监理工程师之土木建筑目标控制复习试题带答案

监理工程师之土木建筑目标控制复习试题带答案

单选题（共100题）1、某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】C2、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C3、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C4、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C5、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】C6、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专业保险【答案】D7、（2017年真题）根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案【答案】B8、（2017年真题）工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B9、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】D10、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位未按施工方案施工【答案】A11、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。A.合同条件B.影响工期C.施工方要求D.实际情况【答案】C12、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A13、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.资产负债率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B14、关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护【答案】A15、（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A16、在下列什么情况下，用人单位不得解除劳动合同？A.某私企员工赵某因工负伤而丧失劳动能力B.职工王某因偷窃自行车1辆而被公安机关给予行政处罚C.职工徐某因与他人同居而怀孕D.职工陈某被派往境外逾期未归【答案】A17、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格【答案】D18、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。A.20℃B.25℃C.30℃D.35℃【答案】B19、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性【答案】B20、关于赢得值法，说法正确的是（）。A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额C.投资偏差为负值，表示项目运行节支D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】A21、下列各项中，属于违背基本建设程序导致工程质量缺陷的有（）。A.无证设计B.越级设计C.擅自修改设计D.不经竣工验收就交付使用【答案】D22、价值工程中的全寿命周期费用是指()A.生产过程中发生的全部成本B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和C.产品存续期的总成本D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】D23、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A24、下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。A.审核物资供应计划B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A25、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()A.修补处理B.实验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理【答案】A26、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉【答案】A27、在双代号网络计划的时间参数计算中，除以网络计划终点节点为完成节点的工作外，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作（）。A.最迟开始时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【答案】A28、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（）。A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料【答案】B29、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B30、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】D31、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B32、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.34D.42【答案】B33、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】C34、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B35、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有A.环境保护法规定，每年5月6日为环境日B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼【答案】A36、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】B37、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D38、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D39、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A40、玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？()A.4mmB.5mmC.6mmD.8mm【答案】D41、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】D42、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B43、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因【答案】A44、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A45、（2021年真题）总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（）。A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算【答案】D46、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，国有资金投资项目，必须由（）编制招标控制价。A.具有编制能力的招标人B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有招标代理资质的中介机构D.项目管理公司合同管理机构【答案】A47、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为()万元。A.3000B.30000C.45000D.67500【答案】B48、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位代表D.各单位验收人员共同【答案】D49、质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适中控制【答案】B50、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。A.309.40B.309.55C.336.67D.337.35【答案】B51、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.采用更先进的施工机械C.改善外部协作配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D52、在设备制造的质量控制内容中，下列（）不属于设备制造过程中的质量控制。A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.审查设备制造的工艺方案D.不合格零件的处置【答案】C53、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？()A.建筑安装费B.设备购置费C.生产工具费D.投产期利息【答案】D54、收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A55、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C56、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值【答案】C57、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C58、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件【答案】B59、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】B60、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B61、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A62、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A63、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A64、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A65、工程项目施工前，由（）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.分包单位【答案】C66、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查.验收【答案】A67、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B68、（）是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。A.管理手册B.程序文件C.质量记录D.