二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题练习备考题带答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题练习备考题带答案

单选题（共100题）1、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日内以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】C2、下列选项中，属于民事纠纷的是（）。A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷D.乙因抢劫罪被判处刑罚【答案】B3、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施费的，责令限期改正，处（）罚款。A.挪用费用10％以上20％以下B.挪用费用20％以上50％以下C.挪用费用20％以上30％以下D.挪用费用10％以上30％以下【答案】B4、当事人自民事法律行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.90日B.180日C.1年D.5年【答案】D5、某合同于2013年11月10日签订，2013年11月25日当事人一方认为合同无效，于2013年11月30日向法院申请确认该合同无效，法院于2013年12月28日确认无效，合同没有效力的开始时间是()。A.2013年11月10日B.2013年11月25日C.2013年11月30日D.2013年12月28日【答案】A6、下列法的形式中，属于我国法的形式的是（）。A.习惯法B.行政法规C.宗教法D.判例法【答案】B7、场景(七）A.施工单位承担B.建材商承担C.施工单位和建材商各承担一半D.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】B8、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限D.设计文件不得指定生产厂、供应商【答案】B9、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织D.总承包单位和分包单位各自【答案】C10、根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是（）。A.罚款B.赔偿损失C.没收财产D.赔礼道歉【答案】C11、工程建设国家标准的审查批准机关是（）。A.国务院B.国务院标准化行政主管部门C.国务院工程建设行政主管部门D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会【答案】C12、根据施工合同，甲建设单位应于2018年9月30日支付乙建筑公司工程款。2019年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】A13、根据我国《民法典》，下列关于抵押权的说法错误的是（）。A.债务履行期满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同已登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照债权比例清偿D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务认清偿【答案】D14、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包B.个人可以承揽分包工程业务C.建设单位有权直接指定分包工程承包人D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【答案】A15、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是()。A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】A16、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D17、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布B.行业标准可以是强制性标准C.国家标准公布后，既有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次【答案】A18、（2015年真题）关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿【答案】A19、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.运费由收货人承担B.已收取运费的，托运人无权要求返还C.运费由承运人和托运人共同承担D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【答案】D20、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止B.投标保证金一般不得超过投标总价的5％C.投标保证金不得采用银行保函方式D.招标人不得挪用投标保证金【答案】D21、下列选项中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书【答案】A22、合同债权人免除对方的债务，可以导致合同（）。A.权利义务终止B.解除C.被追认D.未成立【答案】A23、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】A24、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】A25、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B26、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由()组织召开。A.监理单位B.建设单位C.施工总承包单位D.相关专业承包单位【答案】C27、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、锰处理的构筑物为（）。A.澄清池B.淹没式生物滤池C.预沉池D.沉淀池【答案】B28、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止的活动不包括（）。A.采石B.占用园林绿地C.在历史建筑上刻划、涂污D.举办大型群众活动【答案】D29、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之日起的10日内投诉B.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理C.投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门投诉D.行政监管部门处理投诉，必须责令暂停招标投标活动【答案】A30、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是()。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业【答案】A31、在建设工程活动中，保证人往往是（）。A.社会团体B.国家机关C.企业法人的分支机构D.银行【答案】D32、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】C33、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出B.延续注册有效期为3年C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】B34、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。A.指定代理B.委托代理C.无权代理D.法定代理【答案】D35、关于评标的说法中，正确的是（）。A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】A36、下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】A37、项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。A.24B.27C.30D.42,【答案】C38、下列属于外商投资的情形的有（）。A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业B.外国投资者与其他投资者共同设立企业C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目【答案】D39、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范【答案】C40、在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】D41、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。A.建设资金已落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险【答案】B42、经过审理，人民法院认为行政处罚显失公平的，可以()A.判决撤销B.判决维持C.判决变更D.判决被告重新作出具体行政行为【答案】C43、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

