2023建设施工合同协议电子版（10篇）

第第页2023建设施工合同协议电子版（10篇）建设施工合同协议电子版模板篇1发包方(以下称甲方)：联系方式：地址：承包方(以下称乙方)：联系方式：地址：依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。一、工程项目1、工程名称：__________________________________________________。2、工程地点：_________________________________________________。3、工程内容：________________________________________________。4、承包形式：_________________________________________________。二、工程期限1、合同工期总日历天数_______天。2、开工日期：_______年_______月_______日。3、竣工日期：_______年_______月_______日。三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;停电2天以上。2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。四、建筑材料、设备的供应和采购1、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。2、乙方采购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程。五、工程验收和付款经核算，建设工程总价为：______________元，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。六、附则1、甲方代表：_____________________。2、乙方代表：_____________________。3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方(签章)：签订日期：_______年_______月_______日乙方(签章)：签订日期：_______年_______月_______日建设施工合同协议电子版模板篇2甲方：__________________乙方：__________________经甲乙双方协商，乙方甲方拟建___栋___层楼房，面积约为______平方米，为明确双方权利义务关系，经公平协商，双方自愿签订本合同。一、双方权利义务1、甲方负责供应石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，依据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。2、搅拌机、震惊器等施工机械以及模板、脚手架等全部劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。3、乙方加强对其人员的平安教育，严格管理，平安施工。由于乙方人员的有意或过失引起的.平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。二、施工及质量要求1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为___层，第___层高___。___米，第___层高为___。___米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为___米，按半层计标面积。2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方供应。3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。三、其他事项1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。2、乙方在施工过程中，甲方应满意乙方的施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，假如违操作规程，谁违、谁负责。3、施工前，甲方保证___通，即通水通电，道路场地平整。4、甲方以每平______元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。5、收方结标：第___层的总长度加上前后桃子长度，雨棚___半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按___层计标。6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的___%，到好楼面后付每层的___%，房屋盖好瓦后，结清余款。7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合同___式___份，甲乙双方各持___份，从合同签订之日起生效。甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：______________年____月___日_____年___月___日建设施工合同协议电子版模板篇3甲方：乙方：依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点：2)、工程名称：3)、工程内容：在原有基础上新做一层b改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15176;)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采用外厚“_____”防水卷材4、全部包工包料，单价为_____元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1)、工程质量标准：合格工程质量标准。2)、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同商定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，____日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;2、在土方回填后____日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发觉问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发觉渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发觉的问题;3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应准时协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的____日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间消失保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。十、隐藏工程和中间验收全部分部分项工程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、平安施工文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可立刻与承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的商定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的商定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特别缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修:本防水工程的保修期为________年;承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立刻到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。十八、违约责任：1、在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、乙方必需根据合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必需向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满意施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方全部工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。7、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工后，乙方必需做到场地洁净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受供应的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如消失乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必需承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。假如乙方事后主动乐观向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。二十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：________年____月____日签约日期：________年_____月_____日建设施工合同协议电子版模板篇4发包方：__(以下简称甲方)承包方：__(以下简称乙方)由于工程建设需要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：__有限责任公司室外绿化管道建设工程。2、工程地点：__工业园区(南苑)热电厂北侧。3、工程内容：详见工程量清单。4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5、结算原则：依据合同商定单价按乙方实际完成工程量结算。6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7、本项目所用的全部建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款(工程款)及支付1、合同总价(大写)：___元整;(小写)：___元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2、工程款支付：1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3)付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1、甲方权利和义务1)按合同要求准时支付工程款。2)供应本项目施工图3)向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应乙方施工现场施工用水、用电。4)按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。5)帮助有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6)在工程开工前，向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下掩盖300mm沙土的施工。2、乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2)严格根据设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3)负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。第四条工期的商定1、工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方缘由(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。4、因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20__)为施工管理及质量评定验收标准。2、本工程质量要求：合格。