监理工程师之交通工程目标控制能力提升整理A卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制能力提升整理A卷附答案

单选题（共100题）1、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.动态性B.均衡性C.层次性D.独特性【答案】D2、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B3、弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于（）的排水坡。A.1:1.5；1%B.1:1.2；2%C.1:1.5；2%D.1:1.2；1%【答案】C4、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C5、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C6、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C7、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B8、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A9、在《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。A.监理计划B.监理规划C.监理大纲D.监理细则【答案】A10、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C11、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D12、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】D13、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C14、以下不属于安全生产方针的是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.以人为本【答案】D15、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A16、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C17、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B18、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B19、湿黏土路堤施工中，湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉。石灰粒径应不大于（）mm，质量宜符合三级及三级以上标准。A.15B.20C.25D.30【答案】B20、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A21、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B22、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C23、落实安全生产方针政策、法律法规最有效的手段是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.科学规划【答案】C24、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C25、旁站监理的行为主体是（）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B26、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（）。A.5％～10％B.10％～15％C.15％～20％D.20％～25％【答案】A27、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A28、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（）。A.96％B.97％C.98％D.99％【答案】C29、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请【答案】D30、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C31、我国全面质量管理的"三全"管理不包括（）的质量管理。A.全面B.全过程C.全方位D.全员参与【答案】C32、防水板的搭接宽度不应小于（），应采用自动爬焊机进行双缝焊接，双缝焊的每条焊缝的宽度不应小于（）。A.50mm，10mmB.100mm，10mmC.50mm，20mmD.100mm，20mm【答案】B33、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B34、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A35、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（）。A.项目管理承包型B.项目管理咨询型C.代建型D.项目总承包型【答案】A36、下列关于模板拆除的说法中，错误的是（）。A.非承重侧模应在混凝土达到2.5MPa及以上方可拆除B.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉之后拆除C.模板拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则D.拆除模板时不得猛烈敲打、强拉和抛扔【答案】B37、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A38、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.动态性B.均衡性C.层次性D.独特性【答案】D39、“一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】A40、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A41、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】C42、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D43、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（）。A.要求施工单位立即整改B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位C.要求施工单位立即停工整改D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位【答案】D44、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C45、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A46、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B47、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】B48、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C49、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A50、“一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】A51、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B52、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C53、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B54、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A55、滑坡整治措施实施前，严禁在滑坡体抗滑段（）载、下滑段（）载。A.减；减B.减；加C.加；减D.加；加【答案】B56、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B57、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C58、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C59、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（）。A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h【答案】B60、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B61、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B62、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】B63、在提高产品或作业价值的主要途径中，（）是最理想的提高价值的途径。A.双向型B.改进型C.节约型D.投资型【答案】A64、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。A.8B.20C.30D.40【答案】D65、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C66、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A67、砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（）试件（）抗压极限强度的平均值。A.2个，14dB.3个，14dC.2个，28dD.3个，28d【答案】D68、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C69、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B70、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。