一级建造师之一建工程法规能力测试A卷带答案

一级建造师之一建工程法规能力测试A卷带答案

单选题（共100题）1、在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著加的,被保险人应当按照合同约走及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是A.减少保险费B.增加保险费,但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】C2、下列案件属于专属管辖的有（）。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷【答案】B3、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】A4、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A.25%B.30%C.40%D.50%【答案】A5、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,负责全国实施程建设强制性标准监督管理工作的部门是()。A.国务院住房城乡建设行政主管部门B.国务院工商行政主管部门C.国务院质量监督行政主管部门D.国务院安全监督行政主管部门【答案】A6、建筑施工总承包一级资质企业，至少应配备()名专职安全生产管理人员。A.4B.3C.2D.1【答案】A7、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】C8、按照《民法典》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.建筑物B.构筑物C.依法可以转让的股票D.土地【答案】C9、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工过程中，发现文物，应当（）A.立即报告单位所在地文物行政部门B.施工单位进行保护性挖掘C.工人可以把一些不重要的文物碎片带走D.停止施工，保护现场【答案】D10、在民事诉讼中，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的（）消灭。A.诉讼权B.胜诉权C.上诉权D.申诉权【答案】B11、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】B12、项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。A.安全生产管理机构B.专职安全生产管理人员C.项目负责人D.安全生产领导小组【答案】D13、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由（）编制。A.总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织C.总承包单位统一组织D.监理单位统一组织【答案】C14、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】D15、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。(2015真题)A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】D16、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并()通知申请工伤认定的职工或其近亲属和该职工单位。A.书面B.口头C.电话D.当面【答案】A17、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A.建设单位B.施工总承包单位C.监理单位D.各分包单位【答案】B18、某债务合同，2003年3月31日到期，债务人没有按期偿还债务，在2005年9月30日权利人因违法事件被判刑2年，在此期间权利人对自己的权利无法请求保护，诉讼时效还有（）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B19、某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金C.施工方承担质量保修责任D.学院和施工方共同承担责任【答案】C20、（2020年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】C21、《行政诉讼法》规定，人民法院接到起诉状，经审查，应当在()日内立案或者作出裁定不予受理。A.7B.10C.14D.20【答案】A22、根据《劳动合同法》的规定,劳动者在试用期的工资不得低于木单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.80%C.50%D.70%【答案】B23、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（）向法院提交仲裁协议。A.开庭结束后B.法庭辩论终结前C.举证期限届满前D.首次开庭前【答案】D24、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】A25、关于著作权说法，错误的是（）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后50年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第50年12月31日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体【答案】B26、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是()。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】C27、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。A.市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学【答案】C28、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。(2015真题)A.15B.20C.30D.60【答案】A29、某施工现场发生生产较大安全事故，本次事故应当由（）负责调查。A.国务院B.事故发生地市级人民政府C.事故发生地省级人民政府D.事故发生单位所在地市级人民政府【答案】B30、根据新修订的《个人所得税法》，居民个人应当合并申报为综合所得的项目是（）。A.工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许使用权费B.工资薪金、劳务报酬、经营所得、房租收入C.劳务报酬、经营所得、利息收入、房租收入D.经营所得、利息收入、偶然所得、稿酬所得【答案】A31、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显失公平D.损害国家利益【答案】D32、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月【答案】D33、某建设工程项目发生生产安全事故，施工总承包应当在1小时内负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报，报告的内容不包括()A.事故发生的时间、地点以及现场情况B.事故中伤亡人数和初步估计的直接经济损失C.事故的简要经过与已经采取的措施D.事故的原因、性质和事故责任【答案】D34、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受【答案】A35、某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于()。A.2007年3月1日B.2007年12月10日C.2007年12月28日D.2008年3月1日【答案】C36、根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】B37、根据2013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》，“招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。”的规定，招标人向中标人出具了银行保函。下列说法正确的是()。A.中标人向招标人提供的履约保证金是保证担保B.招标人向中标人提供的银行保函是保证担保C.招标人向中标人提供的银行保函是质押担保D.中标人向招标人提供的履约保证金是定金担保【答案】B38、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。（2014）A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人【答案】D39、施工企业计提安全生产费用的依据是()。A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价【答案】C40、（2020年真题）关于团体标准的说法，正确的是（）。A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】A41、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用,产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定,并根据鉴定结果采取加固维修等措施,重新界定使用期A.工程质量监督单位B.建筑安全监督管理单位C.监理单位D.勘察、设计单位【答案】D42、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（）。A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督【答案】B43、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。A.150%B.200%C.250%D.300%【答案】A44、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域【答案】D45、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。A.利息税B.企业所得税C.个人所得税D.营业税【答案】D46、某建设单位2005年2月1领日取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。A.2005年3月1日B.2005年4月1日C.2005年5月1日D.2005年6月1曰【答案】C47、下列合同中，属于实践合同的是（）。2016A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】A48、保证合同的当事人为（）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】A49、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。A.10B.15C.30D.60【答案】B50、某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为()。A.侵犯了乙和丙的著作权B.侵犯了乙和丙的专利权C.侵犯了乙和丙的商标权D.没有侵犯乙和丙的任何权利【答案】A51、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】D52、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有（）。A.占有权B.留置权C.收益权D.抵押权【答案】A53、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限【答案】B54、建设单位不得明示或暗示施工单位违反()标准。A.工程建设国家B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】C55、职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.60【答案】C56、关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】C57、质押担保因质物的不同可分为()。A.动产质押和权利质押B.不动产质押和动产质押C.权利质押和义务质押D.财产质押和人身质押【答案】A58、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要【答案】A59、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】D60、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】C61、主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.诉讼代理【答案】B62、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】A63、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。2014A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【答案】B64、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（）。A.在验收后应当报公安机关消防机构备案B.建设单位应当先行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】A65、甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲、乙公司共同D.乙、丙公司连带【答案】D66、关于行政法规、地方性法规、自洽条例和单行条例、规章备案的规定,下列说法正确的是()A.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规应报省、自治区的人民代表大会常务委员会和国务院备案B.部门规章和地方政府规章应报全国人大常务委员会和国务院备案C.