监理工程师之交通工程目标控制过关检测试卷A卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制过关检测试卷A卷附答案

单选题（共100题）1、常见的工程项目管理模式有很多种，其中（）指的是项目管理公司代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同。A.PMCB.PMC.PPPD.BOT【答案】A2、下列有关土石路堤施工过程质量控制的表述中，不正确的是（）。A.施工过程中，每填筑3m高宜检测路线中线和宽度B.软质石料的土石路堤填筑质量标准应符合规范规定C.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，压实度可用灌砂法检测D.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数【答案】C3、钻孔灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于（），当存在地质较差、孔内泥浆密度过大、桩径较大等情况时，应适当提高其超灌的高度。A.0.5mB.0.7mC.0.8mD.1.0m【答案】A4、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】D5、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A6、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B7、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B8、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A9、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B10、（）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】A11、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A12、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D13、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D14、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C15、栈桥两侧和栈桥码头四周应设置高度不低于（）的防护栏杆。防护栏杆上杆任何部位应能承受（）的外力。A.1.1m、800NB.1.1m、1000NC.1.2m、800ND.1.2m、1000N【答案】D16、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】C17、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（），应采用湿式钻孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A18、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】A19、下列有关公路工程（合同段）交工验收应具备条件的表述中，不正确的是（）。A.合同约定的各项内容已全部完成B.监理单位对工程质量评定合格C.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结报告D.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理【答案】D20、监理人应在（）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.28D.42【答案】B21、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】B22、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D23、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D24、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B25、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A26、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C27、土作为路基建筑材料，（）最优。A.粉质土B.黏质土C.砂类土D.蒙脱土【答案】C28、监理计划应由（）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】B29、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A30、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D31、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B32、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B33、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B34、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D35、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A36、水泥混凝土面层材料，高速公路粗集料含水率的检测应随降雨或湿度变化随时观测，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C37、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。A.1B.2C.3D.4【答案】C38、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B39、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A40、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C41、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。A.计划—处理—实施—检查B.计划—实施—检查—处理C.检查—计划—处理—实施D.实施—计划—检查—处理【答案】B42、土石路堤施工质量要求填筑过程中，压实机械宜选用自重不小于（）t的振动压路机。A.10B.12C.15D.18【答案】D43、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D44、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A45、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A46、工程项目的（）是用来指导工程全局的，是工程从开工一直到竣工位置，各个主要环节的总的进度安排。A.年度进度计划B.月度进度计划C.季度进度计划D.总体进度计划【答案】D47、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C48、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工总承包单位【答案】A49、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C50、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C51、关于塑料排水板施工的说法不正确的是（）。A.塑料排水板技术指标应满足设计要求，露天堆放时应有遮盖B.施工中应防止泥土等杂物进入套管内C.板长应抽查2%，且不少5个点D.塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于300mm，并及时弯折埋设于砂垫层中【答案】D52、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D53、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B54、监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】D55、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B56、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B57、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D58、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A59、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C60、以下关于投资项目资本金的说法，描述错误的是（）A.由投资者认缴的出资额B.项目法人承担该部分资金的利息和债务C.投资者按其出资比例依法享有所有者权益D.不得以任何方式抽回【答案】B61、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】B62、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B63、填石路堤施工时，每填筑高（）m宜检测路基中线和宽度。A.1B.2C.3D.4【答案】C64、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（）A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况【答案】C65、纠偏和预防改进属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】D66、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C67、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C68、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C69、施工现场的人员办理意外伤害保险和工伤保险，保险费应由（）支付。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程监督机构【答案】B70、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D71、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C72、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.20.5mmB.26.5mmC.31.5mmD.36.5mm【答案】B73、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成的质量波动为（）。A.周期性波动B.正常波动C.不规律波动D.