大学《工程建设监理》考试题库及答案

施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应

商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付

()O

收藏

A.

2.0万元

B.

2.2万元

C.

0.2万元

D.

4.2万元

回答错误!正确答案：B

执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则

应按()执行。

收藏

A.

原价与新价的平均价格

B.

原价格

C.

市场价

D.

新价格

回答错误!正确答案：B

《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（）。

收藏

A.

专业监理工程师负责

B.

资料员负责

C.

总监理工程师负责，并指定专人具体实施

D.

专业监理工程师指定的专人负责实施

回答错误!正确答案：C

下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。

收藏

A.

明确目标控制人员的任务和职能分工

B.

投资偏差分析

C.

提出多个不同的技术方案

D.

分析不同合同之间的相互联系

回答错误!正确答案：B

某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购

方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。

收藏

A.

先履行方享有的不安抗辩权

B.

后履行方享有的不安抗辩权

C.

后履行方享有的抗辩权

D.

双方享有的同时履行抗辩权

回答错误!正确答案：C

职能型组织结构的主要优点是（）。

收藏

A.

隶属关系明确

B.

管理效率高

C.

不易产生矛盾指令

D.

有较大机动性

回答错误!正确答案：B

施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检

查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

收藏

A.

承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.

承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.

发包人追加合同价款，工期不予顺延

D.

发包人追加合同价款，相应顺延工期

回答错误!正确答案：D

下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是()。

收藏

A.

审查确认施工分包单位

B.

做好工程计量工作

做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作

D.

审查施工组织设计

回答错误!正确答案：C

某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承

包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当

由（）承担。

收藏

A.

工程师

B.

乙承包人

C.

发包人

D.

甲承包人

回答错误!正确答案：C

监理工程师在项目招投标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是（）。1.

审查投标单位标书2.编制标底3.通过评标提出决标意见，推荐承包商4.编制与发送招标文

件5.协助业主与承包商签订工程承包合同

收藏

A.

41235

B.

42135

C.

42315

D.

43215

回答错误!正确答案：B

材料预算价格是指材料由其来源地运到（）后的价格。

收藏

A.

施工工地

B.

施工工地仓库出库

施工操作地点

D.

施工工地仓库

回答错误!正确答案：A

《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有

()以上同类工程监理工作经验的人员担任。

收藏

A.

1年

B.

5年

C.

2年

D.

3年

回答错误!正确答案：D

实施建设工程监理的基本目的是()。

收藏

A.

保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用

B.

对建设工程的实施进行规划、控制、协调

控制建设工程的投资、进度和质量

D.

协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

回答错误!正确答案：D

建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程（）进行分解。

收藏

A.

风险管理的工作结构

B.

组成内容

风险管理的组织结构

D.

结构体系

回答错误!正确答案：B

检查网络计划时，发现某工作尚续作业a天，到该工作计划最迟完成时刻尚剩b天，元有总

时差c天，则该工作尚有总时差()天。

收藏

A.

c-a

B.

c-b

C.

a-b

D.

b-a

回答错误!正确答案：D

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()

实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

收藏

A.

施工合同

B.

项目管理规范

工程建设强制性标准

D.

监理大纲

回答错误!正确答案：C

某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立，合同中规定：土方工程单价为5元/

立，当实际工程量超过估计15%时，调整单价，单价调为4元/立，工程结束实际完成130

万立，则工程款为（）万元。

收藏

A.

520

B.

650

635

D.

620

回答错误!正确答案：C

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应()专题会议，解决施工过程

中的各种专项问题。

收臧

A.

按建设单位要求组织

B.

定期主持召开

根据需要及时组织

D.

每月组织召开一次

回答错误!正确答案：C

在工程项目施工招标阶段，监理工程师应根据（）来确定参与招标企业的专业类型及资质

等级。

收藏

A.

工程的类型

B.

工程的类型、规模和特点

C.

工程的规模及隶属关系

D.

工程的规模

回答错误!正确答案：B

风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别（）的结果。

收藏

A.

复杂性和相关性

B.

主观性和复杂性

C.

个别性和主观性

D.

个别性和复杂性

回答错误!正确答案：B

建设工程监理规划的审核应侧重于（）是否与合同要求和业主建设意图一致。

收藏

A.

投资、进度、质量目标控制方法和措施

B.

项目监理机构结构

监理工作制度

D.

监理范围、工作内容及监理目标

回答错误!正确答案：D

建设工程风险识别的结果是()。

收藏

A.

识别建设工程风险因素、风险事件及后果

B.

建设工程风险分解

C.

建立建设工程初始风险清单

D.

