监理工程师之交通工程目标控制模拟试题整理

监理工程师之交通工程目标控制模拟试题整理

单选题（共100题）1、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D2、纠偏和预防改进属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】D3、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B4、下列关于工程计量的内涵描述正确的是（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量D.结算工程量的多少可以不通过计量确定【答案】B5、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A6、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（）。A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能C.评价对象的功能水平应提高D.功能现实成本大于功能评价值【答案】B7、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D8、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C9、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C10、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A11、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A12、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D13、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】A14、路堤填前压实质量控制标准：二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于90%。三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D15、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】B16、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C17、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B18、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B19、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。A.计划—处理—实施—检查B.计划—实施—检查—处理C.检查—计划—处理—实施D.实施—计划—检查—处理【答案】B20、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A21、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供场地及地下管线资料C.对建设工程安全生产承担监理责任D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任【答案】B22、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A23、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D24、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B25、某企业于年初向银行借款1000万元，其年名义利率为12%，若按月复利计息，则该年第3季度末价款本利和与年有效利率分别为（）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】A26、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。A.14B.28C.30D.42【答案】B27、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。A.不扣分B.视情节扣除5～10分C.视情节扣除5～15分D.视情节扣除10～30分【答案】D28、（）是一种旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。A.价值工程B.工程监理C.价值监理D.勘察工程【答案】A29、关于非农业建设经批准占用耕地的，下列说法正确的有（）。A.实行占用耕地补偿制度B.按照“占多少.垦多少”的原则C.由当地土地行政管理部门组织人力负责开垦与占用单位所占用耕地数量和质量相当的耕地D.单独选址建设项目用地，由建设单位自行补充耕地的，建设单位为补充耕地的责任单位E.村庄.集镇分批次建设用地，所涉及的农村集体经济组织为补充耕地的责任单位【答案】A30、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C31、关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】B32、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A33、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B34、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D35、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A36、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A37、在合同工程正式开工前，（）应组织召开第一次工地会议。A.总监办B.总监理工程师C.驻地办D.驻地监理工程师【答案】A38、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A39、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A40、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】B41、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D42、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D43、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥【答案】B44、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A45、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B46、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B47、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B48、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B49、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D50、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C51、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7mD.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】B52、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A53、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B54、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C55、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C56、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D57、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B58、《招标投标法》规定的招标方式为（）。A.公开招标和协议招标B.公开招标和邀请招标C.邀请招标和协议招标D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B59、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A60、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C61、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A62、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B63、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D64、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A65、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B66、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B67、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B68、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A69、下列不属于总价子目分解和计量程序的是（）。A.总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行B.监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标C.