监理工程师之交通工程目标控制高分把关题型题库带解析答案

监理工程师之交通工程目标控制高分把关题型题库带解析答案

单选题（共100题）1、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】B2、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C3、专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配备1名D.至少配备5名【答案】A4、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C5、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A6、工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B7、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B8、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B9、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C10、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C11、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B12、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D13、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D14、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】B15、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A16、下列关于路堤填筑的碾压原则的说法中，不正确的是（）。A.先快后慢B.先静压后振动C.由弱振至强振D.先低后高【答案】A17、隧道工程安全风险评估包括（）。A.初步风险评估和详细风险评估B.一阶段风险评估和二阶段风险评估C.总体风险评估和专项风险评估D.定性风险评估和定量风险评估【答案】C18、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日【答案】B19、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A20、洞内导线，应布置成多边形导线环。导线边长在直线段不宜小于（），在曲线段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D21、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A22、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格——投资额——经营成本B.产品价格——经营成本——投资额C.投资额——经营成本——产品价格D.经营成本——投资额——产品价格【答案】B23、常见的工程项目管理模式有很多种，其中（）指的是项目管理公司代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同。A.PMCB.PMC.PPPD.BOT【答案】A24、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟【答案】B25、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面【答案】A26、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。A.跨径大于50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C27、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（）。A.轻度B.中度C.重度D.极重度【答案】B28、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】A29、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A30、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。A.道路石油沥青适用于各类沥青面层B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】D31、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D32、监理人应在（）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.28D.42【答案】B33、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。A.一级公路一般土质应不小于95%B.二级公路一般土质应不小于90%C.三级公路应不小于80%D.四级公路应不小于75%【答案】B34、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A35、插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持（）的距离。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm【答案】B36、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B37、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B38、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B39、下列选项属于专项费用的是（）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】B40、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B41、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C42、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A43、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D44、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A45、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A46、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C47、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C48、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月（快硬硅酸盐水泥超过（）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B49、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】D50、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B51、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C52、某公路山岭隧道穿越的岩层主要是极硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，该围岩的初步分级应该是（）级。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A53、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】B54、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B55、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A56、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A57、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C58、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A59、下列不属于监理人员在费用监理中的权限的是（）。A.工程计量权B.工程变更的单价商议权C.付款审批权D.付款签证权【答案】B60、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.防治污染的设施必须与主体工程同时设计B.防治污染的设施必须与主体工程同时施工C.防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用D.防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修【答案】A61、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D62、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A63、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】A64、各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是（）A.城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%C.公路项目由25%调整为10%D.房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变【答案】C65、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B66、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C67、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A68、价值工程的核心是（）。A.作业价值B.功能分析C.性能分析D.产品价值的提高【答案】B69、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D70、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】C71、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A72、甲公司因缺乏资金将所开发的商品房向银行进行抵押并办理了抵押登记。双方约定，一旦甲公司连续3个月不能偿还借款利息，银行即可行使抵押权。后来，甲公司将其中一套商品房以100万元的价格卖给吴某，吴某付清了全部价款，但甲公司未告知吴某房屋抵押的事实。