建立建设工程风险清单

回答错误!正确答案：D

工程质量监督检测费应在（）中计取。

收藏

A.

工程监理费

B.

建设单位管理费

C.

施工单位现场经费

D.

施工单位间接费

回答错误!正确答案：B

在下列实际进度与计划进度比较方法中，可判定某项工作进度偏差并能预测该

偏差对工程总工期影响程度的方法是（）。

收藏

A.

前锋线比较法

B.

双比例单侧横道图比较法

C.

双比例双侧横道图比较法

D.

S型曲线比较法

回答错误!正确答案：A

非代理型CM模式的合同价（）。

收臧

A.

是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格

B.

不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式

C.

就是CM费

D.

就是GMP

回答错误!正确答案：B

监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对（）进行控制。

收藏

A.

质量体系

B.

人

C.

事前

D.

质量控制点

回答错误!正确答案：C

监理工程师编制的期中付款证书中不应包括（）。

收藏

A.

价格调整

B.

已实施的永久工程的价值

C.

不合格材料的运输费用

D.

计日工

回答错误!正确答案：C

对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（）的

职责。

收藏

A.

设计单位和监理单位

B.

建设单位和监理单位

C.

建设单位和地方城建档案管理部门

D.

监理单位和地方城建档案管理部门

回答错误!正确答案：B

在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监

理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单

位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。

收藏

A.

公正、独立、自主

B.

总监理工程师是权力主体

C.

总监理工程师是责任主体

D.

权责一致

回答错误!正确答案：D

施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师

要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应

由（）承担。

收藏

A.

承包人

B.

工程师和承包人

C.

工程师

D.

发包人

回答错误!正确答案：A

木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据（）得出的结论

收藏

A.

客观概率的演绎法

B.

客观概率的归纳法

C.

主观概率的归纳法

D.

主观概率的演绎法

回答错误!正确答案：B

在工程网络计划中,如果某工作的自由时差刚好被全部利用时，则会影响（）。

收藏

A.

本工作最早完成时间

B.

其平行工作的最早完成时间

C.

其紧后工作的最早完成时间

D.

其后续工作的最早完成时间

回答错误!正确答案：A

按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,

应按（）顺序解释。

收藏

A.

中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

B.

施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

C.

合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

D.

施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

回答错误!正确答案：C

题型描述：单选题

设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。

收藏

A.

发包人承担

B.

双方各自承担

C.

设计人承担

D.

设计审批部门承担

回答错误!正确答案：A

已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天，总时差为6天。监理工程师在

检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进

度比计划进度拖延（）天。

收藏

A.

8

B.

6

C.

5

D.

3

回答错误!正确答案：A

《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在（）平方米以上的住宅

建设工程必须实行监理。

收藏

A.

2万

B.

3万

C.

5万

D.

1万

回答错误!正确答案：C

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条

款规定，（）。

收藏

A.

工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B.

承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

C.

承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

D.

发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

回答错误!正确答案：C

价值工程定义中的成本是指（）。

收藏

A.

使用过程中的运营费用

B.

一次性投资费用

C.

一次性投资费用与使用过程中的运营费用

D.

使用过程中的维修费用

回答错误!正确答案：C

预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编制的基础是（）。

收藏

A.

概算指标

B.

施工定额

C.

概算定额

D.

收费定额

回答错误!正确答案：B

施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使

之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）

收藏

A.

协议书

B.

标准条款

C.

质量保修书

D.

专用条款

回答错误!正确答案：D

施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施

工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。

收藏

A.

增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延

B.

增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延

C.

增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延

D.

增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延

回答错误!正确答案:

按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

收藏

A.

被告住所地

B.

合同签字地

C.

工程所在地

D.

原告住所地

回答错误!正确答案：C

某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由

于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。

收藏

A.

施工合同成立，但不生效

B.

施工合同不成立，但有效

C.

施工合同不成立，不生效

D.

施工合同成立，且已生效

回答错误!正确答案：D

《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（）。

收藏

A.

总监理工程师负责，并指定专人具体实施

B.

专业监理工程师指定的专人负责实施

C.

资料员负责

D.

专业监理工程师负责

回答错误!正确答案：A

组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。

收藏

A.

确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

B.

确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流

程

C.

选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、

选派监理人员

D.

选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

回答错误!正确答案：B

在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是（）。

收藏

A.

损失控制

B.

风险回避

C.

风险转移

D.

风险自留

回答错误!正确答案：D

监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以

便及时采取有力的控制措施.对于隐蔽工程一类的施工，采用（）的质量监控手段

更为重要.

收藏

A.

.规定质量监控工作程序

B.

旁站监督

C.

指令文件

D.

