2023年委托建设合同的性质 委托建设合同交不交印花税(5篇)_第1页
2023年委托建设合同的性质 委托建设合同交不交印花税(5篇)_第2页
2023年委托建设合同的性质 委托建设合同交不交印花税(5篇)_第3页
2023年委托建设合同的性质 委托建设合同交不交印花税(5篇)_第4页
2023年委托建设合同的性质 委托建设合同交不交印花税(5篇)_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

Word版本,下载可自由编辑年委托建设合同的性质委托建设合同交不交印花税(5篇)在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。无数伴侣都对拟合同感到十分烦恼吧。这里我收拾了一些优秀的合同范文,希翼对大家有所协助,下面我们就来了解一下吧。

托付建设合同的性质托付建设合同交不交印花税篇一行业标准>企业标准。

七、甲、乙双方根据上述条款履约合同,如其中一方违约合同,另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本托付书一式两份,甲、乙双方签字后生效;

八、本托付书一式两份,甲、乙双方签字后生效。

甲方:____________________(签字盖章)乙方:_____________________(签字盖章)

法定代表人:__________________________法定代表人:___________________________

联系电话:____________________________联系电话:_____________________________

传真:________________________________传真:_________________________________

地址:________________________________地址:_________________________________

托付建设合同的性质托付建设合同交不交印花税篇四</h3托付人(甲方):

受托人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》和有关建设项目管理方法规定,经甲、乙双方友好商议,甲方托付乙方负责的建设工程管理,现将有关事宜签订合同如下:

一、工程概况

工程名称:。

工程地点:。

工程总占地面积:约亩。

工程总建设期:个月(自开工之日起计算)。

质量标准:合格。

二、托付管理内容

甲方托付乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项:

1、在合同履行期间,按月、季向甲方报告工程发展状况;

2、负责招标代理、造价询问、监理及建设过程的全过程管理;

3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;

4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织方案的审核;办理现场变更及签证手续,并提出审核看法;

5、制定工期、质量、投资、平安、文明施工管理目标,并举行控制和检查;

6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;

7、审查施工单位的施工进度方案并监督其执行,并按各承包人施工进度报告提出付款方案建议;

8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,保证现场平安;

9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;

10、帮助甲方办理工程决算审计。

三、合同价款及支付方式

1、乙方管理费依据财建〔20__〕394号《基本建设财务管理规定》的规定计取。

2、本合同签订之日起十五日内,甲方向乙方预支管理费万元。

3、剩余管理费依照工程进度,分批申请支付。

4、工程竣工验收审计决算后一个月内,甲方按实际工程量付清剩余管理费。

四、双方的权利与义务

1、甲方托付乙方以甲方名义详细负责工程建设管理工作,其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。

2、甲方有权对托付事项的详细要求指示乙方。乙方应该根据甲方指示处理托付事务。因特别缘由乙方无法执行或须变更执行的,乙方应事先征得甲方书面同意。

3、未经甲方书面同意,乙方不得将受托事项转托付给第三人。

4、乙方在甲方托付的权限范围内,对工程管理拥有相对自立的管理权。但甲方有权要求乙方提供本工程施工形象进度、投资、质量控制报告。

5、在工程建设中发生建材价格波动、政策变化或其他不行预见因素,可能对工期、投资造成较大影响时,乙方应准时书面报告给甲方。

6、因不行抗力导致工程不能按时完工的,乙方应该书面报告甲方,甲方应按照实际状况适当调节工期。

7、乙方应严格执行档案管理规定,要有专人负责保管,工程完工后移交给甲方。

8、因甲方决策缘由造成工程不能正常举行,迟延工期的,乙方有权向甲方提请顺延工期。

9、如乙方不按合同履行义务,严峻影响本合同执行,甲方有权终止合同。

10、乙方做好该建设项目投资控制,科学的项目管理,提升投资效益,编制工程月进度方案并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;

11、乙方应严格根据甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设,不得突破总投资。根据批准的进度组织实施,保证项目按合同规定的期限建成,并确保工程质量。

12、乙方应根据甲方要求组织各单项工程的质量验收,负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作,将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。

13、乙方应做好建设项目三控(三控指控制投资、质量、工期)工作,确保建设工期、质量、平安目标实现。

14、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何酬劳或经济利益。乙方不得参与合同规定与甲方的利益相矛盾的任何活动。

五、违约责任及嘉奖

1、因乙方管理缘由未能按期完工,应对乙方举行处罚,按以下方式计算处罚金:

罚金=管理费用总额÷合同期(日)×延伸工期(日),最高罚金为50万元。

2、因甲方缘由导致工期延伸,甲方同意按以下的计算办法计算并支付乙方延伸期工程项目管理费:

延伸期管理费=管理费总额÷合同期(日)×延伸工期(日),延伸期管理费最高为50万元。

3、提前完工嘉奖(保证质量前提下):

嘉奖金额=管理费总额÷合同期(日)×提前工期(日)×2

4、当甲方认为乙方无正值理由而又未履行或未彻低履行项目管理业务时,可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复,甲方可予以经济处罚(1万5万元)作为乙方的违约金,乃至解除合同并追究相应责任,若甲方发出通知7日内没有收到答复,可在第一个通知发出后15日内发出终止托付项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方担当违约责任并赔偿甲方因此遭遇的全部损失。