下列说法正确的有（）。A.吴某可以要求解除合同B.吴某只能要求解除合同C.吴某可以要求甲公司赔偿损失D.吴某只能要求甲公司办理房产过户E.吴某可以要求甲公司双倍返还购房款【答案】A73、下列关于公路工程竣工决算说法错误的是（）。A.竣工决算反映建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用B.施工单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收C.没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收D.所有的新建、扩建、改建和恢复项目竣工后都要编制竣工决算【答案】B74、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C75、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A76、公路工程计量规则中第300章为（）。A.路基工程的计量B.路面工程的计量C.桥梁工程的计量D.隧道工程的计量【答案】B77、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B78、一般而言工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.目标性B.一次性C.制约性D.时限性【答案】A79、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C80、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A81、建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.4.16%B.4.21%C.5.06%D.5.23%【答案】C82、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D83、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A84、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C85、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B86、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C87、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（）。A.初凝时间B.终凝时间C.拌和时间D.施工时间【答案】A88、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D89、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C90、某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%.则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。A.人工工资B.产品售价C.原材料价格D.建设投资【答案】B91、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A92、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C93、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B94、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D95、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A96、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A97、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C98、关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100％），否则该检查项吕为不合格。A.85％B.90％C.95％D.98％【答案】C99、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（）。A.洞口坍塌B.塌方及冒顶事故C.洞口段洞顶出现偏压D.拱顶下沉【答案】B100、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（）。A.项目管理承包型B.项目管理咨询型C.代建型D.项目总承包型【答案】A多选题（共40题）1、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD2、土砂围岩、破碎围岩及膨胀性围岩中稳定掌子面的辅助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注浆C.冻结法D.井点降水E.插钢板支护【答案】A3、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额【答案】AB4、甲公司因乙公司拒绝履行生效法律文书所确定的给付120万元的义务，向区人民法院申请执行。在执行过程中，区人民法院发现乙公司已停业半年之久，无可供执行的财产，但是乙公司曾在一年前购买上市公司丙公司的股票，价值110万元，对此，区人民法院可以：()A.扣押股票，并强制乙公司按照公司法的有关规定转让B.直接对乙公司的股票进行拍卖或者变卖，用于清偿债务C.直接将股票抵偿给甲公司D.将丙公司变更为本案的被执行人【答案】ABC5、下列选项中，应开展施工安全风险评估的桥梁工程有（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程D.跨径大于1000m的悬索桥E.跨径大于240m的斜拉桥【答案】ABCD6、竣工验收委员会由（）单位代表组成。A.建设单位B.交通运输主管部门C.公路管理机构D.造价管理机构E.质量监督机构【答案】BCD7、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查.督促施工单位与总包单位之间签订的施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】AC8、可用弱膨胀土作为路基填料的是（）。A.一级公路的下路床B.一级公路的上路堤C.二级公路的下路床D.二级公路的上路堤E.三级公路的下路床【答案】D9、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD10、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石可采用干法或湿法施工。干旱缺水地区宜采用湿法施工B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于63mmC.填隙碎石用作底基层时，应不大于53mmD.填隙碎石用作基层时集料的压碎值应不大于26%E.填隙碎石用作底基层时集料的压碎值应不大于30%【答案】D11、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师E.项目经理【答案】BD12、（）适用于水深4～8m的河道，围堰深应在20m以内。A.钢板桩围堰B.钢管桩围堰C.土围堰D.土袋围堰E.套箱围堰【答案】AB13、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD14、以下关于沥青混合料的的碾压，正确的有（）。A.纵向接缝应是热接缝B.初压温度不应低于120℃，碾压终了温度钢轮压路机不得低于60℃C.相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30cm，三轮为后轮宽度的二分之一D.压路机不得停留在温度高于60℃的已经压过的混合料上E.接缝处的混合料温度已不能满足压实温度要求，应废弃【答案】ABCD15、施工阶段的施工保护监理工作要点包括（）。A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】ABCD16、下列属于项目建设单位的应急管理职责有（）。A.编制本单位应急预案B.编制本单位应急工作资金预算草案C.为项目施工单位提供预测信息D.审批施工单位报送的安全专项施工方案E.对项目施工单位的应急工作进行日常监督检查【答案】ABC17、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD18、路基应满足的基本要求包括（）。A.足够的整体稳定性B.足够的强度C.足够的水稳性D.足够的硬度E.足够的刚度【答案】ABC19、地表下沉采用的测量工具有（）。A.水准仪B.铟钢尺C.全站仪D.地质罗盘E.收敛计【答案】ABC20、关于回避制度，正确的是：A.申请人对人民法院决定不服，可以向该法院申请复议一次B.人民法院应在申请提出的3日内作出决定C.复议期间，被申请回避的人员，应当暂停参与本案的工作D.审判人员和书记员的回避应当由院长决定【答案】AB21、依据我国民事诉讼法和相关司法解释的规定，下列关于管辖问题的哪些表述是不正确的？()A.适用督促程序的案件只能由基层人民法院管辖B.按级别管辖权限，高级人民法院有权管辖其认为应当由其管辖的第一审案件C.协议管辖可以变更级别管辖D.提交答辩状期间届满后，原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准，被告提出管辖权异议，请求由上级人民法院管辖的，人民法院可以根据管辖恒定的原则不予审查，直接裁定驳回被告的请求【答案】BCD22、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC23、对于路面基层（底基层）施工准备阶段的质量控制，以下说法正确的有（）。A.混合料拌和场的位置.拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求B.混合料配合比设计试验报告，检查原材料的试验结果及混合料的击实试验.承载比.抗压强度的试验结果C.在正式开工前至少一个月，承包人应在监理工程师批准的地点自费铺筑一段面积为400～600m2的基层（底基层）试验路段D.检验承包人提出施工方案和施工方法的适用性E.承包人应提供用于试验路段的原材料.混合料组成设计，以及备料.拌和.摊铺.碾压.养生设备一览表和施工程序.施工工艺及操作计划等详细书面说明，并报总监理工程师审核批准【答案】ABD24、在合同工程开工之前，施工单位、监理机构应完成的测量与放样工作包括（）。A.现场交桩B.导线和中线的复测C.水准点的复测与增设D.横断面的测量与绘制E.纵断面的测量与绘制【答案】ABCD25、混凝土强度标准差应符合的规定有（）。A.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaB.计算时，强度试件组数不应少于25组C.混凝土强度等于C30级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaD.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPaE.混凝土强度等于C25级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa【答案】BCD26、桥梁工程的基本组成包括（）。A.上部构造B.下