监理工程师之合同管理题库练习A卷含答案

监理工程师之合同管理题库练习A卷含答案

单选题（共100题）1、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】C2、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同【答案】D3、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D4、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A5、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管【答案】B6、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D7、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A.招标文件的内容不同B.对投标书的编制要求相同C.开标形式相同D.评标原则相同【答案】A8、属于数值变量资料的是（）。A.身高B.体重C.血型D.年龄【答案】C9、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优【答案】C10、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C11、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A12、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【答案】D13、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C14、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C15、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B16、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C17、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。A.3B.6C.9D.12【答案】D18、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C19、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A20、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D21、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C22、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅【答案】D23、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】C24、关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置权不得通过合同的约定产生B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制D.当事人不得约定不得留置的动产【答案】D25、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优【答案】C26、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。A.招标人的意见B.评标委员会主席的意见C.多数成员的意见D.政府主管部门的意见【答案】C27、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D28、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C29、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D30、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。A.平等B.公平C.公正D.诚实信用【答案】C31、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B32、关于民事责任的说法错误的是（）A.民事责任包括合同责任与侵权责任B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定【答案】D33、有关保证的表述中，说法不正确的是（）。A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】C34、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】B35、检验水泥碱量的质量检验方法是（）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验法D.经验判别法【答案】A36、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】C37、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B38、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D39、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D40、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B41、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B42、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿【答案】A43、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格预审申请文件D.资格预审文件澄清【答案】A44、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10【答案】D45、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。A.适用于承包加酬金合同B.适用于综合单价计量承包C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况D.适用于施工管理承包【答案】A46、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】C47、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D48、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C49、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C50、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。A.组合蛋白质值B.纤维类蛋白质C.单纯蛋白质D.结合蛋白质E.球状蛋白质【答案】C51、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B52、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.被代理人对代理行为承担民事责任D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【答案】B53、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。A.施工单位或者监理单位B.业主(建设单位)或者监理单位C.业主(建设单位)或者项目管理部门D.施工单位或者项目管理部门【答案】C54、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】D55、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】B56、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D57、投标保证金（）。A.不计利息B.如是现金不计利息，如是保函则计息C.按银行同期存款利息计息D.按银行同期贷款利息计息【答案】C58、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】C59、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%×3B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7C.迟交合同设备价格×0.5%D.合同价格×0.5%【答案】C60、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.由造价管理部门确定【答案】B61、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D62、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C63、施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】A64、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书【答案】D65、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B66、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A.上传投标文件提开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】D67、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C68、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A69、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B70、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。A.应当经发包人代表确认后具有效力B.应当经发包人确认后具有效力C.与发包人代表发出的指示具有同等效力D.其效力低于发包人代表发出的指示【答案】C71、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D72、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担【答案】A73、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。A.转包.未经发包人同意擅自分包B.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止【答案】A74、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.以施工方案得分高的优先B.以评标价低的优先C.以投标报价低的优先D.以综合得分高的优先【答案】D75、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】C76、NEC合同文本是由（）编制的。A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】B77、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C78、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.建筑工程竣工C.抵押合同生效D.抵押登记【答案】D79、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】D80、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。A.30%B.50%C.80%D.全部【答案】D81、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】A82、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B83、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】C84、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B85、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B86、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B87、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D88、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D89、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B90、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D91、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】C92、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C93、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工【答案】B94、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】B95、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表B.近年完成的类似施工项目情况表C.近年完成的类似工程设计项目D.勘察设计文件【答案】D96、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】B97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】D98、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C99、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B100、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C多选题（共40题）1、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】ACD2、根据FIIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。A.保证进度如期实现承诺书B.工程各主要阶段的预期安排C.各项重要校验工作的顺序安排D.各项重要试验的时间安排E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD3、关于民事代理的说法，正确的有（）A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD4、当评标专家为以下（）情况时，根据《标准施工招标文件》的规定需要回避。A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属B.投标人或者投标人主要负责人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD5、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理期限届满或代理事项完成D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力【答案】BCD6、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款D.出卖人转移财产所有权。必须以买受人支付价款为对价E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的【答案】BCD7、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.xxxxC.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD8、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【答案】AD9、在材料设备采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.良好的银行信用和商业信誉C.完善的质量保证体系D.企业的规模大小E.业绩良好【答案】ABC10、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。A.消除影响B.赔礼道歉C.罚金D.暂扣或者吊销许可证E.恢复名誉【答案】AB11、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD12、(2010年真题)导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC13、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格【答案】ABC14、下列关于联合体资格预审说法正确的有()。A.联合体协议书，不用明确联合体牵头人B.不需提供联合体各方的相关情况资料C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审E.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效【答案】C15、（2019年真题）合同法律关系包含的要素有（）。A.主体B.内容C.法律规范D.法律事实E.客体【答案】AB16、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔【答案】D17、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD18、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【答案】ACD19、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.技术标准与要求D.投标企业定额标准E.工程量清单【答案】BC20、根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有()的合同。A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.订立合同时显失公平E.损害社会公共利益【答案】ABD21、关于暂估价和暂列金额的说法，错误的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】CD22、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。A.工程设计方案说明B.设备方案说明C.竣工试验D.对发包人要求中的错误说明E.分包方案【答案】ABD23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.指定分包商由雇主或工程师选定B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费E.承包商不对指定分包商的违法行为承担责任【答案】A24、材料设备采购招标中，以下说法正确的是（）。A.材料设备招标的基本单位是标包B.标包划分得越细越好C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力【答案】AD25、在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有()。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【答案】ABD26、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.气侯条件C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD27、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.监理人未按合同约定提供所需指令【答案】AC28、关于违约金的说法，正确的有()A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【答案】AD29、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有（）。A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施【答案】BCD30、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.参加重要隐蔽工程部位验收D.解决施工中人员分配问题