巡查

回答错误!正确答案：B

在质量管理和质量保证标准中，质量保证的目的在于（）。

收藏

A.

质量控制

B.

提供证据

C.

保证质量

D.

提供信任

回答错误!正确答案：D

在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费

用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目

标之间的（）。

收藏

A.

对立统一关系

B.

统一关系

C.

既不对立又不统一的关系

D.

对立关系

回答错误!正确答案：B

实施建设工程监理（）。

收藏

A.

有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为

B.

既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为

C.

有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为

D.

既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为

回答错误!正确答案：B

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。

收藏

A.

仲裁条款有效，由人民法院解决争议

B.

仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

C.

仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

D.

仲裁条款无效，由人民法院解决争议

回答错误!正确答案：C

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

收藏

A.

对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查

B.

负责组织竣工图的绘制工作

C.

提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

D.

收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

回答错误!正确答案：A

建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是（）。

收藏

A.

会议协调法

B.

访问协调法

C.

书面协调法

D.

交谈协调法

回答错误!正确答案：B

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42

5号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包

人应（）。

收藏

A.

向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

B.

向人民法院起诉，要求撤销该合同

C.

向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

D.

向人民法院起诉，要求确认该合同无效

回答错误!正确答案：B

工程交工验收的依据，是（）对单位工程质量等级的核定。

收藏

A.

建设单位主管部门

B.

质量监督站

C.

业主

D.

监理工程师

回答错误!正确答案：B

由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，

所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织

机构活动的（）基本原理。

收藏

A.

动态相关性

B.

规律效应性

C.

要素有用性

D.

主观能动性

回答错误!正确答案：A

质量控制点应抓住影响（）施工质量的主要因素设置。

收藏

A.

分项工程

B.

分部工程

C.

工序

D.

单位工程

回答错误!正确答案：C

保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的（）。

收藏

A.

技术标准和质量保证标准

B.

技术规程和质量管理标准

C.

支持性技术标准

D.

技术标准和技术规程

回答错误!正确答案：D

下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（）。

收藏

A.

质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失

B.

质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

C.

质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失

D.

质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失

回答错误!正确答案：D

某住宅项目，设计标准落后，用户入住后，对原设计的功能不满意，提出要增

加某项新功能，由此造成的局部处理费应由（）承担。

收藏

A.

房地产开发商

B.

设计单位

C.

施工单位

D.

用户

回答错误!正确答案：D

监理合同的有效期是指（）。

收藏

A.

合同签订日至合同约定的完成日

B.

合同约定的开始日至完成日

C.

合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

D.

合同约定的开始日至工程验收合格日

回答错误!正确答案：C

监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是（）.

收藏

A.

隐蔽工程检查

B.

现场检查

C.

工序交接检查

D.

工程质量事故处理

回答错误!正确答案：B

抵押与质押的区别主要在于（）。

收臧

A.

债权人是否有优先受偿权

B.

担保财产是否为第三人的财产

C.

担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

D.

担保财产是否转移占有

回答错误!正确答案：D

在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担

某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发

展趋势。

收臧

A.

以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化

B.

与国际惯例接轨

C.

加强培训工作，不断提高从业人员素质

D.

适应市场需求，优化工程监理企业结构

回答错误!正确答案：D

当用香蕉图进行工程实际进度检查时，若描述实际进度的点落在香蕉图右侧,

则表示此刻实际进度（）。

收藏

A.

比按最迟开始时间安排的进度拖后

B.

和按最迟开始时间安排的进度一致

C.

比按最早开始时间安排的进度超前

D.

正常

回答错误!正确答案：D

详细可行性研究的目的是（）。

收藏

A.

确定投资最高限额

B.

筛选项目方案

C.

多方案优化，提出结论性意见

D.

鉴别或选择投资机会

回答错误!正确答案：C

对于监理例会上意见不一致的重大问题，应（）。

收臧

A.

将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”

B.

不形成会议纪要

C.

不记入会议纪要

D.

将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”

回答错误!正确答案：A

由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文

件是（）。

收藏

A.

监理实施细则

B.

监理合同

C.

监理大纲

D.

监理规划

回答错误!正确答案：A

质量管理是一个组织全部管理职能的组成部分，质量管理工作的内容包括（）.

收臧

A.

质量改进

B.

过程

C.

程序

D.

组织机构

回答错误!正确答案：A

工程项目年度计划的内容包括（）。

收臧

A.

工程项目进度平衡表

B.

工程项目一览表

C.

年度计划项目表

D.

投资计划年度分配表

回答错误!正确答案：C

在工程网络计划的工期优化过程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是

关键工作的（）

收藏

A.

