2023年监理工程师《土木建筑目标控制》重点考试题库提升考试题

地区:_________________编号:_________________姓名:_________________学校:_________________ 密封线 地区:_________________编号:_________________姓名:_________________学校:_________________ 密封线 密封线 2023年土木建筑目标控制题库题号一二三四五六阅卷人总分得分注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、地区、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。A卷（第I卷）第I卷（考试时间:120分钟）一、单选题1、德国哪部法律首次规定了“法官独立”和“终身制”原则。这部法律还规定，以分权原则组成政权机关。立法机关为联邦议会，由联邦参政会和联邦国会组成。行政权由联邦总统和政府行使。司法权由联邦法院和各邦法院行使，法官由总统任命。A.《德意志帝国宪法》B.《联邦德国基本法》C.《魏玛宪法》D.以上均不是答案：C本题解析：所考知识点为《魏玛宪法》。1871年4月16日，新选出来的帝国国会批准了卑斯麦领导下制定的以1869年《北德意志联邦宪法》为蓝本的《德意志帝国宪法》。这是一部混杂着封建因素的资产阶级性质的宪法，不可能有上述内容的规定，因此，A错误。德国基本法于1919年生效，基本法重新确立三权分立原则，联邦政府是国家最高行政机关，由联邦总理和联邦各部部长组成，因此，B不正确。1877年1月27日颁布《法院组织法》，确认了司法独立原则，规定审判权由独立的法院行使，审判只服从法律，法官实行终身制，所以D错误。2、工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。A.工程质量不合格B.工程质量问题C.工程质量事故D.工程质量缺陷答案：D本题解析：本题考核的是工程质量缺陷的概念。工程质量缺陷是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。3、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45答案：C本题解析：本题考查的是预付款。起扣点的计算公式T=P-M/N；P=4500*80+2000*400=116万元；M=116*15%=17.4万元；T=116-17.4/60%=87万元T一起扣点，自工程预付款开始扣回的累计已完工程价值；P一承包工程合同总额；M一工程预付款数额；N一主要材料及构件所占比重。4、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()A.具有强制性质B.提供了详细的质量控制细节C.属于保密文件D.涉及的内容只针对顾客答案：A本题解析：质量手册的性质和作用：质量手册是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。质量手册应阐述组织的质量方针，概述质量管理体系的文件结构并能反映组织质量管理体系的总貌，起到总体规划和加强各职能部门间协调作用。5、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单答案：D本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。协助业主进行物资供应的决策：（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。6、双代号网络计划中，用来快速寻求计算工期和关键线路的方法是（）。A.时间间隔法B.节点计算法C.标号法D.工作计算法答案：C本题解析：本题考查的是标号法。标号法是一种快速寻求网络计划计算工期和关键线路的方法。参见教材P54。7、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查答案：D本题解析：考点:工程质量缺陷的处理。施工单位按审查认可的处理方案实施修复处理，并对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。参见教材P190。8、分部工程质量验收应符合的规定是（）。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整答案：A本题解析：本题考核的是分部工程验收合格规定。分部工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分项工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)有关、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；(4)观感质量应符合要求。9、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00答案：D本题解析：本题考核知识点为设备购置费组成和计算。关税完税价格=到岸价=1800万元；关税=1800*20%=360万元；消费税=（1800+360）/（1-10%）*10%=240万元；增值税=（1800+360+240）*13%=312万元10、我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。A.经营范围B.企业规模C.承包能力D.专业类别答案：D本题解析：施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别，每一资质类别又分为特级、一级、二级和三级。专业承包企业资质按专业类别共分为60个资质类别，每一资质类别又分为一、二、三级。11、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力答案：D本题解析：质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的识别能力、鉴别能力和解决能力。过程方法是控制论在质量管理体系中的运用。12、关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处答案：A、B、C、D本题解析：C,D项考查介绍行贿罪与受贿罪共犯的区别。B项受贿罪已经既遂，之后的退还行为或者上缴行为并不能改变定性。13、涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（）审批后方可实施。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.原施工图审查机构答案：D本题解析：本题考查的是建设单位的质量责任。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工。14、图纸不完整、项目内容、技术经济指标不确定的建设工程一般采用（）。A.纯单价合同B.固定总价合同C.估算工程量单价合同D.可调总价合同答案：C本题解析：估算工程量单价合同以工程量清单和相应的综合单价表为基础。图纸不完整、项目内容、技术经济指标不确定时采用。15、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位答案：B本题解析：2022/2021版教材P171本题考查的是单位工程质量验收。单位工程质量竣工验收记录按表6-12填写，表中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论建设单位填写。16、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除答案：C本题解析：暂无解析17、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。18、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工答案：A本题解析：2022教材P104本题考查的是进度计划的调整方法。