异常波动【答案】B74、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D75、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A76、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A77、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A78、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A79、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A80、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A81、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C82、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C83、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D84、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B85、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A86、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间【答案】D87、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A88、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A89、预防和避免事故发生的关键是从工程项目施工开始，就应用人机工程学的原理和方法，通过正确的管理，努力消除各种不安全因素，建立（）相协调工作及操作的机制。A.人-环境B.机-环境C.人-机-环境D.人-机【答案】C90、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A91、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C92、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B93、工程保修期终止后（）天内，监理人应向承包人签发保修期终止证书。A.7B.14C.21D.28【答案】D94、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C95、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C96、植物养护和管理包括从（）的养护和管理。A.绿化植物开始种植到竣工结束B.绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束C.绿化植物开始种植到保修期结束D.绿化植物进场到工程缺陷责任期结束【答案】B97、下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是（）。A.纵向接缝应是热接缝并应连续和平行，缝边垂直并形成直线B.横向接缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开0.5mC.纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压D.纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开15cm以上【答案】B98、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】D99、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A100、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿黏土B.弱膨胀土C.红黏土D.粉质土【答案】D多选题（共40题）1、关于填石路堤，以下说法哪些是正确的（）。A.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑B.路堤填料粒径应不大于500mm，并宜不超过层厚的2/3C.路基的土石D.岩性不一样的填料可以混填E.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度【答案】AB2、在合同支付项目中，发包人先支付给承包人，在一定期间又要扣回的款项包括（）。A.索赔费用B.逾期付款违约金C.开工预付款D.质量保证金E.材料、设备预付款【答案】C3、建筑安装工程费中的措施费包括（）。A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.临时设施费E.特殊地区施工增加费【答案】ABC4、工程量清单的作用包括（）。A.为后续工作提供了参考依据B.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础C.是建设工程计价的依据D.是工程付款和结算的依据E.调整工程量、进行工程索赔的依据【答案】BCD5、下列关于无机结合料稳定材料取芯龄期正确的有（）。A.用于基层的水泥稳定中、粗粒材料，龄期7dB.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期10dC.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期15dD.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期10dE.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期15d【答案】AB6、基层在养护过程中出现裂缝，可采取的措施包括（）。A.在裂缝位置灌缝B.在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅C.洒透层沥青D.洒铺热改性沥青E.洒黏层沥青【答案】ABD7、宽阔水域和海上桥涵工程的卫星定位测量平面控制网宜分为4个等级，（）宜由勘察设计单位布设。A.首级网B.首级加密网C.一级加密网D.二级加密网E.三级加密网【答案】AB8、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。A.因设计不合理而引起的工程变更B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更C.为优化设计方案而出现的工程变更D.因承包人风险原因而引起的工程变更E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】ABC9、后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板）应加以清洗C.拌和后超过35min的混凝土不得使用D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。E.混凝土立方体强度尚未达到18~20MPa时，不得拆除模板。【答案】ABD10、在公路工程质量控制和评价中，常用的分布形式（）。A.正态分布B.t分布C.泊松分布D.指数分布E.均匀分布【答案】AB11、下列关于桥梁工程的基本组成及分类描述正确的有（）。A.桥梁一般由上部构造.下部结构.支座和附属构造物组成B.桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥.拱式桥.刚架桥.吊桥.组合体系桥C.护坡属于桥梁的下部构造D.多孔跨径总长为1000m为大桥E.组合体系桥实质是利用梁.拱.吊.钢架的不同组合【答案】ABD12、下列属于小桥涵地基检验内容的是（）。A.直观B.触探C.钻探D.物探E.荷载试验【答案】AB13、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD14、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿C.乙公司可以参与分配D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】ACD15、以下属于对路面的基本要求的有（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.耐久性E.坡度【答案】ABCD16、在民事诉讼中，当事人对下列哪些判决、裁定不能提起上诉？()A.一审人民法院驳回起诉的裁定B.一审人民法院终结执行的裁定C.不准许撤诉的裁定D.人民法院对某失踪人宣告死亡的判决【答案】BCD17、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm.深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m)进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝.板角断裂.边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m)乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD18、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD19、下列规定中符合钢筋网铺挂规定的有（）。A.应在钢架施工后进行挂网铺设B.钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于30mmC.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求D.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0mE.钢筋网应与锚杆牢固联结，可采用钢架固定【答案】CD20、关于浆砌块石或混凝土预制块墩台施工说法不正确的有（）。A.砌块在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈，应清洗干净B.砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑C.各砌层应先砌内圈定位行列，然后砌筑外层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体D.分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致E.各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空【答案】ABD21、甲、乙两公司因合同纠纷对簿公堂。人民法院判决乙公司赔偿甲公司损失20万元。乙公司拒不履行生效判决。经甲公司申请，人民法院决定对乙公司的机床实行扣押并拍卖。此时丙公司向人民法院提出执行异议，声称作为执行标的物的机床已经于人民法院判决生效次日由乙公司转让于他。经查，丙公司所言情况属实。则人民法院应当：A.裁定中止执行B.判决机床为丙公司所有C.裁定乙公司和丙公司之间的转让行为无效D.裁定驳回丙公司的执行异议【答案】CD22、根据受力要求，桥梁施工的拱架和支架应具有足够的（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.厚度E.长度【答案】ABC23、根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告C.监理单位对工程质量评定合格D.质量监督机构已按交通运输部规定的“公路工程质量鉴定办法”对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理【答案】ABD24、关于填隙碎石施工的说法，正确的是（）。A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于53mm；用作底基层时，应不大63mmC.用作基层时集料的压碎值应不大于26%，用作底基层时应不大于30%D.填隙料应干燥E.宜采用轮胎压路机碾压，碾压后表面集料的空隙应填满，但表面应看得见集料【答案】ABCD25、施工进度计划的特点包括（）。A.进度计划的稳定性B.进度计划的被动性C.进度计划