直接费用率最小

B.

直接费最小

C.

直接费与间接费总和最小

D.

持续时间最长

回答错误!正确答案：A

某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20%,虽

然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为（）。

收藏

A.

风险转移

B.

损失控制

C.

风险回避

D.

风险自留

回答错误!正确答案：C

下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（）。

收臧

A.

监理规划由总监理工程师批准实施

B.

监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系

C.

监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面

D.

监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制

回答错误!正确答案：A

监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，（）承包单位对施工进度

计划的责任和义务。

收藏

A.

减轻了

B.

解除了

C.

不解除

D.

不减轻

回答错误!正确答案：D

按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后

于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。

收藏

A.

业主额外支付

B.

工程师承担

C.

承包商自行承担

D.

业主与承包商协商补偿

回答错误!正确答案：C

从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（）。

收藏

A.

作为业主确认监理单位履行合同的依据

B.

指导项目监理机构全面开展监理工作

C.

作为监理单位内部考核的依据

D.

指导监理企业全面开展监理工作

回答错误!正确答案：B

材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数

量远多于合同约定，采购方应该（）。

收藏

A.

提取全部材料，按订购数量付款

B.

拒绝提前提货，拒付货款

C.

按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

D.

提取全部材料，按实际交付数量付款

回答错误!正确答案：C

目标控制的效果直接取决于（）。

收藏

A.

目标控制效果的评价是否科学

B.

目标控制措施是否得力

C.

目标计划的质量

D.

目标规划的质量

回答错误!正确答案：B

监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（）。

收臧

A.

质量目标状况的动态分析

B.

质量目标审核

C.

质量信息及时归档保存

D.

质量目标规划

回答错误!正确答案：A

建设工程监理的基本程序宜按（）实施。

收藏

A.

编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

B.

编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

C.

成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

D.

编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

回答错误!正确答案：C

对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（）。

收藏

A.

纯风险

B.

社会风险

C.

投机风险

D.

基本风险

回答错误!正确答案：A

某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商

违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）违约责任。

收藏

A.

建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究

B.

建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究

C.

建设单位直接向材料供应商追究

D.

建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究

回答错误!正确答案：A

由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为（）。

收藏

A.

见证

B.

施工监理

C.

巡视

D.

旁站

回答错误!正确答案：D

FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28

天为“基准日”.从此日期起至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合

理预见的风险归业主承担。

收藏

A.

开标日

B.

工程师颁发履约证书日

C.

工程师颁发工程接收证书口

D.

工程师发布开工令日

回答错误!正确答案：B

财务净现值大于零，这说明财务内部收益率（）行业基准收益率。

收臧

A.

大于

B.

小于等于

C.

小于

D.

大于等于

回答错误!正确答案：A

监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。

收藏

A.

直线制和直线职能制

B.

职能制和矩阵制

C.

直线制和职能制

D.

矩阵制和直线制

回答错误!正确答案：D

反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为（）。

收藏

A.

管理型信息

B.

项目外部信息

C.

流动信息

D.

固定信息

回答错误!正确答案：C

《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工

程师应由具有（）以上同类工程监理工作经验的人员担任。

收藏

A.

3年

B.

2年

C.

1年

D.

5年

回答错误!正确答案：A

某高层建筑物采用钢筋混凝土框架结构，施工中按规定留置一定数量的混凝土

试块，混凝土试块的试验费应计入（）中。

收藏

A.

工程建设其他投资中的研究试验费

B.

建安工程其他直接费

C.

建设单位管理费

D.

建安工程间接费

回答错误!正确答案：B

工业项目的单体无负荷试车费应计入（）中。

收藏

A.

联合试运转费

B.

设备运杂费

C.

设备安装工程费

D.

设备购置费

回答错误!正确答案：C

在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。

收藏

A.

提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收

B.

提供设计文件、监督施工

C.

提供设计文件、组织施工招标

D.

提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

回答错误!正确答案：D

在采用EPC模式时，合同价格（）。

收藏

A.

较高但不固定

B.

较高且接近于固定

C.

较低且接近于固定

D.

较低但不固定

回答错误!正确答案：B

同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式

是业主（）。

收藏

A.

委托一家监理单位

B.

委托多家监理单位

C.

按不同建设阶段委托监理单位

D.

按不同合同标段委托多家监理单位

回答错误!正确答案：A

当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲

线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。

收藏

A.

工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量

B.

工作实际进度托后的时间和托欠的任务量

C.

工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量

D.

工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量

回答错误!正确答案：D

当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲

线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。

收藏

A.

工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量

B.

工作实际进度托后的时间和托欠的任务量

C.

