监理工程师之土木建筑目标控制提升训练A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制提升训练A卷附答案

单选题（共100题）1、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D2、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B3、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工【答案】C4、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C5、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D6、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00【答案】C7、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A8、在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。A.项目监理机构B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】A9、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】A10、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B11、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A12、如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。A.监理工程师拒绝签署付款凭证B.应付误期损失的赔偿费C.取消承包资格D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】B13、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构【答案】B14、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠【答案】B15、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积【答案】D16、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D17、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C18、某省国有公司与某私营企业共同投资创办了一家股份有限公司。张某被该国有公司委派到新公司担任副总经理，主管财会。新公司中的一高管人员杜某见张某几乎无人监督，就劝说张某一起侵占单位资金。杜某利用工作机会制作虚假的发票，让张某进行报销，共侵占资金30多万元，杜某分得20万元。后来，杜某利用自己报账的机会模仿张某的签名伙同私营企业派来的工作人员朱某从该公司骗取了10万元。下列选项中关于本案的处理正确的有:A.张某的行为构成贪污罪B.张某帮助杜某的行为构成职务侵占行为C.杜某伙同朱某的行为构成职务侵占行为D.对杜某应该认定构成两个职务侵占罪【答案】B19、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】A20、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()进行验收。A.协商B.有条件C.专门D.重新【答案】D21、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。A.投资风险B.机会成本C.资金限制D.通货膨账【答案】B22、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B23、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A24、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（）。A.设计计算失误B.操作未按规程进行C.施工方法不当D.机械设备正常磨损【答案】D25、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B26、某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300B.28.067C.30.797D.30.874【答案】D27、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】A28、（2022年真题）根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C29、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（）。A.极差B.标准差C.均方差D.离散系数【答案】D30、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资．设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】A31、（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度【答案】B32、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B33、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D34、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.3年B.5年C.10年D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】D35、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A36、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B37、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】A38、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C39、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A40、ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C41、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8％，则该项目8年内累计财务净现值为()万元。A.114.75B.134.39C.145.15D.160.00【答案】A42、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）组织。A.监理机构B.建设单位C.商检部门D.施工单位【答案】A43、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B44、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。A.向施工单位提供有关工期的信息B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.审查工程项目建设总进度计划D.进行工程项目工期目标的论证和决策【答案】B45、关于罪数，下列哪些选项是正确的（不考虑数额和情节）？A.甲捡到一纸箱，里面装有一把枪支、一摞假币，甲将其拿回家中放于床下，甲成立非法持有枪支罪与非法持有假币罪，属于想象竞合犯B.甲盗窃军服后实施诈骗行为，对甲应按牵连犯择一重罪处罚C.甲盗窃交通工具零部件，造成交通工具毁坏而危害公共安全的，成立盗窃罪与破坏交通工具罪的想象竞合犯D.甲在乙心脏病发作的时候，故意盗走乙的救心丸，致乙死亡，甲成立盗窃罪与故意杀人罪的想象竞合犯【答案】C46、编制物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.确定物资的来源C.有足够的资金D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】A47、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师签字C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字D.专业监理工程师签字【答案】C48、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B49、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告【答案】C50、（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A51、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()A.见证取样检测B.主控项目的复查C.抽样检测D.检验资料的复查【答案】D52、质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（）。A.①②③④⑤B.②①③④⑤C.②①⑤④③D.①②⑤③④【答案】C53、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】C54、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C55、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C56、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A57、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.实际进度数据的加工处理C.确定后续工作和总工期的限制条件D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B58、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C59、所采购设备应质量可靠，同时满足（）所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。A.施工合同B.设计文件C.监理合同D.国家标准【答案】B60、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】B61、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A62、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A63、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】A64、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法【答案】A65、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A66、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C67、根据《计价规范》，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表【答案】A68、某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。A.200B.150C.100D.50【答案】B69、建设工程质量检测业务，由（）委托具有相应资质的检测机构进行检测。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.