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应准时办理工程结算及支付工程款。4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1、本合同经双方签字盖章后生效。2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：托付代理人：电话：传真：开户行：账号：_______年_______月_______日建设施工合同协议电子版模板篇5甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的详细情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在公平互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。一、工程名称和地点1、工程名称：镇村村级道路2、工程地点：____县镇村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。二、工程承包范围及内容该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分、宽度4.5米，需要连沙石400方;路基以有效路面4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张__田坎处;张__傲田和唐____两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包平安的承包方式。四、工程造价依据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写：元)五、工程施工工期本合同施工工期为天，(雨天除外)，________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。六、甲、乙双方的权利，义务1、甲方的主要权力、义务。(1)甲方的主要权利乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。(2)甲方的主要义务严格根据施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发觉材料不足或者路面没有达到标准，应准时提出。2、乙方的主要权力、义务(1)乙方的主要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。(2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。根据双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。(3)制定平安技术措施，在施工时消失的任何平安事故甲方概不负责。七、违约责任本合同签字盖章后生效，双方都要专心履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同商定的条款执行(违约方赔偿对方总造价%的违约金)，并根据《中华人民共和国民法典》的有关条款追究违约方的责任。八、附则1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲方：乙方：社员代表签字：________年____月____日建设施工合同协议电子版模板篇6甲方：_____(以下简称甲方)负责人：乙方：__建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)负责人：依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：__装修工程。2、工程地点：中心小学四周3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积1700.00平方米。二、工程装修内容室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：_________元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日五、质量要求按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如消失质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身修理。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的40%。七、双方责任1、甲方：负责供应整个工程的使用、设计要求;供应现场使用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方：____乙方：日期：____日期：____建设施工合同协议电子版模板篇7发包人(全称)：_________承包人(全称)：_________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数_________天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：_________元(人民币)￥：_________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_________年_________月_________日合同订立地点：本合同双方商定_________后生效发包人：(公章)承包人：(公章)住所：__________________住所：__________________法定代表人：__________________法定代表人：__________________托付代表人：__________________托付代表人：__________________电话：__________________电话：__________________传真：_________________传真：__________________开户银行：__________________开户银行：__________________账号：__________________账号：__________________邮政编码：__________________邮政编码：__________________建设施工合同协议电子版模板篇8发包人(全称)：法定代表人：住所：联系电话：承包人(全称)：法定代表人：住所：联系电话：依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、备注：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日，合同工期总天数_____天。四、质量标准工程质量标准：依据_____有关验收规范合格。五、合同价款工程总造价：大写：__________元(人民币)￥：_______________元(人民币)六、合同价款支付1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_____%给乙方;2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款;3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。七、发包人工作1、委派_____为工地代表，联系方式：_____2、工程开工前，甲方为乙方供应三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方供应住宿便利。3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法_____，应承担责任。八、承包人工作1、委派_____为工地代表，联系方式;_____2、严格按图纸进行制作安装。3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。十、竣工验收工程竣工，乙方向甲方供应竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。十一、修理责任承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。十二、违约责任1、甲方不按本合同第六条商定的时间和数额支付工程款，甲方应从商定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。十三、争议的解决1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。2、协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。十四、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。3、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。4、双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容详细化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：(公章)托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：__编码：______年___月___日承包人：(公章)托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：__编码：______年___月___日建设施工合同协议电子版模板篇9甲方:乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在公平、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。第一条工程概况及承包范围1、工程名称：行政中心幼儿园10配电工程电力线管非开挖110E线管顶管工程2、工程地点：行政三路3、承包范围：本次110E电力穿线管顶管工程所需的全部工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。第二条工期1、本工程工期总天数为：5天。即从________年____月____日________年____月____日第三条甲方应承担的工作与责任1、甲方负责向乙方供应施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。2、甲方负责按本合同商定准时支付工程款。第四条乙方应承担的工作与责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的预备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方缘由造成的一切事故与损失由乙方负责。2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必需借助其他的钻探工具和具备肯定的条件才能施工。3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。5、乙方负责施工范围内的设备和人身平安，做好防盗、防火工作。如因乙方缘由引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。7、乙方应主动协作甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。第五条工程价款及支付1、本工程包干价，单价为元米,按水平方向直线长度结算。2、本工程施工完毕，验收合格____日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。第六条工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方供应本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满意甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能转变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管胜利达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后____日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。第七条违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。第八条争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。第