缩短某些工作的持续时间：这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。19、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码答案：C本题解析：本题考查的是工程量清单编制。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。在十二位数字中，一至二位为专业工程码，三至四位为附录分类顺序码，五至六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。参见教材P85。20、某工程工程双代号网络计划如下图所示，工作E最早完成时间和最迟完成时间分别是（）A.6和8B.6和12C.7和8D.7和12答案：D本题解析：①→②→⑤→⑦，计算工期=3+6+6=15，E工作最早完成时间为max{3+4,2+4,3+4}=7，最迟完成时间为15-3=12。21、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000答案：C本题解析：因360>300×(1+15%)=345,故P1=3002×(1+15%)=345元/㎡S=1.15×1000×360+(1200-1.15×1000)×345=431250元22、某常规投资项目，在不同收益率下的项目净现值如下表。则采用线性内插法计算的项目内部收益率IRR为（）。A.9.6%B.10.3%C.10.7%D.11.7%答案：C本题解析：2022/2021版教材P90本题考查的是财务分析主要指标的计算。IRR=10%+50/（50+20）×（11%-10%）=10.71%。23、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人答案：A本题解析：2022/2021版教材P158本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。24、卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。A.系统B.创新C.改进D.合作答案：A本题解析：卓越绩效模式强调以系统的观点，来管理整个组织及其关键过程，实现组织的卓越绩效。25、下列属于BIM技术较二维CAD技术的优势的是()。A.基本图元元素B.各构件相互关联C.自动同步修改D.包含建筑全部信息E.表现建筑物各投影面答案：A、B、C、D本题解析：BIM是最近十年在原有CAD技术基础上发展起来的一种多维(三维空间，四维空间，五维成本，N维更多应用)模型信息集成技术。在基本图原元素、各构件相互关联、自动同步修改、包含建筑全部信息上都是一次重大的改革。所以答案选择ABCD。26、“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。A.方差值最小法B.极差值最小法C.削高峰法D.平均值法答案：D本题解析：2022/2021版教材P77本题考查的是资源优化。“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，如方差值最小法、极差值最小法、削高峰法等。27、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金答案：A本题解析：2022/2021版教材P133本题考查的是工程量清单计价。单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。28、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师答案：A本题解析：对于处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定的，监理工程师应予以验收、确认，并应注明责任方主要承担的经济责任。29、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院答案：A、B、C、D本题解析：《刑事诉讼法》第38条规定，辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。辩护律师而非辩护人，A选项错误；依据《刑事诉讼法》第37条第4款的规定，辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听，B选项错误；C选项，辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据，或者申请人民法院通知证人出庭作证。故C选项错误；D选项，辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时告知公安机关、人民检察院，故D选项错误。30、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期答案：B本题解析：2021/2020版教材P100本题考查的是前锋线比较法。采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。31、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。A.建设单位，原设计单位B.施工单位，原设计单位C.建设单位，其他设计单位D.施工单位，其他设计单位答案：A本题解析：涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具备相应资质的设计单位提出设计方案，没有设计方案的不得施工。32、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能答案：D本题解析：当采用建筑工程管理方法时，监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能。33、设计单位在设计阶段起草的设计任务书，是（）意图的体现。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位答案：A本题解析：2022/2021版教材P98本题考查的是初步设计质量管理。设计任务书是设计依据之一，是建设单位意图的体现。34、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费答案：A本题解析：其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。一般包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费等。其中暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。35、（2022年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验答案：B本题解析：2022教材P164本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。对于装配式混凝土结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收。36、（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布答案：B本题解析：2022/2021版教材P59本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。如果是随机抽取的样本，无论它来自的总体是何种分布，在样本容量较大时，其样本均值也将服从或近似服从正态分布。37、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0答案：C本题解析：本题考查重点是“工程价款的结算”。招标文件中估计工程量为10000m3，工程结束时承包商实际完成工程量为12000m3。题中规定，实际工程量超过估计工程量10%以上时，单价调整为18元／m3。