运出现场，在承包的劳务作业结束后如数退还甲方；若发生丢失，由乙方按该项机具或周转材料重臵价值赔偿；若发生损坏，由乙方按损坏程度赔偿。第十条 变更设计10.1甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计 ,乙方按照变更设计组织第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):施工。10.2乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料， 报甲方工程部门审核后编制变更设计单，上报业主，待业主批准后方可实施。10.3因变更设计引起的工程数量增减， 其单价按照本合同单价执行。变更项目与已有单价子目不相符者，根据本合同单价的编制范围和原则重新确定该分项工程单价，并另行签订补充协议，作为本合同文件的一部分。10.4发生设计变更时，甲方应提前7天以书面形式通知乙方，并提供相应的变更图纸及说明。乙方擅自进行的变更，费用和由此导致的损失，由乙方自行承担。第十一条 计价与结算11.1乙方须在每月 20日前将已完成工程量对应的人工费报甲方现场监理人员审查；11.2每月20日，甲乙双方派代表到现场共同对乙方当月的工作天数、人工费用进行核实、验收后予以月度结算。第十二条 劳务报酬价款支付。12.2劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证， 扣除其它应扣款项（包括代发工资代付和代缴款项等） ，从银行转帐支付。第十三条 甲方权利及义务13.1全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。13.2负责该工程项目的控制测量、试验工作，及时提供施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、开工前的技术交底工作，协助乙方解决技术难题；收集整理技术档案资料和交工验收。1３.3 负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬（周）施工计划和材料、设备计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):1３.4 委派质检工程师或管理人员对乙方的工程质量进行监控，对不按技术规范、质量要求操作的有权要求乙方停工整顿和返工、返修，其发生的费用由乙方全部承担。1３.5 甲方及时交付应提供的材料、设备、安全设施，并保证施工需要。1３.6 负责验工计价、竣工交验工作，1３.7 甲方有权调整乙方施工的工程范围和施工人员数量。1３.8 因乙方投入的人力、物力与施工任务不匹配，现场组织指挥不力等原因造成工程进度滞后；出现重大质量事故；严重违章作业、违法乱纪，给甲方造成重大损失；在合同期内无力完成任务；因乙方原因造成业主或监理通报甲方，连续两个月施工进度不满足进度要求；由于业主或监理通报影响甲方声誉；乙方处于自身利益，恶意放弃后续工程施工；不服从项目部管理，而且屡教不改；乙方无力管辖其施工队伍，造成施工队人员罢工，或对甲方项目部围攻，或对甲方工作人员进行人身威胁等，出现上述情况之一者，1３.8.2 甲方单方面终止合同，扣除履约保证金并保留向乙方索赔的权利，并要求乙方在 7天内退出施工现场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。1３.9 负责与发包人、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系；对工程质量及进度进行检查评比并给予表彰和奖罚。1３.10甲方有权对所拨付劳务报酬价款中乙方自购材料款、 租用设备及雇佣工工资进行代扣、代发和监控兑现。1３.11负责进场主干道路的修建，主要水源的提供，临时用电主干线的修建，提供施工场地、地下管线资料图纸。负责提供生产、生活设施或用地，并在约定时间内完成。第十四条 乙方权利及义务14.1对本合同劳务分包范围的工程质量、安全、进度向工程承包人负责。在合同签订后天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):管理人员及技术人员，自有机械设备、小型机具、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后实施。14.2协助完成甲方制定的工程创优目标及措施， 确保工程一次创优，杜绝质量事故。14.3自觉接受甲方及有关部门的管理、 监督和检查，与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的的特种作业证书，做到持证上岗。14.4负责施工测量及工地试验工作， 熟悉图纸，严格按照设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全；负责填写施工日志、施工纪录、自检技术资料，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料，上报施工计划、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法，配合甲方办理交工验收。14.5接受发包方、监理和甲方指派的管理人员的指导、检查。14.6乙方的劳务人员工资由甲方财务部门代发。 乙方按甲方要求如实上报欠当地的材料款、劳务费、税费，甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其他乙方未报甲方的与第三方发生的债务，乙方自愿自行偿还，甲方不承担任何责任和清欠义务。14.7乙方应按时缴纳其他有关的行政规定费用。14.8乙方应妥善保管、按操作规程合理使用甲方提供和租赁的给乙方使用的材料、机具、周转材料、机械设备及其他设施，按规定进行保管、日常维修和保养，接受甲方定期进行设备状况、周转材料、其他设施使用情况检查，若发现毁损严重、超负荷运转导致设备老化，由乙方承担相关损失。因乙方保管不善、维修、保养、使用不当发生的加速老化、丢失、损坏、乙方承担相应损失，并承担因此造成的工期延误和其他经济损失。第十五条自然灾害15.1由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失， 参照业主或保险公司第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):补偿水平补偿。由乙方提出申请，经甲方核实后报业主或保险公司批复。若业主或保险公司给予补偿，则甲方相应给予乙方补偿。若业主或保险公司不予补偿，则视为该项申请未能达到人力不可抗拒的自然灾害的认定标准，甲方亦不予补偿。第十六条 奖罚规定16.1现场检查发现的事故隐患按项目部安全质量奖罚条例执行。16.2由乙方责任造成项目部受到上级部门或甲方、 建委等处罚的，乙方承担全部处罚金额并接受项目部按相关制度进行的处罚。16.3由于乙方责任造成生产安全事故， 导致人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方有义务负责协助处理善后事宜。16.4由于甲乙双方或多方原因造成的生产安全事故， 根据国家规定进行事故调查，根据事故调查情况划分事故责任，并承担相应经济责任，乙方有义务负责协助配合处理善后事宜。16.5由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。16.6发生生产安全事故后，必须立即向甲方报告，并按照相关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。16.7因全国性或区域性不可抗拒自然灾害造成的事故不追究责任。第十七条 工程分包或转包17.1乙方不得将本合同范围内的劳务作业向第三方进行分包或转包， 否则甲方视为乙方违约且甲方有权解除合同；乙方同意承担按转包或分包总价款的10%向甲方支付违约金；第十八条 违约责任18.1甲方的违约责任18.1.1 甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以合理赔偿。