监理工程师之水利工程目标控制过关检测B卷带答案

监理工程师之水利工程目标控制过关检测B卷带答案

单选题（共100题）1、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C2、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C3、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B4、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B5、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A6、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C7、质量评定为优良的单位工程，其外观质量得分率应达到（）以上。A.70％B.75％C.80％D.85％【答案】D8、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。A.发包人代表B.施工单位代表C.总监理工程师D.质检站代表【答案】C9、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D10、在施工质量管理中，()起决定性的作用。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D11、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C12、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（）。A.危险源辨识B.危险源分析C.危险源风险评价D.危险源处理【答案】C13、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D14、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D15、GB/T19000质量管理体系与ISO9000系列标准（）。A.参考采用B.等同采用C.参照采用D.等效采用【答案】B16、下列因不可抗力导致的工程损失，应由承包人承担的是（）。A.不能按期竣工的违约金B.发包人的人员伤亡C.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失D.承包人的停工损失【答案】D17、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A18、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】A19、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】B20、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A21、某项目建设期2年，各年初投资额分别为300万元、400万元，年利率为10%，则该项目建成后的总投资是（）。A.700万元B.803万元C.800万元D.806万元【答案】B22、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D23、有抗冻要求的混凝土必须加入（）.A.引气剂B.早强剂C.防冻剂D.缓凝剂【答案】A24、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后开始计算B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限C.缺陷责任期最长不超过2年D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期【答案】A25、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B26、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D27、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C28、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A29、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C30、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A31、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A32、外购砂石料预算价格（不包含增值税进项税额）超过（）时，应按基价计入工程单价参加取费，预算价格与基价的差额以材料补差的形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3【答案】B33、建设项目的投资控制和进度控制必须以一定的（）为前提，确保建设项目能全面满足各项要求。A.质量水平B.科技水平C.技术水平D.安全水平【答案】A34、发生突发性工程质量事故时，事故单位要在（）小时内电话向有关单位报告。A.1B.2C.4D.8【答案】C35、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D36、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D37、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B38、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资超支D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C39、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】B40、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D41、工程产品质量由咨询单位、设计单位、承包人、材料供应商等来完成，故质量形成具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】D42、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B43、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C44、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D45、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A46、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D47、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D48、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】A49、按照《水利水电土建工程施工合同条件》规定，隐蔽工程施工时按规定通知监理，监理人有权指示进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及由此带来的一切其他后果（如工期延误等）均由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工承包人D.第三方【答案】A50、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B51、保证大坝具有足够的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D52、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B53、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C54、双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间【答案】B55、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（）。A.建设工程总施工进度计划B.建设工程子系统施工进度计划C.子系统的单项工程施工进度计划D.单位工程施工总进度计划【答案】D56、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C57、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A58、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D59、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A60、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A61、竣工验收主持单位应该在（）中明确。A.开工审批文件B.可行性研究批准文件C.开工报告文件D.初步设计批准文件【答案】D62、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B63、在危险源评价的方法中，预先危险性分析法适用于（）。A.决策期评价B.预评价C.施工期评价D.各阶段评价【答案】B64、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B65、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C66、下列关于工程计量说法不正确的是（）A.工程计量时确属于项目和施工项目的已完部分，监理人才能进行计量和审核确认B.所计量项目的质量合格是工程计量的最重要前提C.质量检验和计量支付是监理过程中的两个阶段D.工程计量时施工单位和监理单位可采用各自认为合适的方法进行计量【答案】D67、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D68、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D69、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B70、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C71、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C72、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C73、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B74、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A75、对于数量大或检验费用高，特别是需进行破坏性和损伤性检验的材料质量鉴定一般选用的方法是（）。