A.施工单位B.勘察设计单位C.项目经理部D.监理单位【答案】C44、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币150万，但项目总投资额为人民币3000万元的工程建设项目必须进行招标C.部分使用财政预算资金的总投资额为人民币200万元的建设工程项目D.国有控股公司投资的施工总承包金额为500万元的项目必须招标【答案】D45、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故调查组织的组织者是（）A.事故发生地设区的市人民政府B.事故发生地省级人民政府C.国务院或者国务院授权的有关部门D.省级人民政府应急管理部门【答案】C46、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行【答案】D47、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【答案】A48、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()A.评标委员会成员应当客观公正的履行职务B.评标委员会成员不得接触投标人C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D.评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况【答案】B49、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A.施工单位B.勘察设计单位C.项目经理部D.监理单位【答案】C50、注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）内申请续展注册。A.1个月B.2个月C.6个月D.12个月【答案】D51、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D52、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】C53、以下关于债权和物权的说法，不正确的是（）。A.债权的主体、内容、责任都具有相对性B.物权是绝对权，债权是相对权C.物权是依法设立，债权依约设立D.债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利【答案】C54、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。A.所有权B.担保物权C.用益物权D.占有权【答案】C55、需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A.7B.15C.20D.30【答案】A56、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A.参与高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】D57、建设用地使用权自（）时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】B58、根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是（）A.禁止在施工现场动用明火B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方室C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区【答案】B59、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】B60、下列选项中不属于建设工程合同的是()A.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.工程监理合同【答案】D61、某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。A.3B.4C.6D.7【答案】D62、以下关于著作权的说法中正确的是（）。A.招标文件、投标文件属于一般职务作品B.委托作品未约定著作权归属的，著作权属于委托人C.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期，为作者终生及其死后50年D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用【答案】D63、下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。A.署名权B.修改权C.保护作品完整权D.许可使用权【答案】D64、（2018年真题）施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施【答案】D65、沉井下沉施工时，挖土应分层、均匀、对称进行；对于有底梁或支撑梁沉井，其相邻格仓高差不宜超过（）。A.0.3mB.0.2mC.0.4mD.0.5m【答案】D66、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权【答案】D67、王某在取得建造师注册执业证书后，应在规定的时间向()备案。A.国务院建设主管部门B.省、自治区政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门【答案】A68、（2021年第1批真题）总承包项目工地大型塔吊倾造成伤亡事故的，负责上报事故的是()。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】A69、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】C70、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A.受益人B.保险人C.被保险人D.投保人【答案】D71、在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.留置权B.抵押权C.所有权D.处分权【答案】A72、代理的主要种类不包括（）。A.意定代理B.委托代理C.法定代理D.复代理【答案】D73、关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系【答案】B74、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。A.法院不能主动适用诉讼时效B.超过诉讼时效期间，权利人的上诉权消灭C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效【答案】A75、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动澄清C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见【答案】C76、（2020年12月真题）下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办转送复查复核意见等行为C.行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照责令停产停业没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为【答案】C77、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制【答案】C78、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是()。A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】A79、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效A项，甲、丙之间签订的债权转让合同，自签字盖章之日（9月15日）起生效。B项，甲、丙之间债权转让行为自债权转让通知债务人乙时生效，即丙于9月25日可以向乙主张债权。C项，当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。因此，甲、乙并不向丙承担连带责任。【答案】D80、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是()。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】C81、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】C82、（2021年第2批真题）关于行政复议决定的做法正确的是()。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】B83、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性C.被保险人应当与投保人一致D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费【答案】B84、在债权中，属于意定之债的是（）。A.不当得利B.无因管理C.侵权之债D.合同之债【答案】D85、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.不得压缩合同工期B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.审查专项施工方案D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议【答案】B86、某建筑设计单位未按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()A.处10万元以上30万元以下的罚款B.责令停业整顿C.除低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】D87、下列材料的采购合同，单项合同估算价在200万元人民币以上，必须进行招标的是（）。A.使用世界银行援助资金的项目B.使用国有企业事业单位资金200万元以上的项目C.使用外国企业贷款的项目D.施工合同总价为800万元的项目【答案】A88、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】A89、某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是（）。A.10万元以上20万元以下B.20万元以上50万元以下C.100万元以上200万元以下D.200万元以上500万元以下【答案】C90、（2021年第2批真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】A91、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法正确的是()。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】D92、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员应签订共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人【答案】B93、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】B94、下列不属于承担赔偿损失的构成要件的是（）。