监理工程师之土木建筑目标控制自我检测打印大全

监理工程师之土木建筑目标控制自我检测打印大全

单选题（共100题）1、某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2020年3月2日B.2020年3月7日C.2020年3月20日D.2020年3月31日【答案】C2、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】B3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D4、下列关于债务资金筹措方式的说法中，正确的是（）。A.债券融资是比重最大的债务融资方式B.相比一般债券，可转换债券利率更高C.经营性租赁是一种融资与融物相结合的融资方式D.融资租赁租金一般包括租赁资产成本、利息和租赁手续费【答案】D5、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D6、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费【答案】D7、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A8、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A9、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C10、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A11、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48【答案】C12、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D13、工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。A.与环境的协调性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】C14、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。A.设计任务书B.设计准备C.初步设计D.施工招标【答案】B15、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D16、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A17、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A18、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B19、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系【答案】C20、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B21、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C22、关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。A.是监理单位建立的质量控制工作体系B.是一个一次性的质量控制工作体系C.需进行第三方认证D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】B23、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.监理通知单B.工程暂停令C.罚款单D.整改通知单【答案】A24、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A25、卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C26、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A27、已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。A.1255B.1519C.1709D.1716【答案】C28、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D29、当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C30、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准【答案】A31、政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.间控主体D.监控主体【答案】D32、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】A33、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()A.加权平均资本成本率B.投资的机会成本率C.贷款准备金率D.通货膨胀率【答案】C34、某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A35、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B36、（2022年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是（2022年真题）建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C37、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C38、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D39、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发()。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C40、分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B41、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉【答案】A42、（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D43、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.详细勘察D.收尾勘察【答案】D44、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，30人重伤，直接经济损失118万元。按工程质量事故等级划分，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】C45、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D46、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费【答案】A47、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.150mm×150mm×300mmD.200mm×200mm×200mm【答案】B48、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】B49、进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。A.到岸价格B.离岸价格C.关税和消费税之和D.组成计税价格【答案】D50、施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况D.不定期的现场实地检查和监督【答案】A51、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C52、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】D53、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C54、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40【答案】B55、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D56、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B57、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D58、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()A.编制施工阶段投资控制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔【答案】A59、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A60、工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（）。A.适应性B.耐久性C.性D.经济性【答案】B61、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C62、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C63、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C64、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B65、下列费用中，不属于规费的是（）。A.工伤保险费B.文明施工费C.生育保险费D.住房公积金【答案】B66、下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.建设工程设计单位配合施工的能力B.施工单位项目经理部组织能力C.已完工程项目的实际进度D.建设工程总进度目标对施工工期的要求【答案】D67、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D68、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B69、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B70、建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括()。A.工程监理费B.差旅交通费C.工具用具使用费D.