监理工程师之土木建筑目标控制复习资料带答案

监理工程师之土木建筑目标控制复习资料带答案

单选题（共100题）1、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B2、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D3、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】D4、某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。A.15B.17C.25D.29【答案】D5、BIM是从()发展起来，逐渐扩建到全球。A.英国B.日本C.中国D.美国【答案】D6、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】B7、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？A.检察院B.诉讼代理人C.被害人D.辩护人【答案】B8、某人连续6年每年年末存入银行100万元，银行年利率5％，按年复利计息，第6年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为（）万元。A.657.30B.668.10C.680.20D.698.90【答案】C9、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D10、通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人C.施工项目技术负责人，施工项目负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】A11、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】B12、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D14、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】B15、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A16、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】D17、流水施工方式所具有的特点不包括()。A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短B.施工现场的组织、管理比较复杂C.专业工作队能够连续施工D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件【答案】B18、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】C19、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。A.分部分项工程B.措施项目C.总价措施项目D.分部分项工程和单价措施项目【答案】D20、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员【答案】C21、工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位D.现场监理员【答案】C22、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】C23、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限【答案】D24、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工B.采用未经审查认可的代用材料C.施工中出现质量缺陷的异常情况D.承包单位未经许可擅自施工【答案】D25、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.采购、加工计划【答案】B26、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D27、某省国有公司与某私营企业共同投资创办了一家股份有限公司。张某被该国有公司委派到新公司担任副总经理，主管财会。新公司中的一高管人员杜某见张某几乎无人监督，就劝说张某一起侵占单位资金。杜某利用工作机会制作虚假的发票，让张某进行报销，共侵占资金30多万元，杜某分得20万元。后来，杜某利用自己报账的机会模仿张某的签名伙同私营企业派来的工作人员朱某从该公司骗取了10万元。下列选项中关于本案的处理正确的有:A.张某的行为构成贪污罪B.张某帮助杜某的行为构成职务侵占行为C.杜某伙同朱某的行为构成职务侵占行为D.对杜某应该认定构成两个职务侵占罪【答案】B28、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B29、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C30、（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。A.设计依据和设计规模B.环保设施和防震防灾C.工艺流程和项目组成D.设计参数和设计标准【答案】D31、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解【答案】D32、某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。A.10.00%B.10.38%C.10.25%D.10.54%【答案】B33、（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B34、（2022年真题）建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。A.设计单位专业工程师B.监理员C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】C35、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D36、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】B37、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B38、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D39、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A40、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A41、监理企业质量管理体系中，（）由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。A.领导班子B.工作班子C.领导层D.决策层【答案】B42、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元B.该项目运营期内年平均净利润为300万元C.该项目总投资收益率可以为15.13%D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】D43、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B44、某产品的目标成本为1800元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.192B.24C.32D.18【答案】B45、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D46、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系【答案】C47、异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的（）各自相等而不同施工过程之间的（）不尽相等的流水施工。A.流水节拍、流水节拍B.流水强度、流水节拍C.流水步距、流水步距D.流水节拍、流水步距【答案】A48、关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】C49、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C50、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C51、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.焊点的不良数【答案】D52、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C53、一级钢结构焊缝检查应保证（）检验。A.90%B.60%C.80%D.100%【答案】D54、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D55、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()A.设计方案的优化选择B.工程量清单的编制C.设计预算的审查D.设计变更的审批【答案】A56、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。A.适用性B.安全性C.经济性D.可靠性【答案】C57、质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.政府部门C.监理人员D.事故调查小组【答案】A58、政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】A59、下列费用中，属于措施项目费的是()A.施工降水费B.总承包服务费C.工程排污费D.社会保障费【答案】A60、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上B.关键线路上资源消耗量比较少C.关键线路上持续时间比较长D.施工工艺及采用技术比较简单【答案】A61、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B62、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B63、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。A.材料费B.规费C.企业管理费D.仪器仪表使用费【答案】C64、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A65、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。A.计算投资收益率需要选择正常年份B.投资收益率指标受到投资规模的限制C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金D.投资收益率就是总投资收益率【答案】A66、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C67、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D68、不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议【答案】C69、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A70、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A71、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A72、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A73、项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】A74、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D75、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C76、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B77、已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由()机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。