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例应报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会和国务院备案【答案】C67、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】A68、下列关于保证担保的说法，正确的是（）。A.保证人须向债权人证明其有清偿能力B.保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任C.保证人可能是主合同的当事人D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意【答案】D69、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C70、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。（2015）A.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人【答案】B71、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是()。A.木工B.钢筋工C.瓦工D.电工【答案】D72、某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》，本次事故应当由（）负责调查。A.国务院B.事故发生地人民政府C.事故发生单位所在地省级人民政府D.事故发生单位所存地市级人民政府【答案】B73、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（）。A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金D.应在提交投标文件的截止日期前进行【答案】D74、仲裁裁决书的生效时间是()A.合议之日B.公示之日C.作出之日D.收到之日【答案】C75、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起重机械是（）A.须修理才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】B76、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。2017真题A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】A77、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同()的实现。A.债权B.债务C.主体D.内容【答案】A78、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】A79、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该()。A.由国务院提出意见B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定【答案】C80、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则()。A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中D.乙公司可以拒绝购买这批设备【答案】B81、建筑业企业从事施工活动的范围是()。A.营业执照的范围B.合同的范围C.资质等级许可的范围D.工程实际范围【答案】C82、某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C83、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。（2012）A.占有权B.使用权C.收益权D.所有权【答案】D84、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。A.后履行抗辩权B.撤销权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】C85、关于建造师不予注册的说法，正确的是（）。A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C.年龄超过60周岁的D.申请在两个或者两个以上单位注册的【答案】D86、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《民法典》，该合同为（）合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【答案】B87、建筑工程合同如果无效，一般应采取()。A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿D.追缴财产，收归国有【答案】C88、下列关于项目经理部法正确的是（）。A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动B.项目经理由企业法人委派C.项目经理部可以具有法人资格D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场【答案】B89、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在()办理工程质量监督手续。A.竣工验收后B.领取施工许可证前C.领取开工报告后D.进场开工前【答案】B90、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】B91、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.每半年至少一次B.每季度至少一次C.每年至少一次D.每两年至少一次【答案】C92、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，房地产公司申请领取施工许可证前，应当（）。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已满足施工的要求【答案】D93、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C94、根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（）。A.紧急避险措施B.批评、检举、控告C.请求赔偿D.批评【答案】B95、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【答案】B96、关于分包单位再分包的说法，正确的是（）。A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】B97、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（）。A.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人。C.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。【答案】A98、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。A.7B.10C.15D.30【答案】B99、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】A100、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【答案】A多选题（共40题）1、根据《建设工程质量管理条例》,具有法定最低保修期限的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.电气管线、给排水管道工程D.门禁监控系统E.供热与供冷系统【答案】ABC2、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】BCD3、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。A.人身损害赔偿请求权B.任意撤销权C.担保权D.抗辩权E.抵消权【答案】CD4、法院不受理公民、法人或者其他组织对（）提起的诉讼。A.行政指导行为B.调解行为以及法律规定的仲裁行为C.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为D.某行政执法人员李某个人行为E.行业协会的惩戒【答案】ABC5、为使要约不再生效，要约人可以发出撤销通知，该通知能够生效的条件是（）。A.受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知B.要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知C.要约人发出的要约通知中已明确规定了承诺期限D.要约人发出的要约通知中未明确规定承诺期限E.受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知【答案】A6、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【答案】BCD7、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】AD8、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请不予执行仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限范围【答案】BC9、（2020年真题）刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】D10、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A.建立、健全安全生产责任制B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入C.有保障工程质量和安全的具体措施D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训E.已经取得建设工程规划许可证【答案】ABD11、施工单位在现场取样时，应在（）的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】D12、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】BCD13、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B.资格预审公告或招标公告应当事先载明是否接受联合体投标C.大型或结构复杂的工程项目，招标人可以声明只接受联合体投标D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.不同专业单位组成联合体的，按照资质等级低的确定【答案】BD14、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】A15、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【答案】CD16、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017真题A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】C17、关于租赁合同的说法，正确的有（）。A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁【答案】BC18、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【答案】CD19、按照《固体废弃物污染环境防治法》规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当()。A.向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运【答案】ACD20、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】CD21、行政诉讼期间，原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有（）。A.被告认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.原告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的D.被告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】AC22、下列属于行政处罚的种类是（）。A.没收违法所得B.责令停业整顿C.撤职D.警告E.降级【答案】ABD23、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，承包人具有（）情形之一的，发包人请求解除合同的，应予支持。A.明示或默示不履行合同主要义务的B.逾期未完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C.完成工程质量不合格，且拒绝修复的D.施工现场发生较大安全事故的E.将承包的建设工程转包或者违法分包的【答案】ABC24、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定期间为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】BC25、下列关于保证的说法正确的是()A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任B.企业的职能部门可以作为保证人C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任【答案】AC26、某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A.监理工程师B.路人C.钢筋工D.待入住人E.登高架设工【答案】A