公路工程监理工程师《合同管理》考前点题卷三

公路工程监理工程师《合同管理》考前点题卷三[单选题]1.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A（江南博哥）.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表参考答案：C[单选题]2.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担参考答案：A参考解析：同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。[单选题]3.在下列经济法律关系主体中，()是法人。A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队参考答案：B参考解析：法人是“……的组织”，不是某一人。[单选题]4.承包人经发包人批准进行专业分包的，则分包工程价款由分包人与()结算。A.发包人B.承包人C.监理人D.定额站参考答案：B[单选题]5.监理人有权处理的索赔是()。A.承包人提出的道义索赔B.承包人依据其他法律文书提出的索赔C.承包人依据合同条款提出的索赔D.承包人无合法理由延误工期对发包人的违约赔偿参考答案：C[单选题]6.订购100吨水泥的合同，在合同约定的时间交付了70吨水泥。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这30吨水泥而言，()。A.供货方不应再继续发货B.供货方发货后，采购方有权拒收C.供货方发货后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D.供货方发货后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款参考答案：D[单选题]7.武汉甲建设公司与长沙乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为()。A.甲、乙公司就合同内容达成合意时B.乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C.甲公司签字盖章时D.乙公司签字盖章时参考答案：D参考解析：《合同法》规定，采用合同书形式订立合同的，合同自双方当事人签字或者盖章时成立。[单选题]8.当采用招标人提供的书面工程量清单投标报价的，招标人在与中标人签订合同时，应以()作为中标的签约合同价。A.评标价B.标底价C.修正后的投标价或投票函文字报价D.修正后的标底价参考答案：C[单选题]9.合同工程被接受或被批准的标志是()。A.已签发中间交工证书B.已签发进度付款证书C.已签发交工验收证书D.已签发缺陷责任期终止证书参考答案：D参考解析：缺陷责任期终止证书应视为构成本合同工程已经完成的批准文件。[单选题]10.合同担保中，权利人行使留置权时所留置的财产应当是()。A.债务人抵押的财产B.合同范围内的财产C.合同第三人的财产D.非合同标的物参考答案：B参考解析：按法律规定，权利人行使留置权时，所留置的财产应当是合同范围内的财产。[单选题]11.《公路工程标准施工招标文件》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告参考答案：C参考解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。如果超过这个期限，承包人丧失索赔的权利，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。[单选题]12.《公路工程标准施工招标文件》规定，索赔事件发生后的()天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.21参考答案：C参考解析：《公路工程标准施工招标文件》公路工程专用合同条款第21条规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人提出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。[单选题]13.属于存在()的投标文件，可以书面要求投标人在评标结束前澄清、说明或者补正，但不得改变投标文件的实质性内容。A.投标文件字迹潦草、模糊，无法辨认B.明显不符合技术标准的要求C.细微偏差D.没有按照招标文件要求提供投标担保参考答案：C[单选题]14.乙公司欠甲公司货款70万元，到期没有清偿。而乙公司享有对丙公司的100万元债权，却未去尽力追讨。此时，甲可以行使()以实现自己的债权。A.确认权B.代位权C.否认权D.撤销权参考答案：B参考解析：代位权的概念应用。[单选题]15.监理人在核查承包人提交的进度付款申请单时，如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人()。A.按合同规定出具进度付款证书B.按该最低金额出具暂付款证书C.应与承包人协商确定本月应付款额后，出具付款证书D.可不核证支付参考答案：D[单选题]16.《公路工程标准施工招标文件》规定，监理人在收到承包人按合同条款规定提交的要求延长工期的索赔通知书及必要的记录和证明材料后，应按合同条款的规定商定或确定延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。A.21B.35C.42D.56参考答案：C参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应按合同条款的规定商定或确定延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。[单选题]17.我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指()。A.社会平均成本价B.投标人的个别成本价C.合同标底的价格D.本行业的行业平均成本价参考答案：B[单选题]18.施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。A.发包人B.监理人C.专利人D.专利管理机关参考答案：B[单选题]19.因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为()。A.通知B.继续履行C.赔偿损失D.不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还参考答案：A参考解析：因不可抗力不能履行合同，当事人的义务主要有：应当及时通知对方，以减轻对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。[单选题]20.施工合同中约定的开工预付款的性质为()。A.定金B.保证金C.无息贷款D.暂付款参考答案：C[单选题]21.工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由()给予确认的过程。A.业主B.业主、监理工程师、承包人三方C.承包人D.监理工程师参考答案：D[单选题]22.