合同范本之彩钢板施工合同

合同范本之彩钢板施工合同彩钢板施工合同甲方（承包方）：______________（以下简称“甲方”）地址：___________________法定代表人：_______________联系电话：_______________乙方（业主方）：______________（以下简称“乙方”）地址：___________________法定代表人：_______________联系电话：_______________鉴于甲方有施工能力，乙方有施工需要，双方本着公平合理的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同范本》的规定，达成如下合同：第一条基本信息本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，合同具有法律效力。第二条合同内容1.施工内容：甲方承担乙方彩钢板施工工程。2.施工期限：甲、乙双方确定为_________年月日至_________年月日。（需和实际情况对应）3.施工费用：本次施工费用为_______人民币。乙方需在施工期满后___天内付款。4.工期保证金：乙方必须在签订合同时，缴纳工期保证金为施工费用总额的____%。5.保险责任：本合同履行期间，甲方必须在正式施工前为施工工程购买相应的保险。如因甲方的责任发生工程质量事故，甲方应当承担一定的赔偿责任。6.费用支付：乙方按照合同规定的付款方式及时间支付合同定价。7.工期延误：若甲方未能在施工期限履行完工的，甲方应当按照双方协商的方式对乙方进行赔偿。第三条双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）全权负责施工工程的质量问题，确保工程质量符合国家相关规定。（2）必须严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因甲方原因造成施工工期的延误，应承担相应的赔偿责任。（3）必须在施工期间保证安全施工，确保工程质量达到相应的技术要求。（4）保护环境，施工完毕后，必须清理施工现场，消除安全隐患。（5）施工过程中，若存在质量问题，必须及时解决并承担相应的责任。2.乙方的权利和义务：（1）在施工过程中，应积极配合甲方完成本次施工工程，如延误工程进度或影响施工工程质量，应承担相应的责任。（2）保证向甲方提供正确必须的工程资料和信息，并及时补充完整。（3）支付施工费用，并按照合同规定的时间和方式支付相应的款项。（4）考虑到甲方施工区域的特殊性，如施工期间对周围区域造成影响，乙方应及时与周边商户沟通，确保施工情况得到全面理解和合作。第四条明确法律效力和可执行性本合同是甲、乙双方的共同意愿，具有法律效力，双方必须坚守合同规定的义务和责任，并承担相应的赔偿责任。如双方法定代表人签字盖章后未能依照合同规定的时间和方式履行义务，应承担相应的违约责任。第五条法律适用和争议解决本合同的签订履行应遵守《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。如双方产生纠纷，应协商解决。无法协商达成一致的，应向有关行政部门或法院诉讼解决。第六条合同的生效和变更本合同经甲、乙双方法定代表人签字盖章，生效。如需变更或补充内容，应经过甲、乙双方协商，并达成书面共识，经双方签字盖章后方可生效。第七条合同解除和终止1.在施工期限内，乙方解除合同的，应承担相应的违约责任。2.在施工期限内，甲方因不可抗力因素无法履行合同的，双方均无需承担违约责任。第八条附则1.本合同未尽事宜，可双方协商，共同签署变更协议，具有法律效力。2.本合同自甲、乙双方法定代表人签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。3.本合同未尽事宜，由双方协商解