工程招标费【答案】A71、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B72、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B73、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进【答案】D74、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B75、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C76、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A77、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。A.800.00B.68.20C.216.00D.240.00【答案】D78、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见证下进行？()A.结构工程师(设计单位)B.项目工程师(施工单位)C.监理工程师D.质量监督站相关人员【答案】C79、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D80、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，体系认证前，一般需要进行（）次内部审核。A.1-2B.2-3C.3-5D.无要求【答案】B81、工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。A.工程质量监督机构B.国家建设行政主管部门C.省级建设行政主管部门D.市、县级建设行政主管部门【答案】C82、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D83、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.双代号时标网络计划中无波形线B.双代号网络计划中开始节点为关键节点C.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小D.单代号搭接网络计划中时距最小【答案】C84、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A85、项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程（）的基本要素。A.功能与进度B.功能与效果C.效果与进度D.功能与目标【答案】B86、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级【答案】C87、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C88、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A89、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D90、下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】B91、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C92、某公司借款1000万元，年复利率为8％，则10年末连本带利一次需偿还()万元。A.2158.92B.540.27C.1986.56D.1690.30【答案】A93、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】B94、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B95、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B96、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A97、某项目投产后的年产值为1.5亿元，其同类企业的百元产值流动资金占用额为17.5元，则该项目的铺底流动资金为()万元。A.2625B.787.5C.4500D.262.5【答案】B98、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案A.15B.20C.25D.30【答案】A99、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d【答案】C100、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D多选题（共40题）1、下列事故造成的后果中，属于重大质量事故的有（）。A.造成10人以上30人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.直接经济损失5000万元以上D.造成30人以上死亡E.造成50人以上100人以下重伤【答案】A2、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.每批热处理钢筋应由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.每批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD3、在价值工程的功能评价活动过程中，计算出某评价对象的价值系数V＞1，则有可能表明（）。A.实际成本偏低B.有不必要的功能C.实际成本偏高D.功能可能不足E.功能与成本的分配比较理想【答案】AB4、在确定施工进度控制目标时，应考虑的因素有()。A.外部协作条件的配合情况B.土建与设备综合施工的合理安排C.工程量清单与施工过程的匹配D.资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件【答案】ABD5、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD6、（2019年真题）下列费用中，承包人可以获得补偿的有（）。A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.法定人工费增长增加的费用D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工程延误导致的材料价格上涨费【答案】BCD7、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收应具备的条件描述正确的有（）。A.已完成设计及合同约定的内容B.对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意C.单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门责令整改的问题已全部整改完毕D.已通过对试运行有影响的相关单位工程验收E.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件【答案】BC8、在分部工程质量验收中，（）应参加主体结构、节能分部工程的验收。A.设计单位项目负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位质量负责人E.总监理工程师【答案】ABD9、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC10、编制监理总进度计划的依据有（）。A.工程项目可行性研究报告B.工程建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目前期工作计划【答案】AB11、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有（）。A.混凝土构件预制B.基础混凝土浇筑C.建筑材料运输D.砂浆预制E.主体结构工程【答案】B12、对单价措施项目，编制措施项目清单时应列出（），并按现行计量规范规定，采用对应的工程量计算规则计算其工程量。A.项目编码B.暂列金额C.计日工D.项目名称E.计量单位【答案】AD13、在建筑的全生命周期内施行绿色理念，不仅要在规划设计阶段应用BIM技术，还要在()等方面深入应用BIM，不断推进整体行业向绿色方向行进。A.节地、节水、节材B.节能及施工管理C.运营维护管理D.人力资源成本管理【答案】ABC14、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是从动的。A.结果B.战略C.顾客与市场D.资源E.过程管理【答案】AD15、根据GB/T19000-2000族标准确定的质量管理原则，质量管理的系统方法可包含的环节有()A.系统策划B.系统分析C.系统模拟D.系统工程E.系统管理【答案】BD16、下列选项属于BIM技术在节地与室外环境中的应用是()。A.场地分析B.土方量计算C.施工用地管理D.管线综合E.深化设计【答案】ABC17、（2021年真题）下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.建筑工人实名制管理费B.大型机械进出场及安拆费C.建筑材料鉴定、检查费D.工程定位复测费E.施工单位临时设施费【答案】ABD18、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有（）。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔为零【答案】ABC19、下列选项是属于BIM在施工企业应用内容的是()。A.建立BIM施工模型B.能耗分析C.施工过程模拟D.运行维护E.施工深化设计【答案】AC20、通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期时，可以采取的具体措施包括()。A.合同措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施E.其他配套措施【答案】BCD21、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】ABCD22、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有()A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC23、甲（17）岁故意伤害乙（15）岁一案，甲委托丙律师担任其辩护人，以下关于该案诉讼程序的表述，错误的是？A.如需犯罪记录封存，对于本案宣判时，不得有旁听人员B.对甲的情况的调查报告，以及丙提交的有关甲的情况的书面材料，可以作为法庭教育和定罪量刑的参考C.在审查起诉时，甲明确拒绝法定代理人以外的合适成年人到场，检察院可以准许，但应当另行通知其他合适成年人到场D.若甲为女性，公安机关讯问甲，应当有女工作人员和甲的法定代理人到场【答案】ABD24、影响进度的因素包括（）等。A.业主因素B.勘察设计因素C.监理因素D.组织管理因素E.资金因素【答案】ABD25、建设工程进度控制的技术措施有()A.建立进度协调会议制度B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.审查承包商提交的进度计划D.编制进度控制工作细则E.严格控制合同变更【答案】CD26、（2021年真题）下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有（）。A.单台设备调试费用B.进口设备检验鉴