一级造价师之建设工程计价过关检测模拟B卷带答案

一级造价师之建设工程计价过关检测模拟B卷带答案

单选题（共100题）1、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】B2、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费【答案】B3、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。A.水文、气象、发包范围等因素B.安全、环境、工程变更等因素C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素D.水文、气象、环境、安全等因素【答案】D4、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91【答案】C5、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形→正方形→T形一L形B.L形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C6、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】D7、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D8、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B9、（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C10、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天【答案】D11、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B12、某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。A.50B.80C.100D.150【答案】B13、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（）。A.建设工程交付之日B.应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】B14、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A.5000B.6130C.6630D.6790【答案】C15、某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。A.1.32B.0.76C.1.16D.1.14【答案】C16、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C17、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C18、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B19、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】A20、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】D21、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】A22、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（）。A.保函手续费B.保险费C.代理人佣金D.暂定金额【答案】D23、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D24、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】B25、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性【答案】A26、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】B27、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金【答案】D28、为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于（）。A.夜间施工增加费B.非夜间施工照明费C.临时设施费D.安全施工费【答案】B29、从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元（注：1美元=6元人民币），国际运费费率1%，运输保险费为2‰，银行财务费率6‰，外贸手续费为2%，关税税率为25%，则该批设备的进口从属费为（）万元人民币。A.404.81B.1074.2C.670.2D.1475【答案】C30、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100㎡。A.316.55B.491.55C.508.45D.845.00【答案】B31、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D32、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()。A.可行性研究费B.建设单位管理费C.建筑安装工程间接费D.固定资产其他费用【答案】D33、在确定材料消耗量的基本方法中，（）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C34、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10.5m2的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机()台班。A..0.206B.0.196C.0.157D.0.149【答案】A35、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】D36、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】B37、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】B38、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B39、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%，同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。A.4720B.5000C.4970D.4721.5【答案】A40、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】B41、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B42、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】C43、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资【答案】B44、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价【答案】B45、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A46、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B47、下列关于设计概算的说法中，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】C48、与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价【答案】B49、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D50、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（）。A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额【答案】B51、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标’招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252【答案】B52、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D53、影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（）。A.在途天数B.整理天数C.保险天数D.休息天数【答案】D54、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】A55、关于合同价款调整，下列说法正确的有（）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】C56、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】C57、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费【答案】D58、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.正方形→矩形→T形→L形B.矩形→正方形→T形→L形C.T形→L形→正方形→矩形D.L形→T形→矩形→正方形【答案】A59、对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B60、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A61、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【答案】A62、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D63、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；A.300.0B.310.0C.315.0D.325.5【答案】D64、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是()。A.辅助材料费B.材料费C.外购配套件费D.加工费【答案】C65、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。A.7B.6.0C.4.5D.3.0【答案】C66、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉【答案】D67、下列预算项，属于安装工程预算的是（）。A.电气照明工程预算B.采暖通风工程预算C.热力设备工程预算D.弱电工程预算【答案】C68、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】B69、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价【答案】D70、正确估算和有效控制工程造价的前提是（）。A.可行性研究报告B.正确的决策C.正确的设计D.充分的技术经济论证【答案】B71、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】B72、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C73、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。A.2255B.2285C.2480D.2510【答案】B74、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）。A.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用【答案】C75、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A76、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管费按交通运输适用税率进行抵扣【答案】C77、下列对概算指标的理解，正确的是（）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】C78、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】D79、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.680.06【答案】B80、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和【答案】C81、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（）。A.18.84B.15.47C.14.61D.18.26【答案】B82、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列属于建安工程费中企业管理费的是（）。A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房公积金【答案】A83、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C84、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】C85、下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】C86、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】D87、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A.5日内B.7日内C.10日内D.14日内【答案】C88、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B89、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A90、某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.244.0B.284.8C.293.2D.484.0【答案】B91、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】D92、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】B93、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。A.朱及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】D94、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（）。A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择【答案】C95、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】D96、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②④⑤【答案】A97、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6％．建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A.171.24B.222.00C.225.24D.342.48【答案】C98、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2A.9.30B.9.56C.9.87D.9.67【答案】C99、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。A.表达的主要内容不同B.表达的主要方式不同C.基本使用方法不同D.项目划分和综合扩大程度上的差异【答案】D100、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A多选题（共40题）1、投标文件应当对招标文件做出实质性响应的内容有（）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】BCD2、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】ABD3、在确定人工定额消耗量时，规范时间包括（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】CD4、下列关于措施项目费的计算中，说法正确的有（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积计算B.已完工程及设备保护费可按工日计算C.超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积计算D.混凝土模板及支架(撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积计算E.大型机械设备进出场及安拆费通常按使用数量以台次计算【答案】ACD5、（2021年真题）未进行资格预审的招标文件，包括（）。A.招标公告B.招标邀请书C.拟分包项目情况表D.投标人须知前附表E.评标办法【答案】AD6、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试用转所需的机械使用费D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】ACD7、选择工艺流程方案，需研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【答案】ABD8、下列工程造价管理活动中，属于工程量清单计价活动的是（）。A.工程支付B.合同价款调整C.工程计价争议处理D.竣工决算E.投标报价【答案】ABC9、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】B10、征地补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.安置补助费D.拆迁补偿E.土地管理费【答案】ABC11、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低总包商承担的风险C.有利于调动总包商的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD12、按照《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】BCD13、建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】AC14、（2016年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD15、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC16、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3～4次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】BC17、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】C18、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】BD19、关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（）A.气象条件B.人文条件C.地形地貌D.场地大小E.建设项目所在地区的有关技术经济条件【答案】ACD20、下列有关暂列金额的表述，正确的有（）。A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.用于因为标准不明确或者需要有专业承包人完成，暂时无法确定价格的费用【答案】ABC21、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（)。A.延误移交施工现场B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】BD22、根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】BD23、下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算定额法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】ABD24、民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素包括（）。A.建筑物平面形状和周长系数B.占地面积C.住宅的层高和净高D.住宅的层数E.建筑群体的布置形式【答案】ACD25、采用指标估算法时.影响投资估算精度的因素有（）。A.价格变化B.技术水平的变化C.现场施工条件的变化D.工艺流程的变化E.项目特征的变化【答案】AC26、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（)。A.延误移交施工现场B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】BD27、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补助费D.土地管理费E.土地转让金【答案】ABD28、有关新增固定资产价值，以下说法正确的是（）。A.对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值B.生产设备一般仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”C.属于新增固定资产价值的其他投资，应在受益工程交付使