第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):18.1.2 因甲方总承包地位消失造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，由此造成的损失由甲方承担。18.2乙方的违约责任18.2.1 施工质量达不到合同条款、设计图纸、技术交底、 施工规范、验交标准要求，经过返工、返修致使工程逾期交付的，由乙方承担违约责任和因此造成的一切损失，并承诺在甲方规定时间内进行无偿返工和返修。 返工、修补达不到设计和规范要求的，甲方有权提出解除合同，并由乙方承担违约责任。18.2.2 乙方不能按照合同规定的工期竣工，应承担逾期交工违约责任，按5000元/天支付违约金。18.2.3因乙方责任而导致工程不能继续施工的， 乙方同意甲方解除合同，并承担由此造成的经济损失。第十九条 合同纠纷19.1在履行合同中若出现纠纷时应公平、 合理的进行协商解决，若不能协商解决时，双方达成协议，向甲方企业工商注册所地人民法院起诉。第二十条 补充协议20.1本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。第二十一条 合同文件及解释顺序21.1本合同执行过程中甲、乙双方签订的补充协议书；21.2在合同签订前、后，乙方对甲方所作承诺；21.3本合同文件；21.4中标通知书、投标书和投标书附录（含技术规范） ；21.5施工图纸；21.6标价的劳务分包项目清单；21.7构成本合同组成的甲乙双方签认的其他文件；第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):21.8其他业务往来文件、单据、凭证等；21.9甲方的管理体系文件，规章制度、管理办法等；第二十二条 标准规范22.1国家及行业技术规范、质量评定标准；22.2项目专用技术规范、质量评定标准；第二十三条 合同的生效、终止、解除23.1合同的生效23.1.1 本合同书经双方签字盖章之日起生效；23.2合同的终止23.2.1 甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕， 进入缺陷责任期，缺陷责任期结束，本合同自行终止。23.3 合同解除23.3.1 如在乙方没有履行完全本合同之前， 总包合同终止，甲方通知乙方终止合同；乙方接到通知后应停止施工，尽快撤离现场，甲方支付乙方已完合格工程的劳务费；23.3.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同；23.3.3 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、 设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地；甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务费；有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第二十四条 附则24.1本合同壹式寺份，甲方持叁份，乙方持壹份。24.2本合同附件列表如下：第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):劳务分包项目清单安全生产责任书甲方：（盖章） 乙方：（盖章）住所： 住所：甲方法定代表人 乙方法定代表人或 或授权的代理人（签字）： 授权的代理人（签字）：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：签约地点：签定日期： 年 月 日第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):附件1劳务分包项目清单序项目名称单单价数量金额工序及备注号位（元）工作内容一固定劳动报根据实际酬增减清理和集中堆放1现场清理元垃圾、杂物等，整平倒运、拌和填料、2便道养护元整平、洒水，夯实路面,清扫二计时工根据实际增减1普工工时2技工工时三计件工根据实际计列挖土，50米内倒1基础挖土M3运，整平土堆，整修基坑边坡和底面2基础模板安M3模板倒运、安装、装拆模、整修模板3基础混凝土M3入模、浇筑，振浇筑捣，收面，养生4第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):附件2安全生产协议书承包人(全称)：分包人(全称): 三河XX诚劳务分包有限公司为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和公司财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程承包合同条例》、《公司安全生产管理制度》、《公司安全质量事故责任追究办法》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：第一条基本情况工程名称：工程地点：承包内容（范围）：。第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》、《公司安全生产管理制度》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准（JGJ59—2011）《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。第三条 甲方的安全责任、权利和义务1、双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。3、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。4、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有权制止，甲方有进行经济处罚的权利。乙方违规行为自行承担责任。5、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。6、甲方有权要求乙方安全管理职责落实到位； 对存在重大安全隐患的行为进行制止，有权勒令停工。第四条 乙方的安全责任、权利和义务1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》 、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、《安全许可证》建设行政主管部门备案登记证明和前三第1页共17页甲方(代表): 乙方(代表):年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料。3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责。4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理特种作业操作证，并将特种作业人员名单和特种作业操作证复印件上交甲方。 没有持证的人员不得从事特种作业。5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。7、乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。8、乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。9、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施， 确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。10、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程（ JGJ46-2005）要求正确用电。11、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（ TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。12、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业， 也不能强迫工人连续作业太长时间， 并且应按照有关规定做好职工的