监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺试卷A卷含答案

监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺试卷A卷含答案

单选题（共100题）1、（）是计量监理的基础。A.质量监理B.投资监理C.投资控制D.进度控制【答案】A2、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D3、建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。A.建设单位、供货单位、施工单位B.供货单位、施工单位、项目监理机构C.建设单位、施工单位、项目监理机构D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】C4、工程开工前，应由（）组织召开工程设计技术交底会议。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C5、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D6、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D7、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定【答案】C8、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】C9、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C10、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【答案】A11、（）是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。A.人员素质B.工程材料C.机械设备D.建造方法【答案】B12、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C13、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值【答案】D14、（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A15、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A16、下列外墙面层材料每平方米单价最低的是：()A.花岗石B.大理石C.金属板D.水泥砂浆【答案】D17、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C18、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是A.借款人必须提供担保B.必须订立书面借款合同C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率D.期限不能超过10年【答案】B19、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位【答案】C20、在工程质量控制中，监理机构应以（）为依据，客观、公平地处理质量问题。A.推断B.理论C.经验D.数据资料【答案】D21、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.时间间隔为零D.时距最小【答案】A22、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制【答案】C23、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A24、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A25、工程款支付证书由（）签发。A.专业监理工程师B.建设单位C.总监理工程师D.项目审计部门【答案】C26、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。A.项目监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A27、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制【答案】C28、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D29、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B30、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A31、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A32、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B33、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。A.概算B.修正概算C.预算D.修正预算【答案】B34、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【答案】C35、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构【答案】C36、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】C37、物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。A.计划B.组织C.协调D.控制【答案】A38、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A39、工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】A40、政府投资的项目，（）是政府投资主管部门审批决策的依据。A.项目建议书B.可行性研究C.初步设计文件D.基础设计【答案】B41、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D42、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B43、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.均方差C.变异系数D.中位数【答案】B44、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A45、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：()A.静态评价B.国民经济评价C.动态评价D.经济效益评价【答案】B46、某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C47、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】D48、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资B.无形资产C.有形资产D.铺底流动资金【答案】A49、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C50、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限【答案】D51、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B52、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C53、常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A54、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程【答案】C55、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D56、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C57、下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是()。A.超声回弹综合法B.取芯法C.回弹仪法D.超声波对测法【答案】D58、在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。A.使流水施工工期延长B.使总工期延长C.缩短流水施工工期D.缩短总工期【答案】C59、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B60、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】A61、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价D.承包人提出调整措施项目费的，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】C62、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位【答案】D63、根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.4%C.3%D.2%【答案】C64、以下哪项是造成抹灰基层上的裱糊工程质量不合格的关键因素？()A.表面平整程度B.基层颜色是否一致C.基层含水率是否＜8%D.基层腻子有无起皮裂缝【答案】A65、按建设工程特点的不同，定额可分为()等。A.行业定额和企业定额B.人工消耗定额和材料消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.预算定额和概算定额【答案】C66、（2020年真题）监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B67、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.总进度纲要B.施工组织总设计C.总进度规划D.各子系统进度规划【答案】A68、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。A.项目监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A69、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()A.措施费B.直接工程费C.食业管理费D.现场管理费【答案】B70、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D71、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C72、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.44.16B.45.55C.22.08D.37.39【答案】B73、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D74、下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。A.流水强度B.流水步距C.流水节拍D.流水工期【答案】A75、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程【答案】C76、下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()。A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道【答案】A77、下列关于防水工程的说法，错误的是（）。A.