通过计算可以得出，考试软件实际工程量超过估计工程量20%[(12000-10000)／10000]。因此：该项工程结算款=20×(10000+10000×10%)+18×[12000-(10000+10000×10%)]=220000+18000=238000(元)=23．8(万元)。因此，本题的正确答案为C。38、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()A.对工程造价目标进行风险分析B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程进行计量D.进行工程变更价款审查答案：B本题解析：我国监理机构在施工阶段进行投资控制的任务包括：对工程造价目标进行风险分析、对已完工程进行计量、进行工程变更价款审查、按施工合同进行竣工结算。本题中B选项是监理机构在建设前期阶段投资控制任务。39、（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款答案：C本题解析：2022/2021版教材P136本题考查的是工程延误的处理。如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。例如：承包单位接到监理工程师的开工通知后，无正当理由推迟开工时间，或在施工过程中无任何理由要求延长工期，施工进度缓慢，又无视监理工程师的书面警告等，都有可能受到取消承包资格的处罚。40、在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。A.实际进度与计划进度的对比分析B.实际进度数据的加工处理C.进度计划执行中的跟踪检查D.实际进度数据的统计分析答案：C本题解析：对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：(1)定期收集进度报表资料；(2)现场实地检查工程进展情况；(3)定期召开现场会议。41、在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统的整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是（）。A.相关图法B.特性要因图C.排列图法D.直方图法答案：B本题解析：因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。选项A显示两种数据之间的关系；选项C寻找主次因素；选项D描述质量分布状态。42、钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。A.100%B.90%C.70%D.50%答案：A本题解析：一级焊缝应100%检验，其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345B级检验的II级要求。43、某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理答案：A本题解析：本题考查的是工程计量的依据。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。参见教材P160。44、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态答案：C本题解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于建设单位要求停工且工程需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工、设备在现场的数量和状态；对于因施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工发生的原因。45、工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量答案：D本题解析：考点:施工进度计划的调整。组织措施：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）增加每天的施工时间（如采用三班制等）；（3）增加劳动力和施工机械的数量。参见教材P132。46、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位答案：A本题解析：考核现场施工准备质量控制。联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。参见教材P117。47、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收答案：A本题解析：本题考查重点是“工程建设各阶段对质量形成的作用与影响”。工程设计质量是决定工程质量的关键环节，工程采用什么样的平面布置和空间形成、选用什么样的结构类型、使用什么样的材料、构配件及设备等都直接关系到工程主体结构的安全可菲，关系到建设投资的综合功能是否充分体现规划意图。所以，选项A符合题意。工程施工是形成实体质量的决定性环节。因此，本题的正确答案为A。48、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，第2年500万元，第3年300万元，年利率为5％。则该项目的建设期利息为()万元。A.54.65B.60.00C.97.65D.189.15答案：C本题解析：暂无解析49、（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》答案：A本题解析：2022/2021版教材P95～96本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。选项B、D均为勘察单位的工作；选项C是在施工阶段的监理工作。50、某工程单代号网络计划如下图所示，工作E的最早开始时间是（）。A.10B.13C.17D.27答案：C本题解析：本题考查的是单代号网络计划与计算。E工作有两个紧前工作B和D，B工作的最迟完成时间为10，D工作最迟完成时间为17，所以E工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值17。51、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师答案：B本题解析：教材控制P149。本题考查的是分部工程质量验收。电梯工程属于分部工程，分部工程应由总监理工程师组织进行验收。52、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程答案：D本题解析：监理工程师应按规定的时间到现场见证，对该见证点的实施过程进行认真的监督、检查，并在见证表上详细记录该项工作所在的建筑物部位、工作内容、数量、质量及工时等后签字，作为凭证。隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查，由于检查对象就要被其他工程覆盖，给以后的检查整改造成障碍，故显得尤为重要，它是质量控制的一个关键过程。53、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。A.定期观测B.试验验证C.方案比较D.专家论证答案：D本题解析：本题考核的是工程质量事故处理方案的辅助方法。工程质量事故处理方案的辅助方法包括试验验证、定期观测、专家论证、方案比较。对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。54、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位答案：B本题解析：2022/2021版教材P4本题考查的是工程质量控制主体。建设单位属于监控主体，工程质量控制按工程质量形成过程进行，建设单位的质量控制包括建设全过程各阶段。55、某施工机械预算价格为150万元，折旧年限为8年，年平均工作250个台班，残值率为4％，则该机械台班折旧费为()元。A.822.90B.700C.600D.720答案：D本题解析：本题考核的是机械台班折旧费的计算。