A.3个B.5个C.6个D.9个【答案】C71、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A72、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】D73、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B74、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D75、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A76、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D77、真空预压施工的第一步是（）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】B78、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D79、隧道监控量测时，当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（）。A.刚刚稳定B.已经稳定C.不稳定D.已经垮塌【答案】C80、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A81、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D82、工程项目的（）是用来指导工程全局的，是工程从开工一直到竣工位置，各个主要环节的总的进度安排。A.年度进度计划B.月度进度计划C.季度进度计划D.总体进度计划【答案】D83、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B84、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A85、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A86、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A87、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A88、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D89、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A90、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D91、高速公路和一级公路在极重、特重交通荷载等级下，基层和底基层的压实标准可提高（）百分点。A.1－2个B.2－3个C.1.5－2个D.3－4个【答案】A92、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C93、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C94、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B95、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D96、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D97、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C98、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A99、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A100、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人A.14B.25C.28D.42【答案】C多选题（共40题）1、发行债券筹资的缺点包括（）。A.固定利息支出会使企业承受一定的风险B.可大大降低自有资金利润率C.筹资成本高，付息压力大D.债券合约的条款，常常对企业的经营管理有较多的限制E.会提高企业负债比率，增加企业风险，降低企业的财务信誉【答案】AD2、浅基础施工一般包括（）。A.施工准备B.围堰C.挖基和排水D.基底处理和基底检验E.灌注混凝土【答案】ABCD3、施工单位进行路堤填方工程的试验段施工的主要目的有（）。A.确定松铺厚度、压实厚度B.确定压实机械型号及组合C.确定不同孔隙率的压实工艺D.确定压实工艺、碾压遍数E.检验施工组织管理和相关人员的配合情况【答案】ABD4、根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版）通用合同条款的约定，反索赔可以分为（）。A.工程提前反索赔B.工程拖期反索赔C.施工缺陷反索赔D.施工事故反索赔E.其他损失反索赔【答案】BC5、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD6、延期评估应主要从以下哪些方面进行评定？（）A.施工单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要B.申请延期的合同依据必须准确C.申请延期的理由必须正确与充分D.申请延期的主要负责人必须中层管理以上职位E.申请延期天数的计算原则与方法应恰当【答案】ABC7、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD8、水泥混凝土路面的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.开放交通早D.耐久性好E.有利于夜间行车【答案】ABD9、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工B.二级的公路水泥混凝土路面的面层施工C.三、四级公路水泥混凝土路面的面层施工D.隧道水泥混凝土面层施工E.桥面铺装的施工【答案】BCD10、涵洞工程进出水口的质量要求包括（）。A.砂砾垫层应为压实的连续材料层B.采用混凝土或圬工修筑C.帽石及一字墙应表面平整、轮廓清晰、线条平直D.进出水口与上下游沟槽连接顺适，流水畅通E.原材料及砂浆应符合设计及规范要求【答案】BCD11、危险源的辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则；应做到三个所有，即考虑（）。A.考虑所有的人员B.考虑所有的活动C.考虑所有的设备设施D.考虑所有施工过程E.考虑所有关键设备【答案】ABC12、从支付表格的构成必要性划分，费用支付用表可以分为（）。A.施工单位独立用表B.监理单位独立用表C.联合用表D.支付主表E.辅助用表【答案】D13、绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC14、施工过程的组织原则包括（）。A.施工过程的稳定性B.施工过程的连续性C.施工过程的协调性D.施工过程的均衡性E.施工过程的经济性【答案】BCD15、概率分析一般的方法有（）。A.临界分析法B.蒙特卡洛法C.敏感性分析法D.因素分析法E.决策树法【答案】B16、对于下列哪些人民法院作出的生效法律文书，当事人不得依照审判监督程序申请再审？()A.甲某诉乙某离婚案件，人民法院经过两+审终审，判决仅解除甲某与乙某夫妻关系，而不涉及共同财产分割与子女抚养问题的判决B.张辉的哥哥申请人民法院宣告下落不明的张辉失踪，人民法院经过审理后，作出的宣告张辉为失踪人的判决C.天意贸易公司诉有色金属公司铝锭质量问题纠纷一案，经过区人民法院、市中级人民法院两审终审后，基于天意贸易公司的再审申请，省高级人民法院经过再审审理作出的维持原判决的再审判决D.蔡清诉哥哥侵犯其平等继承权一案，经区法院审理作出判决后，蔡清不服向市中级人民法院上诉，市中级人民法院对该案件经过审理后作出的判决【答案】ABC17、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD18、关于施工准备阶段安全监理人员组织监理人员开展安全教育的说法，正确的有（）。A.监理人员应参加技术单位组织的设计交底会，了解设计对结构安全的技术要求和施工过程的安全注意事项。B.监理工程师编制的监理计划应包括安全监理方案，并根据工程特点和高危作业的施工，编制专项安全监理细则C.审核专项安全施工方案D.审查总包单位安全生产资质E.提交工程开工申请报告【答案】ABC19、下列哪些行政法律文书，当事人可以依法申请法院强制执行？A.当事人在法定期间内未提起上诉的一审行政判决书B.当事人已经提起上诉，但在二审中又被准予撤回上诉的一审行政判决书C.经双方当事人签收的行政赔偿调解书D.按照审判监督程序作出的行政判决书【答案】ABC20、对于桥梁工程原材料中的钢筋的说法，错误的有（）。A.钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用，当需要代换时，应得到监理工程师的书面认可B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于60tC.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60tD.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于80tE.在工程施工过程中，应采取适当的措施，防止钢筋产生锈蚀【答案】AD21、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC22、衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的原因是（）。A.隧道设计时，因围岩级别划分不准、衬砌类型选择不当，造成衬砌结构与围岩实际荷载不相适应，引发裂损病害B.偏压地段未采用偏压衬砌C.对基底软弱和易风化泥化地段，未设可靠防排水设施，混凝土铺底厚度及强度不足D.由于施工测量放线发生差错、欠挖、模板拱架支撑变形、塌方等原因，造成局部衬砌厚度偏薄E.采用先进的施工技术设备，尽量减少施工对围岩的扰动，提高衬砌质量【答案】ABCD23、下列对于监理机构安全责任体系中安全生产责任的说法，正确的有（）。A.监理机构和监理人员应按照法律法规.规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任B.监理机构应审查施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案（是否符合工程建设强制性标准）C.监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改D.情节严重的，应当下达工程暂停令要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监理工程师E.监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字.影像资料应当妥善保存【答案】AB24、双重预防机制是指以（）手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险分级管控B.风险识别C.风险管理D.隐患管理E.隐患排查治理【答案】A25、下列哪些情形属于发生执行回转的原因？A.判决执行完毕后又经上级人民法院再审而被撤销B.先予执行裁定执行完毕后又被本院的生效判决撤销C.其他机关制作的法律文书执行完毕后被制作机关或其上级机关撤销D.原作为执行依据的法律文书又被新法律文书明确否定【答案】ABCD26、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC27、下列选项中，属于蒙特卡洛法的实施步骤的有（）。A.分析哪些原始参数应属于随机变量B.求出经济评价指标的概率分布C.