监理工程师之交通工程目标控制自我检测B卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制自我检测B卷带答案

单选题（共100题）1、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A2、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D3、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C4、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】B5、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B6、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A7、焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于（）。主要杆件应在组装后（）内焊接。A.80%，24hB.70%，24hC.80%，12hD.70%，12h【答案】A8、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B9、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】A10、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D11、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A12、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B13、工程材料、设备预付款的预付比例，一般不低于（），按照合同工程项目的专用合同条款的约定执行。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】B14、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C15、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.碘钨灯B.高墩滑模施工工艺C.有碱速凝剂D.隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺【答案】C16、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表【答案】B17、关于净现值的说法错误的是（）。A.对于单个的独立方案而言，当NPV≥0时，则认为方案是可取的B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最大的C.在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较D.折现率越大，其净现值越小【答案】C18、分项工程质量评定合格不必符合的是（）。A.检验记录应完整B.评定资料应完整C.实测项目应合格D.外观质量应满足要求【答案】B19、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C20、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A21、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A22、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C23、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B24、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A25、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A26、专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配备1名D.至少配备5名【答案】A27、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D28、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C.4D.1【答案】A29、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）d。A.45B.46C.47D.48【答案】C30、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B31、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B32、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。A.干燥；中湿B.中湿；潮湿C.潮湿；干燥D.潮湿；中湿【答案】B33、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（），应采用湿式钻孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A34、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A35、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D36、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款A.五万元B.三万元C.四万元D.二万元【答案】A37、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D38、沥青混合料压实（）以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C39、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。A.买受人可以请求解除合同B.买受人可以要求出卖人赔偿损失C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金【答案】A40、工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。A.主动控制B.动态控制C.正馈控制D.反馈控制【答案】B41、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A42、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D43、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D44、栈桥两侧和栈桥码头四周应设置高度不低于（）的防护栏杆。防护栏杆上杆任何部位应能承受（）的外力。A.1.1m、800NB.1.1m、1000NC.1.2m、800ND.1.2m、1000N【答案】D45、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级C.张拉次数超过200次，应重新进行标定D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%【答案】C46、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B47、某企业于年初向银行借款1000万元，其年名义利率为12%，若按月复利计息，则该年第3季度末价款本利和与年有效利率分别为（）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】A48、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B49、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C50、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥【答案】B51、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】D52、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A53、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】D54、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D55、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D56、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C57、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B58、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D59、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B60、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C61、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A62、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A63、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C64、下列关于模板拆除的说法中，错误的是（）。A.非承重侧模应在混凝土达到2.5MPa及以上方可拆除B.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉之后拆除C.模板拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则D.拆除模板时不得猛烈敲打、强拉和抛扔【答案】B65、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果【答案】D66、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C67、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A68、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47【答案】B69、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C70、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C71、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A72、关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100％），否则该检查项吕为不合格。