本题的计算过程为：台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)／耐用总台班数=150×10000×(1-4％)／(8×250)=720元／台班。56、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增答案：D本题解析：本题考查的是法律法规变化。因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。参见教材P118。57、（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位答案：A本题解析：项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。58、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金答案：D本题解析：2022/2021版教材P150本题考查的是合同计价方式。当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金。59、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。答案：C本题解析：施工机械使用费的索赔包括：①由于完成额外工作增加的机械使用费；②非承包商责任工效降低增加的机械使用费；③由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。60、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格答案：D本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。检验批合格：不合格数≤合格判定数；检验批不合格：不合格数≥不合格判定数。参见教材P63、162。61、A.工作A和工作BB.工作C和工作DC.工作B和工作ED.工作C和工作E答案：D本题解析：从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。关键线路上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。分析计算如图9所示，则工作C和工作E为关键工作。62、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()A.5%B.6%C.8%D.10%答案：A本题解析：主控项目，对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。63、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法答案：A本题解析：第一类错误，将合格批判为不合格批，错误地拒收。64、（2022年真题）设备制造过程中，项目监理机构控制设备装配质量的工作内容是（）。A.复核设备制造图纸B.检查零部件定位质量C.审查设备制造分包单位资格D.审查零部件运输方案答案：B本题解析：2022教材P202本题考查的是设备制造的质量控制内容。设备装配过程的监督：装配是指将合格的零件和外购元器件、配件按设计图纸的要求和装配工艺的规定进行配合、定位和连接，将它们装配在一起并调整零件之间的关系，使之形成具有规定的技术性能的设备。项目监理机构应监督装配过程，检查配合面的配合质量、零部件的定位质量及它们的连接质量、运动件的运动精度等，符合装配质量要求后应予以签认。65、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位答案：A本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是检验批的划分。对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。66、工程项目施工前，由（）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.分包单位答案：C本题解析：考点:见证取样与平行检验。工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。参见教材P125。67、实行工程量清单计价的工程，应当采用（）。A.单价合同B.综合单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同答案：A本题解析：2022/2021版教材P147本题考查的是合同价款约定内容。单价合同是指承包方按发包方提供的工程量清单内的分部分项工程内容填报单价，并据此签订承包合同，而实际总价则是按实际完成的工程量与合同单价计算确定，合同履行过程中无特殊情况，一般不得变更单价；建设规模小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的工程，可采用总价合同；新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的工程，可采用成本加酬金合同。68、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品答案：D本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是价值工程的应用。在价值工程的准备阶段，应该进行“对象选择”；其中在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品。69、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量答案：B本题解析：本题考查的是工程量清单编制。现行计量规范明确了清单项目的工程量计算规则，其工程量是以形成工程实体为准，并以完成后的净值来计算。参见教材P86。70、某工程双代号网络计划中，工作N的持续时间为4天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则工作N的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.4答案：C本题解析：2022/2021版教材P50本题考查的是节点法。工作N的自由时差FFM=9-4-2=3天。71、为了防止零件锈蚀和使设备美观协调以及为满足其他方面的要求，（）必须对零件和设备要涂防锈油脂或涂装漆。A.设备采购单位B.设备制造单位C.设备设计单位D.设备运输单位答案：B本题解析：考点:设备运输与交接的质量控制。为了防止零件锈蚀和使设备美观协调以及为满足其他方面的要求，设备制造单位必须对零件和设备要涂防锈油脂或涂装漆，此项工作也常穿插在零件制造和装配中进行。参见教材P139。72、工程网络计划的工期优化是指通过()而使计算工期满足要求工期。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.减少非关键工作的自由时差答案：A本题解析：所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。73、住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。A.建设要求B.建设进程C.建设资金D.建设周期答案：D本题解析：建筑信息模型(BIM)的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据库，不仅包含了建筑师的设计信息，而且可以容纳从设计到建成使用，甚至是使用周期终结的全过程信息，并且各种信息始终是建立在一个三维模型数据库中。建筑信息模型(BIM)可以持续即时地提供项目设计范围、进度以及成本信息，这些信息完整可靠并且完全协调。建筑信息模型(BIM)能够在综合数字环境中保持信息不断更新并可提供访问，使建筑师、工程师、施工人员以及业主可以清楚全面地了解项目。这些信息在建筑没计、施工和管理的过程中能促使加快决策进度、提高决策质量，从而使项目质量提高，收益增加。