消防施工合同范本(20.4修订)3600字

消防施工合同范本(20xx.4修订)3600字

消防工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：。二、工程地点：。三、建筑面积：。第二条工程范围乙方承包的工程范围：（承包范围未表述清楚的，以后附预算书为准）。第三条承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。第四条合同工期一、本合同工期为日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；（二）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；1（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；（五）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；（六）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；（七）甲方未按约定支付工程款的；第五条工程价款工程价款为固定总价合同，仅在下列第（二）项情况出现的，调整工程价款。（一）工程价款为：（大写），（小写）。（二）在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更；（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量；（三）工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。（四）工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。第六条工程价款支付本合同签订后3日内，材料进场甲方付工程价款的30%；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%；工程完工后付至工程价款的85%；经验收合格或视为验收合格后7日内，甲方付至工程结算价款的97%；质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后7日内支付给乙方。第七条工程质量一、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明5套，并向乙方进行技术交底。二、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。三、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书2面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。四、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。五、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。第八条调试与验收一、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。二、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。三、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。第九条质量保修乙方负责保修期限为1年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。第十条甲方权利和义务一、开工前向乙方提供施工区域地下水、气管道、电缆管线布臵图及其他与本工程有关的隐蔽工程布臵图，并进行现场交底，交底应经双方确认并形成书面文件。二、提供符合施工要求的水、电、加工场地、仓库、垂直运输、临时住房等方便施工的设备、设施，清除影响施工的障碍物并说明使用注意事项。三、指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，并办理有关验收、变更。所有变更应及时以书面形式通知乙方。四、甲方负责办理与本工程有关的审批手续。第十二条乙方权利和义务一、乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。3二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。三、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。四、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。五、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线，而影响建筑的正常使用。六、对甲方进行消防设施操作培训并提供完工图5套。第十三条违约责任一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。三、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。四、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。五、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用；。第十四条合同的生效与解除一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。一式四份，双方各执二份。二、合同解除（一）不论何种原因，中途退场的，甲乙双方均应在合同终止三日内核对完毕工程量，共同确认的工程量由甲方、乙方签字盖章；对有争议的工程量也应当记录在案，并写明争议的原因。如果甲方拒绝在核对工程量的文件上签字的，应当以乙方确认的工程量作为双方结算的依据。（二）如果后期建设将导致争议的工程量无法核对，甲方和乙方应当在争议发生之日起两日内共同委托第三方对工程量鉴定（双方对选择第三方不能达成一致的，由双方各提供一家有资质的第三方鉴定单位抽签确定），鉴定对双4方发生法律效力，任何一方不得提出异议，鉴定费用由与鉴定结果差异较大的一方承担。（二）甲乙双方承诺本合同中所确认通讯地址全部可以送达，任何一项通知及书面材料送达下面地址的视为送达，尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当书面通知对方。第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。第十六条其它本合同未尽事宜，依照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)执行。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：通信地址：通信地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：日期：年月日日期：年月日5