严禁在防水混凝土拌合物中加水B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm【答案】D78、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.3年B.5年C.10年D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】D79、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B80、在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则（）。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响【答案】C81、关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是()。A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统C.工程项目质量控制系统是永久性的D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动【答案】A82、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。A.专业监理工程师，整改通知单B.专业监理工程师，暂停令C.总监理工程师，暂停令D.总监理工程师，监理通知单【答案】C83、2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元A.32B.40C.80D.100【答案】A84、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.合同环境与管理关系的确定【答案】B85、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。A.资金的影响B.物资供应进度的影响C.施工条件的影响D.建设单位自身管理水平的影响【答案】D86、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】A87、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。A.小于基准投资回收期B.大于基准投资回收期C.小于贷款机构要求期限D.大于贷款机构要求期限【答案】C88、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为()万元。A.3000B.30000C.45000D.67500【答案】B89、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C90、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A91、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B92、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B93、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】C94、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B95、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B96、下列不属于可行性研究作用的是（）。A.投资决策的依据B.编制项目建议书的依据C.筹措资金的依据D.编制初步设计文件的依据【答案】B97、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D98、单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】A99、下列费用中，属于建设工程动态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.工程建设其他费D.设备及工（器）具购置费【答案】B100、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】B多选题（共40题）1、建设项目总进度目标的论证中，总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】BCD2、采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人按合同约定应该提交（）。A.耗用工时B.投入该工作所有人员的工种C.投入该工作管理人员的工资证明D.投入该工作的施工设备型号E.投入该工作的材料报价【答案】ABD3、非节奏流水施工的特点有()A.专业工作队数不等于施工过程数B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.施工段之间无空闲时间E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】BC4、（2021年真题）相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC5、卓越绩效管理模式的实质可以归纳为()A.强调“大质量”观B.提供了先进的管理方法C.是一个符合性标准D.聚焦于经营结果E.关注竞争力提升【答案】ABD6、关于组织流水施工中时间参数的问题，下列叙述正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数C.流水步距是相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间D.流水施工工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工为止的持续时间E.流水节拍的数目取决于参加流水的施工过程数【答案】ABCD7、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD8、在工程网络计划中，关键线路上()。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.工作的总时差等于计划工期与计算工期之差D.相邻两项工作之间的时距全部为零E.节点的最早时间等于最迟时间【答案】AC9、工程材料是工程建设的物质条件，是工程质量的基础，下列属于工程材料的有（）。A.建筑材料B.构配件C.施工机具设备D.半成品E.各类测量仪器【答案】ABD10、实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况，使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验，采取（）的方法确定工程质量状况。A.实体检测B.抽样试验C.验证试验D.平行检验E.专项检测【答案】AB11、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD12、中国现行刑法规定：“为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，采取的制止不法侵害行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”对于解决正当防卫过程中相关法律价值的冲突，该条款遵循的是下列哪一原则A.价值位阶原则B.个案平衡原则C.比例原则D.自由裁量原则【答案】A13、关于不同功能用房楼地面类型的选择，下列哪项是错误的？（）A.洁净车间采用现浇水磨石地面B.机加工车间采用地砖地面C.宾馆客房采用铺设地毯地面D.办公场所采用PVC贴面板地面【答案】B14、下列不属于对检察官予以辞退的情形的是、()A.旷工1年内累计达到32天的B.无正当理由逾假不归持续7天的C.不履行检察官义务，经教育仍不改正的D.不胜任现职工作，又不接受另行安排的【答案】B15、（2017年真题）组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工E.每个施工段流水节拍必须相等【答案】ACD16、分部工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分项工程的质量验收合格B.有关安全、节能抽样检验结果符合规定C.有关环境保护抽样检验结果符合规定D.观感质量符合要求E.质量控制资料完整【答案】BCD17、质量管理体系是文件化的管理体系，下列说法中正确的有（）。A.程序文件是质量手册的支持性文件B.质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件C.作业文件在质量手册和程序文件间起承上启下的作用D.作业文件是监理单位内部质量管理的行动准则E.作业文件是程序文件的支持性文件【答案】AB18、按费用构成要素划分的建筑安装工程费中，施工机械使用费包含的税费主要指施工机械按照国家规定应缴纳的（）。A.车船使用税B.保险费C.维修费D.办公费E.城市建设维护税【答案】AB19、下列费用中，承包人可以获得补偿的有（）。A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.法定人工费增长增加的费用D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工程延误导致的材料价格上涨费【答案】BCD20、下列情况中，王律师的哪些做法是正确的？()A.开发商刘某想委托王律师代理房地产开发纠纷诉讼，王律师考虑到自己不懂房地产业务会影响代理效果，决定不接受委托B.王律师的名片上印有“企业上市领域顶级专家”字样C.王律师发现委托人正在从事间谍活动，危害国家安全，故向有关单位反映D.王律师将十年来办结的案例汇编出版，其中包含了客户的商业秘密文件【答案】AC21、以下几种人工合成纤维中，阻燃和防霉防蛀性能俱佳的是（）。A.丙纶B.腈纶C.涤纶D.尼龙【答案】D22、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.完成了相应试验并有相关质量指标B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.符合现行强制性标准规定E.有类似工程的应用【答案】ABC23、（2021年真题）工程网络计划优化的目的有（）。A.使计算工期满足要求工期B.按要求工期寻求资源需用量最小的计划安排C.工期不变条件下资源强度最小D.寻求工程总成本最低时的工期安排E.工期不变条件下资源需用量尽可能均衡【答案】AD24、关于第二审程序中的下列说法，哪些选项是错误的？A.被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许B.第一审法院认定张某犯伤害罪判处有期徒刑三年，张某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重新审判，原审法院不得加重张某的刑罚C.检察院抗诉的案件，第二审法院发现原审适用简易程序审理时未当庭宣判，第二审法院应当发回重审D.李某和王某共同抢劫致人死亡，李某被判处死刑立即执行，王某被判处无期徒刑，李某未上诉，王某提出上诉，二审法院对该案组成合议庭可不开庭审理【答案】BCD25、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC26、某项目净现金流量如下表所示。投资主体设定的基准收益率为8%。基准静态投资回收期为3年。由此可以得到的结论有()＜br>A.项目投资利润率为50%B.项目财务净现值约为74.82万元C.项目静态投资回收期为2.67年D.项目财务内部收益率大于8%E.从静态投资回收期判断，该项目可行【答案】BD27、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，多层及高层建筑的分项工程可按（）来划分检验批。A.变形缝B.施工工艺C.楼层D.工程量E.施工段【答案】C28、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有()。A.质量管理体系是否处于良好状态B.质量责任制是否落实C.施工场地空间条件和通道是否符合要求D.质量控制自检系统是否处于良好状态E.现场质量检验制度是否完善【答案】ABD29、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C30、检验批的质量验收，可根据检验项目的特点选取的不同抽样方案，抽样方案包括（）。A.计量、计数或计量—计数抽样方案B.一次、二次或多次抽样方案C.经实践检验有效的抽样方案D.根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采取的见证检验方案E.对重要的检验项目，当有简易快速的检验方法时，选取的全数检验方案【答案】ABC31、卓越绩效模式的核心价值观包括（）。A.强调大质量观B.强调系统思考和系统整合C.社会责任D.以人为本E.合作共赢【答