所以建筑信息模型分类对象包括了建筑工程的所有建设周期。所以答案选择D。74、在工程施工准备阶段的质量控制中，图纸会审由（）整理会议纪要，与会各方会签。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位答案：A本题解析：考核图纸会审与设计交底。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。参见教材P108。75、新材料不符合强制性标准规定，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证。A.建设行政主管部门B.拟采用单位C.监理单位D.设计单位答案：B本题解析：2022/2021版教材P104本题考查的是施工质量控制的依据。如采用的“三新”不符合规定，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。76、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.时间间隔为零D.时距最小答案：A本题解析：本题考查重点是“双代号网络计划时间参数的计算-关键工作计算法”。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。找出关键工作之后，将这些关键工作首尾相连，便至少构成一条从起点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键路线。因此，本题的正确答案为A。77、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。A.资金的影响B.物资供应进度的影响C.施工条件的影响D.建设单位自身管理水平的影响答案：D本题解析：2022/2021版教材P130本题考查的是影响建设工程施工进度的因素。影响建设工程施工进度的因素：（1）工程建设相关单位的影响；（2）物资供应进度的影响；（3）资金的影响；（4）设计变更的影响；（5）施工条件的影响；（6）各种风险因素的影响；（7）承包单位自身管理水平的影响。78、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？()A.建筑安装费B.设备购置费C.生产工具费D.投产期利息答案：D本题解析：建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期贷款利息概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成的。投产期利息属于生产成本的范围。79、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系答案：A、B、C、D本题解析：A、B正确。《法律适用法》第21条规定，结婚条件，适用当事人共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律；没有共同国籍，在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的，适用婚姻缔结地法律。C正确。《法律适用法》第23条规定，夫妻人身关系，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。D正确。《法律适用法》第24条规定，夫妻财产关系，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。80、用以确定新建房屋每一层的墙体位置的图纸是()。A.建筑平面图B.建筑立面图C.总平面图D.功能分区图答案：A本题解析：建筑平面图：用以确定新建房屋每一层的墙体位置的图纸。建筑立面图：用以确定新建房的层高。总平面图：用以确定新建房屋的占地面积。功能分区图：用于区分新建房的各个区域。所以答案选择A。81、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面答案：D本题解析：本题考查的是单位工程进度计划的编制。在安排每班工人数和机械台数时，应综合考虑以下问题：（1）要保证各个工作项目上工人班组中每一个工人拥有足够的工作面（不能少于最小工作面），以发挥高效率并保证施工安全。（2）要使各个工作项目上的工人数量不低于正常施工时所必需的最低限度（不能小于最小劳动组合），以达到最高的劳动生产率。由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。82、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。A.项目应纳税所得额B.增值税可抵扣进项税额C.增值税销项税额D.增值税进项税答案：C本题解析：2022/2021版教材P22本题考查的是增值税。建筑安装工程费用的增值税是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。83、建设工程物资供应计划的编制应（）。A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成答案：A本题解析：物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。84、某工程网络计划如下图所示（时间单位为天），图中工作D的自由时差和总时差分别是（）天。A.0和3B.1和0C.1和1D.1和3答案：D本题解析：2022/2021版教材P48本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作D的最早开始时间为3天，最早完成时间为5天；最迟开始时间为6天，最迟完成时间为8天；紧后工作G的最早开始时间为6天；FFD=ESG－EFD=6-5=1（天），TFD=LSD－ESD=6-3=3（天）。85、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能答案：C本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。86、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样答案：B本题解析：简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样，获取样本的方法。87、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A.19B.21C.22D.25答案：C本题解析：本题考查的是流水施工工期的确定。采用“累加数列错位相减取大差法”计算流水步距：4，7，9-）3，5，7K1,2=max[4，4，4，-7]=43，5，7-）4，6，11K2,3=max[3，1，1，-11]=34，6，11-）3，5，9K3,4=max[4，3，6，-9]=6计算流水施工工期=4+3+6+9=22天参见教材P33。88、某项目投资方案的现金流量如下图所示，基准收益率i=10％。从投资回收期的角度评价项目，则下列选项描述正确的是（）。A.该项目的静态投资回收期为7.2年B.该项目的动态投资回收期为8.4年C.若基准投资回收期为10年，则项目可行D.若基准投资回收期为7年，则项目可行答案：C本题解析：计算过程如下表所示：动态投资回收期=(10-1)+|-72.9|／77.1=9.95(年)静态投资回收期=(8-1)+|-150|／200=7.75(年)89、关于质量数据的特征值的说法，正确的是（）。A.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中的数值B.算术平均数反映了样本数据的分散状况C.极差是集中趋势的特征值D.变异系数越大，离散程度越小答案：A本题解析：90、监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按（）进行分解。A.年、季、月B.各个分项目C.各工程类别D.各个参与的投标单位答案：A本题解析：2022/2021版教材P10本题考查的是监理单位的计划系统。