A.不检验B.抽样检验C.全数检验D.放松检验【答案】B76、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C77、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B78、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A79、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C80、不属于巡视检查要点的是（）。A.检查原材料B.检查施工人员C.检查专业工程D.检查外来出入人员【答案】D81、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B82、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B83、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A84、某建设项目期初一次投资200万元，每年的净现金流量为44万元，项目寿命期10年，已知（P/A，17%，10）=4.659，（P/A，18%，10）=4.494，则该建设项目的IRR为（）。A.17.69%B.17.31%C.17.51%D.17.49%【答案】A85、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】C86、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B87、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C88、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D89、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A90、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D91、地下洞室按照洞轴线与水平面的夹角可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其中平洞的倾角为（）。A.小于6度B.6~48度C.48~75度D.大于75度【答案】A92、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D93、总承包单位对分包工程的质量承担（）。A.主体责任B.领导责任C.连带责任D.主要领导责任【答案】C94、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A95、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（）提出编写原则及要求。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.检测单位【答案】B96、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B97、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A98、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A99、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C100、下列不是监理工程师进度控制的权限是（）。A.发布开工令B.施工进度审定C.下达开工令和复工令D.制定工程总进度计划【答案】D多选题（共40题）1、天然骨料的工序包括（）。A.覆盖层清除B.筛分冲洗C.碎石粉碎D.制砂E.预筛分【答案】AB2、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC3、将串联工作改为平行交叉工作的特点是（）。A.不改变工序间的逻辑关系B.不缩短各工序总的持续时间C.不违反工艺要求D.减少资源E.能收到最大的优化效果【答案】AB4、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC5、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC6、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD7、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）A.d1≤C1，判定该批产品合格B.d1≤C1，判定该批产品不合格C.d1>C2，判定该批产品不合格D.d1>C2，判定该批产品合格E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC8、国民经济评价指标主要包括（）。A.经济内部收益率B.经济效益费用比C.总投资收益率D.项目资本金利润率E.投资回收期【答案】AB9、甲乙两国締结某条约并约定甲乙两国文字的文本同样为作准文本，以第三种文字的文本作为参考文本。条约生效后，两国发现三个文本的某些用语有分歧。根据《维也纳条约法公约》，下列关于该条约的说法哪些是正确的？（）A.甲乙两国应接受各自语言文本的拘束B.因乙国文本解释对甲国更有利，则甲国可以仅依乙国文本进行解释适用C.締约国不得从对方文字约文的不同解释中获得利益D.由于三种文本用语分歧,该条约无效【答案】AC10、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD11、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。A.最小公倍数法B.盈亏平衡分析C.研究期法D.费用现值法E.费用年值法【答案】AC12、编制竣工财务决算应具备的条件包括（）。A.经批准的初步设计、项目任务书所确定的内容已完成B.已完成全部工程投资C.建设资金全部到位D.竣工（完工）结算已完成E.涉及移民安置的事项已处理完毕【答案】ACD13、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD14、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC15、证实质量保证能力的方法主要有（）。A.内部质量保证B.供方合格证明C.提供其他用户的认定证据D.第三方审核E.认证机构的认证证据【答案】BCD16、关于我国的刑罚制度，下列说法错误的一项是：A.审判时未满十八周岁的人不得适用死刑，也不得适用死缓B.对于判处管制、缓刑或者是假释的犯罪分子，均可依法实行社区矫正C.甲因参加黑社会组织，被法院判处有期徒刑3年，剥夺政治权利3年。甲实际上被剥夺政治权利6年D.罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳；期满不缴纳的，应以拒不执行判决、裁定罪论处【答案】D17、根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为（）。A.施工作业活动类B.人员设施类C.机械设备类D.设施场所类E.作业环境类【答案】ACD18、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）A.盈利能力分析B.财务生存能力分析C.经济费用效益分析D.偿债能力分析E.地区人均纯收入分析【答案】ABD19、法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法律解释其效力也不相同。根据我国《立法法》的规定,下列哪一或哪些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围？（）A.法律的规定需要进一步明确具体含义的B.法律规定业已修正需要重新定义其相关内容的C.法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的D.法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的【答案】AC20、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D21、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD22、甲乙两国协议将其海洋划界争端提交联合国国际法院。国际法院就此案作出判决后，甲国拒不履行依该判决所承担的义务。根据《国际法院规约》，下列做法哪一个是正确的？（）A.乙国可以申请国际法院指令甲国的国内法院强制执行该判决B.乙国可以申请由国际法院执行庭对该判决强制执行C.乙国可以向联合国安理会提出申诉,请求由安理会作出建议或采取措施执行该判决D.乙国可以向联合国大会法律委员会提出申诉，执行该判决【答案】C23、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD24、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC25、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD26、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD27、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD28、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC29、以下属于施工作业活动类危险源范围的有（）。A.特种设备B.存弃渣场C.洞挖施工D.混凝土浇筑E.有限空间作业【答案】CD30、堤防工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB31、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】D32、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程，有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过程C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展