A.具有违约行为B.造成损失后果C.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则D.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿【答案】C95、下列劳动合同条款中，属于必备条款的是（）。A.试用期B.社会保险C.福利待遇D.保守秘密【答案】B96、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括（）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】C97、关于建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制的说法，不正确的是（）。A.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明B.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布C.不良行为的公布期限可以延长或缩短，最短缩短至3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询D.建筑市场不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年【答案】B98、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买实订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】A99、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。

A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任【答案】D100、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参与人的有（）。A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师【答案】D多选题（共40题）1、民事法律行为书面委托代理的授权委托书应当载明()。A.代理人的姓名或者名称B.代理人的资质C.代理事项、权限和期间D.委托人的姓名或者名称E.委托人签名或者盖章【答案】AC2、书面委托代理的授权委托书应当载明的事项包括()等。A.代理人的姓名或者名称B.被代理人的姓名或者名称C.代理事项、权限和期间D.代理协议的生效条件与终止条件E.委托人签名或者盖章【答案】AC3、某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A.建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B.施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C.由此延误的工期由施工单位承担违约责任D.只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺E.从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更【答案】ABD4、甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，约定保证方式为连带责任保证，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A.甲B.乙C.丙D.丁E.己【答案】C5、关于施工总承包和分包单位的安全生产责任的说法，正确的有()。A.总包单位和分包单位应按照合同约定对建设单位负责B.实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，这是总包单位的法定责任C.总包与分包就建设工程向建设单位承担连带责任D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任E.总包单位自行完成主体结构的施工【答案】B6、关于投标人的说法，正确的有（）A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标【答案】BCD7、关于违约金的说法，正确的有（）。A.支付违约金是一种民事责任的承担方式B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约方支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲载机构予以适当减少【答案】ABC8、建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。A.转包、违法分包造成的损失B.偷工减料等造成的损失C.与监理单位串通造成的损失D.保管不善造成的损失E.中途变更承揽工作要求造成的损失【答案】ABCD9、关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确的有()。A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监督B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理E.工程建设标准批准部门可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式进行监督检查【答案】B10、行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，属于行政许可的行为是()A.建造师执业资格注册B.吊销资质证书C.颁发安全生产许可证D.颁发施工许可证E.核准企业资质等级【答案】ACD11、下列与建筑业企业资质等级相关的表述中，符合二级施工总承包资质法定条件的有（）。A.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上B.注册建造师数量不再考核C.近5年承担过建筑面积5万平方米以上的单体工业、民用建筑工程2项D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称【答案】BCD12、（2014年真题）生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济【答案】C13、在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。A.违约金B.罚款C.赔偿精神损失D.继续履行E.采取补救措施【答案】AD14、（2019年真题）合同解除的说法,正确的有（）。A.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月B.合同解除适用于可撤销合同C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力D.合同解除仅使合同关系自始消灭E.合同解除须有解除的行为【答案】AC15、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。

A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.代理人死亡E.委托代理人有过错【答案】ABCD16、（2017年真题）根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告【答案】AD17、关于工程总承包企业、承包模式及其项目管理的说法，错误的是（）。A.建设单位可以根据需要依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业B.政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，可以依法取得安全生产许可证E.工程分包合同明确约定由分包单位承担分包工程全部责任的，免除工程总承包企业的合同义务和法律责任【答案】D18、赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是()。A.生活护理费由工伤保险基金支付B.生活护理费由所在单位支付C.生活护理费按月支付D.生活护理费根据伤残情况分为5个等级E.生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的30％【答案】AC19、根据《民法典》，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【答案】CD20、关于民事诉讼中的级别管辖，说法正确的是（）。A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限B.诉讼审判程序为两级终审，因此我国法院也有两级C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题【答案】D21、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务【答案】C22、根据《民法典》的规定，以下行为可以构成债权的有（）。A.侵权B.合同C.诉讼D.无因管理E.不当得利【答案】ABD23、关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权E.定期租赁合同的租期最长为20年【答案】D24、（2020年真题）关于专利权的发明和实用新型，应当具备的条件有()。A.新颖性B.富有美感C.实用性D.适于工业应用E.创造性【答案】AC25、关于施工总承包和分包单位的安全生产责任的说法，正确的有()。A.总包单位和分包单位应按照合同约定对建设单位负责B.实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，这是总包单位的法定责任C.总包与分包就建设工程向建设单位承担连带责任D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任E.总包单位自行完成主体结构的施工【答案】B26、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承担连