建设单位【答案】D70、下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款、表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C71、实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()A.木材的强度B.木材的含水率C.木材的防火性能D.木材的防蛀性能【答案】B72、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D73、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有A.环境保护法规定，每年5月6日为环境日B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼【答案】A74、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()A.施工单位的直接费B.施工单位的其他直接费C.设计费D.建设单位的研究试验费【答案】D75、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A76、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用()编制设备安装工程概算。A.综合扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法【答案】A77、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D78、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（）。A.设计计算失误B.操作未按规程进行C.施工方法不当D.机械设备正常磨损【答案】D79、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B80、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上【答案】C81、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了连续施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】B82、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B83、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A84、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D85、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C86、（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45【答案】A87、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段【答案】C88、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（）。A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差【答案】B89、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。A.过程B.数量C.程度D.标准【答案】C90、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策【答案】D91、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】B92、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】D93、在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。A.项目总工期允许拖延B.项目计算工期小于计划工期C.偏差发生在非关键线路D.总时差不等于零【答案】A94、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】D95、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数【答案】D96、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。A.现场质量管理体系B.勘查实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C97、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.施工组织设计B.施工方案C.监理规划D.监理实施细则【答案】C98、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B99、根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B100、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A多选题（共40题）1、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD2、施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有（）。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】ABD3、（2017年真题）根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】ABCD4、初步施工总进度计划编制完成后，监理工程师主要是检查（）。A.总工期是否符合要求B.施工组织是否科学C.资源使用是否均衡D.资源供应是否能得到保证E.施工顺序是否合理【答案】ACD5、地下工程通向地面的各种孔口应防地面水倒灌，下列措施中哪项是错误的？（）A.人员出入口应高出地面不小于500mmB.窗井墙高出地面不得小于500mmC.窗井内的底板应比窗下缘低300mmD.车道出入口有排水沟时可不设反坡【答案】D6、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】AC7、按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，施工机械使用费包括()A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.机械燃料动力费D.机械大修理费E.应缴纳的养路费【答案】ACD8、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数目【答案】AD9、监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时，向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（）。A.勘察报告编制深度B.勘察任务书的完成情况C.与勘察标准的符合情况D.勘察人员资格和业绩情况E.勘察工作概况【答案】ABC10、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只是在关键线路上E.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作D.有多条线路通过该关键工作，可能其中一条是关键线路。【答案】AB11、下列关于招标控制价的说法中，正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.工程造价咨询人可同时接受招标人和投标人就同一招标项目的委托C.招标文件提供了暂估单价材料的，按暂估单价计入综合单价D.以“项”为单位的方式计价措施项目，应包括规费、税金E.为保证招标控制的有效性，招标人只需公布招标控制价的总价【答案】AC12、在现场施工准备阶段，专业监理工程师审查分包单位资质材料时，应查验（）。A.《税务登记证》B.《建筑业企业资质证书》C.《企业法人营业执照》D.《特殊行业施工许可证》E.《安全生产许可证》【答案】BC13、多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.简明适用原则D.快速有效原则E.统一编制原则【答案】ABC14、（2021年真题）当分部工程规模较大或较复杂时，可按（）将分部工程划分为若干个子分部工程。A.材料种类B.施工特点C.工程部位D.专业系统E.质量要求【答案】ABD15、国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以领导为关注焦点B.全员参与C.循证决策D.关系管理E.改进【答案】BCD16、以下哪类多层建筑可以使用经阻燃处理的化纤织物窗帘？（）A.1000座的礼堂B.6000m2的商场C.三星级酒店客房D.幼儿园【答案】C17、采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应该用（）。A.钢化夹层玻璃B.钢化玻璃C.安全玻璃D.有机玻璃【答案】A18、工程网络计划的优化是指寻求()的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.工程总成本最低时的工期安排C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD19、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。A.项目管理费B.管理系统费用C.开工试车费D.业主的行政性费用E.电气安装费【答案】ACD20、关于双代号工程网络计划说法正确的有（）。A.总时差最小的工作为关键工作B.网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等C.关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在D.每项工作的自由时差为零，其总时差必为零E.除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值【答案】AB21、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。A.工期B.两项工作之间的时间间隔C.最早完成时间D.节点最早时间E.节点时差【答案】ABCD22、工程网络计划中的关键线路是指()的线路。A.单代号搭接网络计划中由关键工作组成B.双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零D.双代号时标网络计划中自始至终没有虚箭线E.双代号时标网络计划中由关键节点组成【答案】BC23、下列哪一种墙体不能作为高层建筑疏散走道两侧的隔墙？（）A.60mm厚石膏珍珠岩空心条板隔墙B.12mm＋75mm（空）＋12mm轻钢龙骨单层石膏板隔墙C.100mm厚粉煤灰加气混凝土砌块隔墙D.120mm厚普通黏土砖隔墙【答案】B24、在设备制造过程中，采用巡回监控方式实施设备监造时，质量控制的主要任务有（）。A.督促制造厂商不断完善质量管理体系B.审查设备制造生产计划和工艺方案C.监督检查主要材料进厂使用的质量控制D.编制监造规划E.复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性【答案】ABC25、下列哪些做法违反了检察官法的规定？()A.甲是A市B县人民检察院的检察官，2004年4月5日从该检察院离任，2006年5月在一起盗窃案中担任辩护律师，该案由B县人民检察院办理B.李某是某县人民检察院公诉一处的检察员，张某是其侄子，大学毕业后到其所在的公诉一处工作，任助理检察员C.孙某是C市人民检察院的检察员，其女在某律师事务所从事律师业务D.钱某是D市人民检察院的检察员，2003年3月1日从该院离任，2005年2月4日在E市以近亲属身份为其女儿做刑事辩护【答案】AB26、在政府的监督管理职能中，建立和落实工程质量责任制包括（）等。A.工程质量行政领导的责任B.项目法定代表人的责任C.参建单位法定代表人的责任D.工程质量终身负责制E.承建单位行政领导的责任【答案】ABCD27、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。A.经返工或返修的检验批，应重新进行