除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核【答案】D70、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】A71、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A72、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B73、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B74、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C75、监理工程师应在收到施工进度计划后的（）天之内，对施工进度计划予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28【答案】B76、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C77、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】A78、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D79、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B80、超前地质钻探宜采用中距离钻探，必要时可采用长距离钻探，连续钻探时前后两次宜重叠（）。A.5～10mB.10～15mC.15～20mD.20～25m【答案】A81、水泥稳定土所用水泥初凝时间应大于（），终凝时间应大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D82、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C83、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D84、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C85、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（）。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.不高于Ⅲ级D.不高于Ⅲ级【答案】B86、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D87、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C88、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】A89、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】B90、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B91、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C92、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B93、工程保修期终止后（）天内，监理人应向承包人签发保修期终止证书。A.7B.14C.21D.28【答案】D94、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A95、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。A.施工单位B.发包单位C.业主D.项目经理【答案】A96、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。A.一级公路的土路基开挖B.挖掘填方地段的台阶C.岩石地段的路堑开挖D.高速公路的土路基开挖【答案】C97、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C98、根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。A.室内照明B.景观照明C.装饰照明D.大面积照明【答案】B99、提高产品的价值可以通过（）。A.在降低产品功能的同时，又提高产品成本B.在产品成本不变的条件下，降低产品的功能C.保持产品功能不变的前提下，提高产品的寿命周期成本D.产品功能大幅度提高，产品成本略有增加【答案】D100、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C多选题（共40题）1、下列风险致险因素的说法正确的有（）。A.风险致险因素发生变化超出控制范围的，生产经营单位应及时组织重新评估并确定等级B.生产经营单位重大风险等级评定不可委托第三方服务机构进行评估C.生产经营单位重大风险等级变更的评估组成员应包括2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员D.委托第三方服务机构提供风险管理相关支持工作，不改变生产经营单位风险管理的主体责任E.委托第三方服务机构提供风险管理相关支持工作，改变生产经营单位风险管理的主体责任【答案】ACD2、下列有关双代号网络计划关键节点与关键线路关系的表述中，正确的是（）。A.关键线路上的节点称为关键节点B.关键工作两端的节点必为关键节点C.两端为关键节点的工作不一定是关键工作D.关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小E.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】ABCD3、下列选项属于安全监理的作用的有（）。A.有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全B.有利于实现工程投资效益最大化C.有利于提高建设工程安全生产管理水平D.有利于员工工资及时发放E.有利于建设工程安全生产保证机制的形成【答案】ABC4、下列属于工程项目特点的是（）。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性E.确定性【答案】ABCD5、我国安全生产管理的方针中"预防为主"是（）。A.原则B.手段C.目标D.理念E.基本途径【答案】B6、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC7、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD8、质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。A.材料检验B.工序检验C.竣工验收检验D.使用过程中的必要检验E.隐蔽工程检验【答案】ABCD9、在公路工程建筑安装工程费计算中，措施费包括（）A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.特殊地区施工增加费E.材料运杂费【答案】ABCD10、下面说法中，不正确的是（）。A.正式工程应与批准的试验路段统同一标准B.铺设试验路段一段长约50-100mC.为了方便沥青运输车清理，车槽表面可撒有机物D.过度加热的混合料可适当冷却后使用E.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺【答案】BCD11、桥梁用的高性能混凝土宜选用（）。A.早强水泥B.硅酸盐水泥C.普通硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥E.火山灰质硅酸盐水【答案】BC12、隧道围岩基本分级所考虑的因素有（）。A.岩石坚硬程度B.岩石完整程度C.基本质量指标（BQ）D.地下水出水状况E.初始地应力状态【答案】ABC13、冬季施工增加费的内容包括（）。A.因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出B.因施工组织设计确定，需增加的一切保温、加温等有关支出C.清除工作地点的冰雪等与冬季施工有关的其他各项费用D.施工机械所需修建的暖棚（包括拆、移），增加其他保温设备购置费用E.施工管理人员与施工作业人员取暖所需的支出【答案】ABCD14、级配较好时，以下属于良好的路基的填料有（）。A.巨粒土B.砂类土C.粉质土D.黏质土E.膨胀土【答案】AB15、洞身开挖工程的实测项目有（）。A.拱部超挖B.拱部欠挖C.边墙超挖D.边墙欠挖E.仰拱、隧底超挖【答案】AC16、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC17、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】ABCD18、价值工程的定义包括（）。A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的目标表现为产品价值的降低D.价值工程是一项有组织的管理活动E.价值工程的目标表现为产品价值的提高【答案】ABD19、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD20、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。A.滑坡B.高应力C.膨胀地层D.软弱黄土地层E.断层【答案】CD21、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD22、建筑安装工程费包括（）。A.工程保险费B.设备购置费C.基本预备费D.专项费用E.企业管理费【答案】BD23、关于交工验收阶段安全监理中路面修复作业的说法，错误的有（）。A.作业人员必须穿着有反光标志的红色工作装B.按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送D.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情E.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】AB24、砂粒式沥青混合料用于（），由于颗粒过小，该沥青混合料层厚以10mm为宜。A.路面的封层B.下面层C.表面处治D.中面层E.上面层【答案】AC25、对于钢桥构件出厂时，应提交的资料包括（）。A.产品合格证B.钢材和其他材料质量证明书或试验报告C.监理工程师评价表D.项目说明文件E.构件发运和包装清单【答案】AB26、重大事故隐患整改项目主要负责人应组织制定专项隐患治理整改方案，并确保整改措施、（）到位。A.责任B.资金C.技术D.时限E.预案【答案】ABD27、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD28、下列选项中，属于总体施工进度计划内容的有（）。A.工程项目的合同工期B.不同季节及气温条件下各项工程的时间安排C.完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期D.各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算E.各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数