按时间分解包括：年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划。91、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑架子工B.建筑起重机械司机C.起重信号司索工D.钢筋工答案：D本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是巡视与旁站。特种作业人员包括：建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员。92、在建设单位和设计单位签订的建设工程设计合同中要明确设计进度和（）。A.设计图纸提交时间B.设计图纸完成时间C.设计图纸开始时间D.设计进度开始时间答案：A本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。在该合同中，要明确设计进度及设计图纸提交时间。93、（2021年真题）根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审答案：B本题解析：2022/2021版教材P54本题考查的是《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较。“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动，通过质量奖及自我评价促进竞争力水平提高。94、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是()＜br>A.工作C和工作DB.工作A和工作BC.工作C和工作ED.工作B和工作D答案：A本题解析：总时差最小的工作为关键工作。由图可知，此网络图的工期为23天，其中关键工作有：C、D、F。95、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排答案：B本题解析：2022教材P66、69、75～76本题考查的是费用优化。网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。（1）工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。（2）费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。（3）资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。网络计划的资源优化分为两种：1）“资源有限，工期最短”的优化：通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；2）“工期固定，资源均衡”的优化：通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。96、（2021年真题）项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。A.单位工程完工B.竣工验收交付使用C.竣工预验收合格D.竣工验收答案：C本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立与实施。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。97、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资答案：C本题解析：措施费的具体内容如下图所示。＜br>98、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间答案：A本题解析：本题考查的是对“施工进度计划的调整”的掌握。加快施工进度而采取的组织措施有：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间（如采用三班制等）；增加劳动力和施工机械的数量。99、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况答案：B本题解析：2022/2021版教材P95本题考查的是S曲线比较法。通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以得到工程项目实际超额或拖欠的任务量。100、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558答案：D本题解析：2022/2021版教材P119本题考查的是施工图预算的编制内容。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件。建设项目投资总额＝建设投资＋流动资金投资＝（600×1.10＋7000＋1500）×（1＋5%）+140+800＝10558（万元）。101、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门答案：B本题解析：本题考核的是工程变更处理制度。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。102、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。A.α5％，β5％B.α5％，β10％C.α5％D.α1％，β10％p答案：A本题解析：暂无解析103、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），其中工作B的总时差和自由时差（）。A.均为2周B.分别为2周和3周C.均为3周D.分别为3周和2周答案：A本题解析：图上计算。104、下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是（）。A.单位建筑工程概算B.安装工程概算C.铺底流动资金概算D.设备购置费用概算答案：C本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计概算的内容和编制依据。105、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额答案：B本题解析：2022教材P23本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。106、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费答案：C本题解析：本题考查重点是“按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成”。按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：①材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格；②运杂费是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用；③运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗；④采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。因此，本题的正确答案为C。107、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少答案：A本题解析：2022/2021版教材P75本题考查的是资源优化。在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。108、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划答案：B本题解析：本题考核的是施工单位的进度计划系统。施工总进度计划是根据施工部署中施工方案和工程项目的开展程序，对全工地所有单位工程做出时间上的安排。