质量手册【答案】D69、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C70、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D71、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()A.超支100万元、超前50万元B.超支50万元、拖后100万元C.节约50万元、拖后100万元D.节约100万元、超前50万元【答案】B72、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。A.施工单位，监理机构，建设单位B.建设单位，施工单位，总监理工程师C.监理单位，施工单位，建设单位D.供货单位，监理机构，施工单位【答案】A73、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。A.编审依据B.编审程序C.编审方法D.编审原则【答案】B74、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】D75、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8【答案】C76、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C77、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按()给出综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格B.基本合格、合格、良好C.优、良、中、差D.好、一般、差【答案】D78、某工程网络计划中，C工作的总时差为8d，自由时差为5d，在检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了6d，则说明C工作的实际进度将使其紧后工作的最早开始时间推迟（）。A.6d，同时使总工期延长6dB.1d，同时使总工期延长1dC.6d，同时使总工期延长1dD.1d，但不影响总工期【答案】D79、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】D80、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B81、（2022年真题）某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元、80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（）万元。A.270B.320C.410D.480【答案】B82、（2021年真题）项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量【答案】C83、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D84、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B85、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D86、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对工期的影响C.确定工期的限制条件D.比较实际进度与计划进度【答案】D87、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B88、（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A89、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】B90、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】A91、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态【答案】C92、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】C93、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程A.驻厂监造B.设置质量控制点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D94、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A95、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B96、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B97、在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（）。A.工程计价的各阶段B.招投标阶段C.施工阶段D.设计阶段【答案】A98、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D99、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D100、工程施工过程中一旦出现工程质量缺陷，项目监理机构应按规定的程序予以处理。施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷和暂时质量缺陷B.可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷C.一般质量缺陷和特殊质量缺陷D.新质量缺陷和旧质量缺陷【答案】B多选题（共40题）1、（2018年真题）监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时，向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（）。A.勘察报告编制深度B.勘察任务书的完成情况C.与勘察标准的符合情况D.勘察人员资格和业绩情况E.勘察工作概况【答案】ABC2、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，企业管理费包括（）。A.办公费B.津贴补贴C.养老保险费D.新结构、新材料的试验费E.一般鉴定、检查所发生的费用【答案】A3、编制监理总进度计划的依据有（）。A.工程项目可行性研究报告B.工程建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目前期工作计划【答案】AB4、根据《建设工程施工质量验收统一标准》，参加节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.总监理工程师D.设计单位项目负责人E.施工单位技术负责人【答案】ACD5、编制施工总进度计划的工作内容有()A.确定施工作业场地范围B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.计算劳动量和机械台班数E.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】BC6、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。A.当发包人为应投保方而未投保时B.暂停施工C.成本的增减D.法规改变E.当局造成的延长【答案】AC7、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有()A.二次搬运费B.夜间施工费C.总承包服务费D.已完工程保护费E.施工排水费【答案】ABD8、下列记录中，属于监理服务“产品”的有（）。A.旁站记录B.材料设备验收记录C.培训记录D.不合格品处理记录E.管理评审记录【答案】ABD9、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD10、下列哪一种墙体不能作为高层建筑疏散走道两侧的隔墙？（）A.60mm厚石膏珍珠岩空心条板隔墙B.12mm＋75mm（空）＋12mm轻钢龙骨单层石膏板隔墙C.100mm厚粉煤灰加气混凝土砌块隔墙D.120mm厚普通黏土砖隔墙【答案】B11、向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（）。A.企业性质和生产规模B.经营范围和生产许可证C.生产能力和技术水平D.过去几年的资金平衡表和资产负债表E.检验检测手段及试验室资质【答案】BCD12、工程质量事故的特点有A.复杂性B.严重性C.可变性D.多发性E.持久性【答案】ABCD13、下列属于建设工程投资的特点的有（）。A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资确定层次单一C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资需动态跟踪调整E.建设工程投资确定依据较简单【答案】ACD14、在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对()起决定性作用的检验项目。A.使用价值B.工程安全C.环境保护D.公共利益E.质量评价【答案】BCD15、关于法的继承和法的移植，下列说法不正确的有A.《法国民法典》借鉴奴隶国家的法，属于法律移植B.法的移植不反映时间关系，仅体现空间关系C.法律全球化也属于法的移植的一种类型D.法的移植的范围包括了国际条约和国际惯例【答案】B16、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于“坚持质量标准原则”的说法中，正确的有（）。A.工程质量标准是评价产品质量的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.要重点做好质量的事前控制和事中控制E.符合质量标准要求并经质量监督机构确认的才是合格【答案】ABC17、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.不明的水文气象条件C.施工安全措施不当D.不能及时提供施工场地条件E.临时停水、停电、断路【答案】AD18、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”策划的重点有（）。A.设定目标B.控制过程输入、输出C.识别过程的接口D.配备过程所需资源E.管理评审【答案】ABC19、采用工程量清单计价招标的工程招标工程量清单中可以提出暂估价的有（）。A.地基与基础工程B.专业工程C.规费D.工程材料E.工程设备【答案】BD20、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD21、监理工程师控制施工进度的工作内容有()。A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款支付申请D.制定突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】AB22、建设投资的组成包括（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.建设期利息E.无形资产【答案】ABC23、资源优化的前提条件是()。A.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作的资源强度为常数D.保证工程总成本最低时的工期安排E.在网络计划中找出直接费用率最小的关键工作，缩短其持续时间【答案】ABC24、（2020年真题）建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC25、在工程质量验收时，检验批验收项目中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.工程节能B.工程安全C.环境保护D.主要功能E.工程造价【答案】