六、本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应准时商议解决。商议不成时,可起诉至人民法院。

七、本合同未尽事宜,双方另行商定。

八、本合同壹式陆份,正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,双方各执贰份,正、副本具有同等法律效力,遇争议时以正本为准。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表人:乙方代表人:

日期:日期:托付建设合同的性质托付建设合同交不交印花税篇五</h3合同编号:_________

甲方(托付人):_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

托付代理人:_________

身份证号码:_________

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

乙方(受托人):_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

托付代理人:_________

身份证号码:_________

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

按照国家学问产权及网络管理的有关规定,_________(以下简称甲方)托付_________(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站,设计制作网页的合作项目,经双方商议达成以下协议:

第一条合同内容和要求

1、网站有_________种语言版本:_________;

2、网站页数范围:_________;

3、网站建设计划:_________。

其次条合同金额

1、域名_________个,_________元/年

2、主机空间_________mweb空间,_________mlog空间,_________memail空间,_________m数据库空间,_________个email,_________m带宽,_________元/年

3、网页_________页,模版生成/数据库管理,_________元

4、_________系统_________个,_________元

5、_________系统_________个,_________元

6、计数器_________个,_________元

7、其它_________

8、费用合计_________元

第三条付款方式

本合同涉及总金额为人民币_________元,合同签订后,甲方支付合同金额的_________%,即_________元作为定金,验收之后一次性支付合同余款即_________元。

第四条开发周期

1、甲方在_________年_________月_________日之前,将资料交给乙方,将定金汇至乙方帐户。

2、乙方在_________年_________月_________日之前,完成网站的建设。

3、甲方在_________年_________月_________日之前,对网站举行验收。

4、甲方在_________年_________月_________日之前,将余款汇至乙方帐户。

第五条资料提供

1、甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字,图片以及其他相关文件),并制作成电子文件。在乙方开头制作网页时,甲方应备齐所有内容资料,并保证材料完整,图片清楚。

2、甲方应保证所提供的资料不侵害任何第三方的学问产权。乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括学问产权在内的一切法律问题不担当任何法律责任。

3、双方合作期间,乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。

4、甲方应保证其托付制作的网站的合法性,对于涉及盗版、违法、政治、色情及其直接间接伤害他人合法权益的内容乙方有权否决制作。

第六条帮助义务

1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙便利利条件,并乐观协作。

2、甲方应提供专人与乙方联络。

3、在制作过程中,对甲方间续提出的修改要求,乙方应尽力帮助实现,并经甲方认可。

第七条验收

1、甲方应在收到乙方书面完工通知的_________日内对囫囵计划举行验证,并通知乙方举行修改,否则,视为所有设计验收合格。

2、验收标准

(1)甲方可以利用任何上网的计算机拜访这个网站。

(2)主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。

(3)网络程序正常运行。

(4)乙方有权要求甲方作出局部的调节和修改,对于无理的要求和过激的言论损害到人格甲方有权终止合作。

(5)网页修改完成后经甲方审验合格后,由乙方负责上传至甲方的网络服务器,并保证网站的正常运行和拜访。

(6)网站制作完成。乙方不得任意要求甲方修改网站网页。

第八条售后服务

1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新不计算在内),在不改版的前提下修改不超过20%;一年以后如需服务,每年收取网站总额25%维护费。

2、制作完成后,乙方负责培训甲方一名技术人员举行操作和更新,培训时光为一天。

第九条托付人的使用

1、网站建成后,可以自行管理虚拟主机,可以通过虚拟主机在国际互联网上发布信息,可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等。(自行管理浮现的问题由甲方自行负责)

2、甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码,不得将其复制、传扬、出售或许可给其它第三方。

3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。

第十条学问产权

1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将托付设计的全部费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方。

2、甲方在未付清全部托付设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

第十一条违约责任

1、因为甲方未准时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时光由双方商议确定。

2、因甲方未能按本协议商定期限内向乙方付款而造成违约的,由甲方担当责任并每逾_________天按总金额的_________%作为违约金。

3、因为乙方缘由未能按时完成合同所规定的内容,甲方有权向乙方提出索赔,按总金额的_________%作为违约金。

4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应准时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违背本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

5、因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的,其所有责任由甲方担当,因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的,其所有责任由乙方担当。

第十二条合同的解除

双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采纳欺诈,胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发觉或者有证据表明对方已经,正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应准时通知对方。若对方继续不履行,履行不当或者违背本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

第十三条声明及保证

甲方:

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲办法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙办法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十四条保密

甲乙双方保证对在研究、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自藏匿渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的所有或部分内容。但法律、规矩另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_________年。

第十五条通知

1、按照本合同需要一方向另一方发出的所有通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下:_________。

3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相关责任。

第十六条合同的变更

本合同履行期间,发生特别状况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应准时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。

第十七条合同的转让

除合同中另有规定外或经双方商议同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第十八条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其举行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人商议解决,也可由有关部门调解;商议或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十九条不行抗力

1、假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的所有或部分义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时光内利用书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不行抗力大事发生后_________日内向另一方提供关于此种不行抗力大事及其持续时光的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响。

3、不行抗力大事发生时,双方应立刻利用友好商议打算如何执行本合同。不行抗力大事或其影响终止或消退后,双方须立刻恢复履行各拘束本合同项下的各

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论