施工准备工作计划是为落实各项施工准备工作，加强检查和监督，应根据各项施工准备工作的内容、时间和人员而编制。分部分项工程进度计划是针对工程量较大或施工技术比较复杂的分部分项工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排。109、投资收益率的不足之处是（）。A.不能反映投资效果的优劣B.只适用大规模投资C.没有考虑投资收益的时间因素D.经济意义明确、直观答案：C本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。投资收益率指标的优点与不足。投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。投资收益率指标的不足是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的属性；正常生产年份的选择比较困难，正常生产年份选定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。110、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员答案：C本题解析：本题考核的是施工方案的编制。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。111、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为()个。A.2B.3C.4D.6答案：D本题解析：本题考核的是专业工作队数的计算。每个施工过程成立的专业工作队数目可按bj=tj／K计算，式中，bj表示第j个施工过程的专业工作队数目；tj表示第j个施工过程的流水节拍；K表示流水步距。流水步距等于流水节拍的最大公约数，即：K=2。参与该工程流水施工的专业工作队总数为：(4/2+6/2+2/2)=6个112、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程答案：B本题解析：2022/2021版教材P10本题考查的是设计单位的计划系统。初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照单位工程编制。113、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款答案：C本题解析：教材P136。本题考查的是工程延误的处理。如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。例如：承包单位接到监理工程师的开工通知后，无正当理由推迟开工时间，或在施工过程中无任何理由要求延长工期，施工进度缓慢，又无视监理工程师的书面警告等，都有可能受到取消承包资格的处罚。114、在排列图中，右侧纵坐标表示（）。A.频数B.件数C.累计频率D.累计件数答案：C本题解析：本题考查重点是“排列图绘制过程中各坐标表示的意义”。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图，它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成。左侧纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素或项目，按影响程度大小从左至右排列，直方形的高度示意某个因素的影响大小。因此，本题的正确答案为C。115、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。A.资金的影响B.物资供应进度的影响C.施工条件的影响D.建设单位自身管理水平的影响答案：D本题解析：2022/2021版教材P130本题考查的是影响建设工程施工进度的因素。影响建设工程施工进度的因素：（1）工程建设相关单位的影响；（2）物资供应进度的影响；（3）资金的影响；（4）设计变更的影响；（5）施工条件的影响；（6）各种风险因素的影响；（7）承包单位自身管理水平的影响。116、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制答案：B本题解析：2022/2021版教材P110本题考查的是设计阶段进度控制的意义。设计阶段进度控制的意义包括：（1）设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容；（2）设计进度控制是施工进度控制的前提；（3）设计进度控制是设备和材料供应进度的前提。117、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成答案：B本题解析：暂无解析118、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划答案：B本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。组织物资供应招标工作：（1）组织编制物资供应招标文件；（2）受理物资供应单位的投标文件；（3）推荐物资供应单位及进行有关工作。选项B属于“受理物资供应单位的投标文件”的内容。119、在工程施工准备阶段，总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件的目标不包括（）。A.发现图纸差错B.了解设计意图C.了解工程关键部位的质量要求D.熟悉工程的施工流程答案：D本题解析：考点:图纸会审与设计交底。总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。目的：（1）通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点、工程关键部位的质量要求；（2）发现图纸差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。参见教材P108。120、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费答案：A本题解析：本题考查的是投资估算编制方法。生产能力指数法是根据已建成的类似建设项目生产能力和投资额，进行粗略估算拟建建设项目相关投资额的方法。主要适用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。121、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短答案：C本题解析：本题考查的是线路、关键线路和关键工作。线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间，总持续时间最长的线路称为关键线路。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作，找出关键工作后，将这些关键工作首尾相连，便至少构成一条从起点节点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键线路。参见教材P50。122、已知某技术方案的净现金流量（见下表）。若基准收益率为10%，则该技术方案的净现值和静态投资回收期分别为（）万元。A.32.02万元，3.2年B.32.02万元，4.2年C.29.54万元，4.2年D.29.54万元，3.2年答案：D本题解析：第三年末的累计净现金流量=-10万元，到第四年末的累计净现金流量=40万元，因此静态投资回收期=3+10/50=3.2年。123、直方图可以用来描述质量的分布状态，当直方图呈左（或右）缓坡型时，主要是由于（）造成的。A.组距确定不当B.操作中对上限（或下限）控制太严C.数据混淆D.有意识去掉下限以下数据答案：B本题解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。左（或右）缓坡型主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的。参见教材P73。124、在有足够工作面和资