对债务人以明显不合理低价转让财产，危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销债务人行为。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门参考答案：C参考解析：合同不当履行的保全措施包括两种：代位权和撤销权。二者都需要向人民法院申请[单选题]23.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人收到承包人提交的交工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容。监理人审查后认为已具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交工验收申请报告后的()天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工验收证书。A.35B.42C.49D.56参考答案：D[单选题]24.代理人接受被代理人委托的违法事项时，()。A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任参考答案：D[单选题]25.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任参考答案：C参考解析：属于合同形式欠缺。虽然法律规定工程合同采用书面形式，但当事人未采用书面形式，并且一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。[单选题]26.公路施工合同工程量清单中承包人未填入某工程子目单价，则该子目单价()。A.应由监理人确定B.应由承包人提出，经发包人同意C.应由监理人和承包人协商确定D.已包含在本合同其他子目的单价中参考答案：D[单选题]27.经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利参考答案：B参考解析：关于合同之债。[单选题]28.工程项目施工招标的标底是工程项目的()。A.合同价格B.结算价格C.预期价格D.概算价格参考答案：C[单选题]29.监理服务费是按月支付的，即监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后()日内向监理人支付监理服务费。A.7B.14C.21D.28参考答案：B参考解析：按照《公路工程施工监理招标文件范本》（2008年版）的规定，发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。[单选题]30.合同通用条件中规定的合同文件中最优先的文件是()。A.技术规范B.中标通知书C.合同协议书D.有标价的工程量清单参考答案：C参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定：组成合同的各项文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，互为说明。如出现相互矛盾的情况，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用条款；（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。[单选题]31.以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的()日期。A.成立B.生效C.监理服务开始履行的D.监理进场的日期参考答案：B[单选题]32.安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于()。A.要约B.承诺C.新的要约D.既不是要约也不是承诺参考答案：D[单选题]33.在以下几种情况中，()合同是可变更的合同。A.损害社会公共利益的B.以合法形式掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的参考答案：D[单选题]34.《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为()个月。A.12B.24C.18D.30参考答案：B[单选题]35.评标应当由()负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门参考答案：B参考解析：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。[单选题]36.承包人提出使用专利技术，报监理人认可后实施，()承担有关费用。A.监理人B.承包人C.发包人D.专利权人参考答案：B参考解析：按合同条款规定，使用专利技术或特殊工艺，都需要报经监理人认可，但谁提出使用，谁就承担有关费用。[单选题]37.某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权，则()。A.如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担B.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C.只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D.某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权参考答案：C[单选题]38.承包人对于监理工程师下达的口头指令应当()。A.一律看成是无效指令，不予执行B.一律看成是有效指令，必须执行C.如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令D.向业主请示，业主认可的执行，否则不执行参考答案：C[单选题]39.“招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于()。A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定参考答案：B[单选题]40.以下哪一项不属于工程变更范围？()A.合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B.取消合同中任何部分的工作细目的工作C.改变合同中任何工作的性质、质量及种类D.为完成工程进度而增加资源投入参考答案：D[单选题]41.公路工程施工监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力参考答案：B参考解析：监理合同的标的是监理服务，而服务水平的优劣主要取决于监理单位的能力。[单选题]42.工程施工分包合同属于()。A.主合同B.从合同C.独立合同D.无偿合同参考答案：B[单选题]43.专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发()。A.中间交工证书B.分项工程交工证书C.部分工程交工证书D.单项工程交工证书参考答案：A[多选题]1.下列选项中，表述正确的是()。A.