第二篇：临时给水工程施工合同范本20xx.4.251500字“项目名称”临时给水工程施工合同【合同编号：HPKD-SG13023工程编号：13A1-31019】甲方：公司名称乙方：公司名称为了维护供水管道工程双方的正当权益，确保供水施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利与义务，经双方友好协商，作出如下约定：一、工程内容：在项目地址“项目名称”9号楼前的DN500的给水主干管上开头接水完成以下给水工程：（1）干管上开DN300的接水口，安装DN300mm的软密封阀1台；（2）阀门后安装DN50mm的临时计量水表1组，表后由甲方自行连接；（3）完成相应的土方开挖、回填、表井、阀井及支墩砌筑等附属辅助工程。【祥见工程预算】二、工程造价：工程总价款:人民币肆万伍仟元整（￥：45000.00元）。三、施工主要材料：(详见施工预算）1、管材材质PP-R管2、其他材料阀门水表四、施工方式：由乙方采取包工包料的方式，并按国家的供水管道工程施工规范施工。五、施工工期：工期从20xx年月日开始至20xx年月日止。因甲方原因及不可抗力因素，工期顺延。六、结算及付款方式：合同签定后三日内甲方一次性支付工程款：人民币肆万伍仟元整（￥：45000.00元）。七、双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务甲方的权利甲方有权参与工程的竣工验收和监督管道施工质量，对不符合质量要求的，有权要求乙方返工。甲方的义务1、为乙方施工提供施工通道和管道高程控制点，并负责地面障碍物的清障工作。涉及到要损坏市政设施而后修复的，如破彩板、破路等，其工作协调及有关费用承担由甲方负责。2、施工过程中涉及到开挖其他住户房前屋后路面的协调工作、或相关补偿由甲方负责。3、工程施工后出现影响施工的地下障碍时，在接到施工方的报告后，甲方应迅速采取措施排障。甲方需委托乙方排障，应书面委托并另行支付相关费用，因乙方受托排障引起的一切纠纷，均由甲方负担，与乙方无关。4、施工过程中因甲方原因导致工程量增加，甲方应及时向乙方提出工程量增补申请，结清增补工程费用。5、施工完毕，甲方接到乙方验收申请后一周内应组织验收,如因甲方未及时组织验收,则视同甲方认可质量合格。(二)乙方的权利和义务乙方的权利。1、乙方按期收讫工程款项。2、因甲方原因导致工程量增加，乙方有权要求增补工程费用。3、工程竣工后，有权要求甲方按时验收。乙方的义务1、按合同约定的日期按时组织施工，按时组织竣工验收的准备工作。2、工程施工过程中，有义务接受甲方的质量监督与管理。3、乙方确保工程质量，并自竣工日后一年内提供因施工质量问题引起的一年期的质量保修义务(非乙方施工质量引起的维修责任，乙方不承担免费维修义务)。八、工程的验收乙方提出竣工申请后，一周内，甲方应组织有关人员验收，逾期未组织验收，视同甲方已经验收。九、违约责任(一)甲方违约责任甲方未按规定时间组织验收的，承担因逾期未验收而引起的财产损失。(二)乙方的违约责任乙方承担施工质量不合格引起的返修返工费用。十、其他约定1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。本合同签字后工程款到账之日起生效，约定内容完毕自动终止。甲方(公章)乙方(公章)代表人：代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：年月日＋消防施工合同范本(20xx.4修订)发表于：2023.1.23来自：字数：3686手机看范文消防工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：。二、工程地点：。三、建筑面积：。第二条工程范围乙方承包的工程范围：（承包范围未表述清楚的，以后附预算书为准）。第三条承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。第四条合同工期一、本合同工期为日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；（二）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；1（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；（五）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；（六）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；（七）甲方未按约定支付工程款的；第五条工程价款工程价款为固定总价合同，仅在下列第（二）项情况出现的，调整工程价款。（一）工程价款为：（大写），（小写）。（二）在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更；（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量；（三）工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。（四）工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。第六条工程价款支付本合同签订后3日内，材料进场甲方付工程价款的30%；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%；工程完工后付至工程价款的85%；经验收合格或视为验收合格后7日内，甲方付至工程结算价款的97%；质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后7日内支付给乙方。第七条工程质量一、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明5套，并向乙方进行技术交底。二、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。三、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书2面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。四、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。五、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。第八条调试与验收一、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。二、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。三、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。第九条质量保修乙方负责保修期限为1年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。第十条甲方权利和义务一、开工前向乙方提供施工区域地下水、气管道、电缆管线布臵图及其他与本工程有关的隐蔽工程布臵图，并进行现场交底，交底应经双方确认并形成书面文件。二、提供符合施工要求的水、电、加工场地、仓库、垂直运输、临时住房等方便施工的设备、设施，清除影响施工的障碍物并说明使用注意事项。三、指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，并办理有关验收、变更。所有变更应及时以书面形式通知乙方。四、甲方负责办理与本工程有关的审批手续。第十二条乙方权利和义务一、乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。3二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。三、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。四、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。五、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线，而影响建筑的正常使用。六、对甲方进行消防设施操作培训并提供完工图5套。第十三条违约责任一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。三、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。四、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。五、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用；。第十四条合同的生效与解除一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。一式四份，双方各执二份。二、合同解除（一）不论何种原因，中途退场的，甲乙双方均应在合同终止三日内核对完毕工程量，共同确认的工程量由甲方、乙方签字盖章；对有争议的工程量也应当记录在案，并写明争议的原因。如果甲方拒绝在核对工程量的文件上签字的，应当以乙方确认的工程量作为双方结算的依据。（二）如果后期建设将导致争议的工程量无法核对，甲方和乙方应当在争议发生之日起两日内共同委托第三方对工程量鉴定（双方对选择第三方不能达成一致的，由双方各提供一家有资质的第三方鉴定单位抽签确定），鉴定对双4方发生法律效力，任何一方不得提出异议，鉴定费用由与鉴定结果差异较大的一方承担。（二）甲乙双方承诺本合同中所确认通讯地址全部可以送达，任何一项通知及书面材料送达下面地址的视为送达，尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当书面通知对方。第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。第十六条其它本合同未尽事宜，依照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)执行。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：通信地址：通信地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：日期：年月日日期：年月日5

第二篇：临时给水工程施工合同范本20xx.4.251500字“项目名称”临时给水工程施工合同【合同编号：HPKD-SG13023工程编号：13A1-31019】甲方：公司名称乙方：公司名称为了维护供水管道工程双方的正当权益，确保供水施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利与义务，经双方友好协商，作出如下约定：一、工程内容：在项目地址“项目名称”9号楼前的DN500的给水主干管上开头接水完成以下给水工程：（1）干管上开DN300的接水口，安装DN300mm的软密封阀1台；（2）阀门后安装DN50mm的临时计量水表1组，表后由甲方自行连接；（3）完成相应的土方开挖、回填、表井、阀井及支墩砌筑等附属辅助工程。【祥见工程预算】二、工程造价：工程总价款:人民币肆万伍仟元整（￥：45000.00元）。三、施工主要材料：(详见施工预算）1、管材材质PP-R管2、其他材料阀门水表四、施工方式：由乙方采取包工包料的方式，并按国家的供水管道工程施工规范施工。五、施工工期：工期从20xx年月日开始至20xx年月日止。因甲方原因及不可抗力因素，工期顺延。六、结算及付款方式：合同签定后三日内