A.85％B.90％C.95％D.98％【答案】C73、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。A.洞内外观察B.围岩向坑道内部的位移C.围岩压力D.锚杆轴力【答案】B74、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A75、采伐林木的单位和个人，应当按照（）的原则，在采伐后的当年或者次年内必须完成更新造林任务。A.优先发展人工更新B.人工更新.人工促进天然更新C.天然更新相结合D.公平公正E.合理利用【答案】A76、焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于（）。主要杆件应在组装后（）内焊接。A.80%，24hB.70%，24hC.80%，12hD.70%，12h【答案】A77、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A78、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C79、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C80、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（）。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A81、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A82、钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取（）个接头试件做抗拉强度试验。A.2B.3C.4D.5【答案】B83、（）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】A84、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A85、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C86、当连续五昼夜实测地面沉降小于（），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。A.0.5mm/dB.0.3mm/dC.0.2mm/dD.0.1mm/d【答案】A87、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D88、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D89、防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。A.拱部宜为0.5~0.7mB.侧墙宜为0.5~0.7mC.拱部宜为0.7~1.0mD.在凸处适当加密固定点【答案】A90、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A91、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A92、产品的生产成本一般会随着功能水平的提高（）。A.增加B.下降C.不变D.无法判断【答案】A93、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B94、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表【答案】B95、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B96、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。A.1B.2C.3D.4【答案】A97、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B98、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D99、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】A100、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。A.100B.200C.300D.600【答案】C多选题（共40题）1、重大事故隐患整改项目主要负责人应组织制定专项隐患治理整改方案，并确保整改措施、（）到位。A.责任B.资金C.技术D.时限E.预案【答案】ABD2、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础ABCD选项，浅基础一般可分为刚性扩大基础、单独或联合基础、条形基础、片筏和箱形基础等。E选项，桥梁基础常用的基础类型有浅基础、桩基础、沉井基础、沉箱等。【答案】ABCD3、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.施工计划【答案】ABCD4、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC5、人民法院作出的除权判决，其效力有：()A.确认票据权利的效力B.宣告票据无效的效力C.作为支付凭证的效力D.强制执行的效力【答案】BC6、下列哪些做法不符合法律的规定？()A.甲认为乙欠自己2000元，拟通过督促程序要回这2000元，遂向自己所在住所地的法院申请支付令，法院予以受理B.甲与乙在签订的合同中约定，如有争议，由合同履行地丙地人民法院或合同签订地丁地法院管辖，后争议发生，甲向丁地法院起诉，法院根据管辖协议受理C.甲首先向丙地人民法院申请财产保全，而后又在丙地起诉住所地在乙地的被告丁D.分住在上海市三个区的甲乙丙三人合伙进行经营，该合伙没有注册登记，后与另一公民丁发生争议，丁向乙的住所地闸北区法院起诉该合伙组织【答案】ACD7、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。A.传递荷载B.防止路堤填士的滑坡和坍落C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位D.抵御路堤士压力E.承担负弯矩的作用【答案】AC8、填石路堤施工的实测项目有（）。A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD9、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.施工计划【答案】ABCD10、水泥混凝土拌合用水的主要检测项目包括（）A.PH值B.氯离子含量C.硫酸盐D.硫化物含量E.浑浊度【答案】ABCD11、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。A.二级及二级以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC12、专职安全生产管理人员的配备应该根据工程（）。A.规模大小B.难易程度C.经济性D.复杂性E.先进性【答案】ABD13、平安工地建设监理方案可作为安全监理计划的主要内容，也可单独编制，作为安全监理计划的补充文件，其主要内容有（）。A.编制依据B.资金情况C.平安工地建设目标D.组织机构E.监理机构平安工地建设【答案】ACD14、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查.督促施工单位与总包单位之间签订的施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】AC15、根据网络计划优化条件和目标不同，通常有（）等几种。A.工期优化B.时间-费用优化C.资源优化D.时间优化E.费用优化【答案】ABC16、债权人向人民法院申请督促程序，必须具备下列哪些条件？()A.必须向债务人住所地的基层人民法院提出书面申请B.债权人与债务人之间的债权债务关系明确、肯定C.支付令必须能够送达债务人D.债权人请求债务人给付的标的只能是金钱或者有价证券，并且已经到期且数额确定【答案】ABCD17、隧道围岩基本分级所考虑的因素有（）。A.岩石坚硬程度B.岩石完整程度C.基本质量指标（BQ）D.地下水出水状况E.初始地应力状态【答案】ABC18、注浆孔的布置一般注意事项包括（）。A.布孔应先稀后密、先外后内B.裂隙越密小，孔数应减少C.岩层倾斜上方，钻孔可距隧道远些D.裂隙越密小，孔数应增加E.注浆泵压力低，孔数应适当增多【答案】ACD19、下列选项中，属于蒙特卡洛法的实施步骤的有（）。A.分析哪些原始参数应属于随机变量B.确定出经济评价指标的概率分布C.根据模拟试验结果，计算出经济评价指标的一系列总体值D.建立经济评价指标的数学模型E.检验试验次数是否满足预定的精度要求【答案】ABD20、下列属于红线问题中严重违反安全质量法律法规和强制性标准的行为的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的工程，未编制专项施工方案B.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测，深基坑、高边坡变形监测，围堰沉降与位移监测，瓦斯隧道有毒有害气体监测C.未按规范、设计要求开展隧道监控量测、超前地质预报D.施工单位使用未经检验合格的特种设备E.隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故【答案】ABCD21、影响隧道围岩等级划分的因素包括（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水影响D.初始地应力状态影响E.瓦斯渗出量【答案】ABCD22、关于填石路堤，以下说法哪些是正确的（）。A.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑B.路堤填料粒径应不大于500mm，并宜不超过层厚的2/3C.路基的土石D.岩性不一样的填料可以混填E.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度【答案】AB23、旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为（）。A.老路路中B.老路路肩C.拼宽部分中部D.拼宽部分外侧E.拼宽部分路肩【答案】ABCD24、下列（）不得在冬季施工。A.高速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下1m范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】CD25、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD26、下列关于公路交通安全设施施工监理要点的说法中，正确的有（）。A.可根据合同约定、现场工程情况或建设单位要求，对工程项目购置的安全设施的材料或半成品进行工厂检验B.现场不具备检测能力的部分进场材料或半成品，可送施工单位自有的试验室进行检验C.含有试验段的公路交通安全工程正式施工前，应审批试验段工程开工报告D.试验段施工满足设计及标准规范要求前可以进行正式施工E.施工结束后，应按照现行规范进行检验【答案】AC27、下列支付项目，属于清单支付项