A.建设单位B.规划编制单位C.建设主管部门D.城乡规划主管部门【答案】D78、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行（）。A.见证取样B.专项检验C.平行检验D.抽样检查【答案】A79、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】C80、（2021年真题）工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B81、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()A.有能力执行并保证工期和质量目标B.掌握了本工程的特点及难点C.采用了先进的技术方案D.全面分析了施工条件【答案】A82、（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】A83、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A84、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.承包人自行增减的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C85、建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。A.工程量B.楼层C.施工段D.变形缝【答案】B86、总投资收益率是()与总投资之比。A.年销售收入B.年销售利润斗年贷款利息C.年销售收入+年折旧费及摊销费D.年销售利润十年贷款利息斗年折旧费及摊销费【答案】B87、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】B88、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C89、某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（）万元。A.21169B.22958C.23988D.25298【答案】B90、（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B91、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工作队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B92、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，监理机构【答案】B93、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.质量监督机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B94、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件生产前（）应审查生产方案。A.项目监理机构B.建设单位C.承包单位D.行政主管部门【答案】A95、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D96、工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。A.工程质量监督机构B.国家建设行政主管部门C.省级建设行政主管部门D.市、县级建设行政主管部门【答案】C97、在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。A.1977B.1978C.1979D.1980【答案】B98、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B99、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B100、发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留（）左右的质量保证（保修）金。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】A多选题（共40题）1、钢筋进场检验的物理及力学性能检验包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.焊接性能D.弯曲性能E.重量偏差检验【答案】ABD2、根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。A.施工机械大修理费B.施工机械经常修理费C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费D.施工机械按规定缴纳的车船税E.工程使用的仪器仪表的使用费【答案】ABCD3、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数目【答案】AD4、为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制定进度控制措施，以确保建设工程进度控制目标的实现。进度控制的措施应包括（）。A.管理措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施E.合同措施【答案】BCD5、样本数据的收集应建立在随机抽样的基础上，随机抽样分为（）。A.纯随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样E.全数随机抽样【答案】ABCD6、墙面抹灰层的总厚度一般不宜超过多少？（）A.35mmB.30mmC.25mmD.20mm【答案】A7、建设工程进度控制的技术措施有（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度控制目标体系C.建立进度计划审核制度D.推行CM承发包模式E.采用网络计划技术【答案】A8、（2017年真题）组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工E.每个施工段流水节拍必须相等【答案】ACD9、总承包他单单位位依施法工将，建若设分工包程工分程包出给现其质量问题时，应当由（）A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C10、在工程施工质量控制中，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规包括（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《民用建筑节能条例》C.《建设工程质量管理条例》D.《建筑工程施工许可管理办法》E.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》【答案】BC11、项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有（）。A.自主评估工程变更费用B.组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法E.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，自主确定一个价格作为最终结算的依据【答案】BD12、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB13、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()A.土地管理费B.土地使用权出让金C.城市建设配套费D.拆迁补偿与临时安置补助费E.土地补偿费【答案】BCD14、关于投标价格的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标价应由投标人编制B.投标人的投标报价不得低于招标控制价C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价不得低于工程成本E.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价【答案】ACD15、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括()。A.受理委托方建设工程项目的质量监督B.会同监理单位检查施工承包单位的质量行为C.对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查D.向委托部门报送工程质量监督报告E.会同工程建设各方进行工程质量验收【答案】ACD16、在工程网络计划中，关键线路上()。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.工作的总时差等于计划工期与计算工期之差D.相邻两项工作之间的时距全部为零E.节点的最早时间等于最迟时间【答案】AC17、关于宪法的本质，下列说法正确的是A.宪法是资产阶级革命取得胜利、有了民主事实后的产物，是资产阶级民主事实的法律化B.宪法就是“一张写着人民权利的纸”，系统全面规定公民基本权利的根本法C.宪法就是为各个国家机关的公权力提供正当性基础和界限的根本法D.宪法集中地、全面地表现各种政治力量的对比关系【答案】D18、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少E.工期固定，资源均衡【答案】A19、经济费用和效益分析常用指标有（）。A.经济净现值B.经济净年值C.经济内部收益率D.经济投资收益率E.经济效益费用比【答案】AC20、钢筋进场检验的物理及力学性能检验包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.焊接性能D.弯曲性能E.重量偏差检验【答案】ABD21、承担工程设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括()A.设计工作概况B.设计深度与设计标准的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC22、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括（）。A.建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B.审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工C.建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工D.建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度E.采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制【答案】ACD23、监理工程师审查施工单位施工组织设计时，应审查的基本内容包括（）。A.编审程序应符合相关规定B.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要C.施工总平面布置应科学合理D.工程质量保证措施应符合有关标准E.施工方法及技术措施应可行与可靠【答案】ABC24、按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。A.直接工程费B.施工机具使用费C.企业管理费D.总承包服务费E.措施项目费【答案】BC25、关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行成本分析B.价值工程涉及价值、功能和生产成本三要素C.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，实现产品必须具备的功能D.价值工程是以提