表见代理属于无权代理B.无权代理为无效代理C.无权代理即无权处分D.无权代理中，追认权的行为主体只能是被代理人参考答案：AD[多选题]2.按照《公路工程标准施工招标文件》规定，在评标委员会对投标人的投标文件进行评审中，以下()情形，属于重大偏差。A.投标文件不符合招标文件所列的初步评审标准B.投标文件中提出的关键工程技术方案不可行C.在工程量清单中漏报了某个子目的单价D.投标文件中所列报的投入施工的施工机具、人力资源不足E.按照招标文件的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的参考答案：AE参考解析：投标文件不符合招标文件所列的初步评审标准以废标文件的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。[多选题]3.合同成立的有效条件包括()。A.合同主体资格合格B.内容合法C.订立的形式和程序合法D.必须经过鉴证公证E.必须经过主管部门登记批准F.必须经过担保参考答案：ABC[多选题]4.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定的建筑工程一切险是为合同工程的()等所投的保险。！A.永久工程B.临时工程和设备C.已运至施工工地用于永久工程的材料和设备D.承包人的施工机械E.承包人的施工人员参考答案：ABC参考解析：建设工程一切险的投保内容为.永久工程、临时工程和设备已运至施工工地用于永久工程的材料和设备[多选题]5.下列说法是不正确的()。A.索赔通知书由工程师发给承包商；B.索赔通知书由承包商发给工程师；C.索赔通知书由承包商发给业主；D.索赔通知书由工程师发给业主。参考答案：ACD[多选题]6.依据施工合同条款的规定，能够构成工程变更事项的有()。A.其他有关工程变更需要的附加工作B.增减合同约定的工程量C.改变有关工程的施工时间与顺序D.工程造价的增减E.更改有关部分的高程、基线、位置和尺寸参考答案：ABCE[多选题]7.FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是()A.指定另一分包商B.修改分包合同条款C.发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D.解除合同参考答案：ABC[多选题]8.以下各选项中，属于无权代理行为的是()。A.恶意串通的代理行为B.未经被代理人C.代理权限消灭以后所进行的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.双方代理产生的代理行为参考答案：BCD参考解析：无权代理包括以下三种表现形式：没有代理权的代理行为，超越代理权限的代理行为，代理终止后的代理行为[多选题]9.免除违约责任的条款有()A.对方过错B.国家计划调整C.自然灾害D.货物的自然损耗E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约参考答案：ACD[多选题]10.监理单位应严格按()所授权的职责范围、以及按()中明确的各项内容执行。其具体内容列在()中。A.业主与监理单位签订的委托监理服务合同B.业主与承包人签订的施工承包合同文件C.监理工程师与承包人签订的监督管理合同D.在施工承包合同的投标书附录E.在委托监理服务合同的附件A参考答案：ABE[多选题]11.在监理招标的评标中，()是技术建议书的主要评审内容。A.监理人的资质条件B.监理机构人员配置C.监理取费D.实施监理的方案计划E.要求业主提供的设施参考答案：ABD[多选题]12.签发最终支付证书就意味着：()A.承包人已经履行完成了合同规定的全部义务B.双方的合同义务都已经全部完成C.只是监理工程师的无法律意义的表态D.承包人所施工的工程已经被批准E.业主已经履行完成了合同规定的全部义务F.合同到此结束参考答案：BEF[多选题]13.属于指定分包合同的特点有()。A.指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师B.在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单C.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内D.指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任参考答案：ABCD[多选题]14.某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为()。A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任B.若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任C.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任D.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任参考答案：CD[多选题]15.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定()。A.合同主体不变仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务参考答案：CDE参考解析：因合同义务转让给丙后，丙取代甲在合同中的法律地位，主体改变，所以A不对。债权转让应当通知债务人，而债务转让必须经债权人同意，所以B不对。[多选题]16.下列可以作为法律关系主体的有()。A.国家机关B.法人或其他组织C.自然人D.建设资金E.生产资料参考答案：ABC参考解析：合同法律关系主体通常称为当事人，是合同权利的享有者（债权人）和合同义务的承担者（债务人）。包括：自然人，法人，其它组织[多选题]17.公路合同索赔中常见的证据包括()。A.施工日志和记录B.政府公告资料C.工程进度计划D.工程报告和工程照片E.技术规范和工程图纸参考答案：ACDE[多选题]18.根据《合同法》规定，下列合同中，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的为()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的，损害国家利益的合同B.恶意串通，损害国家，集体或者第三人利益的合同C.因重大误解订立的合同D.显失公平的合同E.损害社会公共利益的合同参考答案：CD[多选题]19.要约发出以后，遇有下列情况要约失效的有()。A.要约撤销B.要约被拒绝C.要约的有效期限届满D.要约人死亡参考答案：ABCD参考解析：《合同法》第20条规定，有下列情形之一的，要约失效：第一，拒绝要约的通知到达要约人；第二，要约人依法撤销要约；第三，承诺期限届满，受要约人未做出承诺；第四，受要约人对要约的内容做出实质性变更。当然对自然人而言，要约人死亡，要约自然而然失效。[多选题]20.公路工程监理服务期包括()。A.施工准备阶段B.施工阶段C.施工招投标阶段D.施工监理招投标阶段E.交工验收与缺陷责任期阶段参考答案：ABE参考解析：公路工程施工监理可划分为三个阶段，施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段。监理服务也就对应为三个阶段。[多选题]21.公开招标和邀请招标的区别包括()。A.对投标人资质的要求不同B.竞争程度不同C.招标费用不同D.邀请投标人的方式不同E.评标工作量不同参考答案：BCDE参考解析：A选项不是两者的区别。[多选题]22.公路工程施工招标的招标人具备自行招标能力的条件为()。A.必须是项目法人B.具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C.具有组织编制公路工程施工招标文件的能力D.具有对投标人进行资格审查和组织评标的能力E.招标人的资格经主管部门批准参考答案：BCD[多选题]23.合同法规定，若先履行义务方有确切证据证明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.丧失商业信誉D.为了逃避债务转移财产或抽逃资金E.财务状况恶化但提供了第三人的担保参考答案：BCD[多选题]24.在合同依法生效后，债权人为了确保其债权的实现，可以采取()等法律措施。A.抗辩权B.变更权C.撤销权D.代位权E.解除权参考答案：CD[多选题]25.监理人要求承包人进行的以下检验中，应由发包人承担费用的情况包括()。A.进行合同内规定的检验，且检验证明合格B.进行合同内未明确写明的检验，且检验证明合格C.进行合同内写明但承包人在投标文件中未标价的检验，且检验证明合格D.对已按程序完成的永久工程重新进行穿孔检验，且检验证明合格E.进行合同内未明确写明的检验，且检验证明不合格参考答案：BD[多选题]26.订立施工合同应具备的条件包括()。A.工程项目已列入年度建设计划B.具备了施工所需的设计文件和技术资料C.初步设计已经批准D.施工图设计已经批准E.建设资金和主要建筑材料设备来源已落实参考答案：ABCE[多选题]27.公路工程施工时，下列事件出现后，承包人有权要求延长工期的情形是()。A.专业分包人违约B.监理人延误提供图纸影响了施工进度C.传染病流行D.承包人负责的风险发生导致工期延误E.非承包人责任引起的暂停施工参考答案：BCE参考解析：一般情况下，非承包人的原因、责任或违约，或承包人无法预见或防范的情况引起的延误，承包人有权获准延长工期。[多选题]28.仲裁的特点是()。A.双方自愿B.无地域.无级别管辖C.一裁仲局D.公正.保密参考答案：ABCD[多选题]29.法人应具备的条件包括()。A.具有民事权利能力和民事行为能力B.依法成立C.能够享有民事权利和承担民事义务D.有必要的财产或者经费E.能够独立承担民事责任参考答案：BDE[多选题]30.业主对监理单位履行合同义务的监督包括()。A.监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意B.开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意C.业主有权要求更换不合格监理人员D.由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职E.监理单位每月均需向业主递交监理月报参考答案：ABCE[多选题]31.按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到()监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。A.监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的C.虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的D.监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效E.提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的参考答案：BCE[多选题]32.下列选项中导致合同终止的选项为()。A.甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期B.甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存C.甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务D.甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除E.甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并参考答案：ABDE[多选题]33.索赔证据的基本要求是()A.索赔证据必须具备真实性B.索赔证据必须具备全面性C.索赔证据必须具备特定条件D.索赔证据必须具备及时性E.索赔证据必须具备直观性F.索赔证据必须具备逻辑性参考答案：ABCD[多选题]34.施工中承包人使用的施工图纸可由()。A.发包人提供B.承包人提供C.发包人提供经承包人批准D.承包人提供经监理人批准E.监理人提供经承包人批准参考答案：AD[多选题]35.从事公路监理业务的监理单位，()是其必须具备的资格条件。A.取得营业执照，具有法人地位B.有与监理业务相适应的资质等级C.由监理单位自己准备的相关财务证明D.具有相应的资金E.有一定的业绩参考答案：AB参考解析：本暂行规定所称监理单位是指经交通部公路、水运工程建设主管机关批准成立，取得营业执照，受建设单位委托，从事公路、水运工程建设项目（包括配套、辅助工程）的施工监理业务活动，具有法人资格的咨询公司、监理公司、监理事务所和兼营工程施工监理业务的勘探、设计、科学研究单位。[多选题]36.分包人应执行的变更指令包括()的书面指令。A.发包人直接送达B.监理人直接送达C.设计单位送达D.承包人直接送达E.监理人发布经承包人确认参考答案：DE参考解析：分包人和承包人签订分包合同，由承包人对分包人进行协调管理，因此，分包人只和承包人发生直接联系。发包人与分包人之间没有签订合同，因此监理人只能通过承包人对分包人发出指令或进行管理。[判断题]1.不可抗力是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。()A.正确B.错误参考答案：A参考解析：这是从特点出发对不可抗力所作出的解释。[判断题]2.经过仲裁后的合同纠纷，一方不服可在15天之内向法院起诉。()A.正确B.错误参考答案：B[判断题]3.如果投标人不参加或不派代表参加开标会，其投标文件将被视为废标。()A.正确B.错误参考答案：B[判断题]4.对于合同中已经明确指出的不利物质条件，无论承包人是否有其经历和经验均应视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用。()A.正确B.错误参考答案：A[判断题]5.已标价工程量清单是办理进度款支付和结算的主要依据。()A.正确B.错误参考答案：A[判断题]6.索赔是一方向对方索取因对方过错或对方应承担的风险所造成的损失。()A.正确B.错误参考答