工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量

D.

工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量

回答错误!正确答案：D

可行性研究的主要作用是为建设项目（）提供依据。

收藏

A.

效益评价

B.

项目评估

C.

项目设计

D.

投资决策

回答错误!正确答案：D

钢门窗按装过程，五月份拟完成工程计划投资10万元，已完成工程计划投资8

万元，已完成工程实际投资12万元，则进度的局部偏差为（）万元。

收藏

A.

4

B.

-2

C.

D.

2

回答错误!正确答案：D

当监理工程师接受业主委托对某建设项目实施全过程监理时，应在（）阶段协

助业主确定工期总目标。

收臧

A.

施工准备

B.

项目决策

C.

设计

D.

设计前准备

回答错误!正确答案：D

监理实施与监理组织设计都应遵循（）原则。

收臧

A.

分工与协作统一

B.

公正、独立、自主

C.

综合效益

D.

权责一致

回答错误!正确答案：D

项目总承包模式具有的优点之一是（）。

收藏

A.

合同价格低

B.

招标发包难度小

C.

有利于质量控制

D.

合同关系简单

回答错误!正确答案：D

下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。

收藏

A.

建设程序规定了监理工作的程序

B.

建设工程监理可以保证建设程序的科学性

C.

建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

D.

建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

回答错误!正确答案：D

在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍

未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。

收藏

A.

撤销合同，无须通知对方

B.

撤销合同，但应当通知对方

C.

解除合同，无须通知对方

D.

解除合同，但应当通知对方

回答错误!正确答案：D

公开招标在开标时，应当由（）。

收臧

A.

招标人主持，投标人自愿参加

B.

招标监督机构主持，所有投标人均应参加

C.

招标人主持，所有投标人均应参加

D.

招标监督机构主持，投标人自愿参加

回答错误!正确答案：C

在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了

解的内容包括（）。

收藏

A.

开展全面质量管理情况

B.

人员素质

C.

管理水平

D.

施工安全

回答错误!正确答案：A

将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险（）进行的分类。

收臧

A.

潜在损失形态

B.

后果

C.

产生原因

D.

分析依据

回答错误!正确答案：A

工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值（）。

收藏

A.

与投资成正比，与工期成反比

B.

与工期成正比，与投资成反比

C.

与投资和工期成反比

D.

与投资和工期成正比

回答错误!正确答案：A

是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、（）等方面与工程保险比

较后能得出结论。

收藏

A.

风险概率、机会成本、税收

B.

机会成本、服务质量、税收

C.

服务质量、税收、风险概率

D.

风险概率、机会成本、服务质量

回答错误!正确答案：B

题型描述：单选题

在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，

而且（），从而难以实现工程预定的目标。

收臧

A.

采取纠偏措施是不经济的

B.

不能降低偏差的严重程度

C.

偏差可能有累积效应

D.

采取纠偏措施是不可能的

回答错误!正确答案：C

按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是（）。

收臧

A.

月付款报审与支付凭证

B.

不合格项目通知

C.

监理实施细则

D.

供货单位资质材料

回答错误!正确答案：A

下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是（）。

收藏

A.

取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

B.

近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目

C.

监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

D.

企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历

回答错误!正确答案：B

在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人

派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保

管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

收藏

A.

保管员负责赔偿损失

B.

承包人负责赔偿损失

C.

发包人承担损失责任

D.

发包人与承包人共同承担损失责任

回答错误!正确答案：C

《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取

得（）的范围内从事建筑活动。

收藏

A.

相应的资质等级证书，并在资质等级许可

B.

相应的专业技术职务，并在其专业许可

C.

相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可

D.

相应的职称证书，并在相应职称等级许可

回答错误!正确答案：C

在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失

后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。

收藏

A.

额外工作

B.

委托人工作

C.

正常工作

D.

附加工作

回答错误!正确答案：A

监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，

这体现了组织机构活动的（）原理。

收臧

A.

要素有用性

B.

动态相关性

C.

规律效应性

D.

主观能动性

回答错误!正确答案：B

在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。

收藏

A.

提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

B.

提供设计文件、监督施工

C.

提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收

D.

提供设计文件、组织施工招标

回答错误!正确答案：A

某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工

均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设

备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的

进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，

认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）o

收藏

A.

考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

B.

延误1个月竣工赔偿

C.

不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.

提前1个月竣工奖励

回答错误!正确答案：B

网络计划的工期优化是指（）。

收藏

A.

寻求网络计划的最短工期

B.

当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划

C.

寻求网络计划最短工期的资源均衡

D.

寻求网络计划最短工期下的费用最低

回答错误!正确答案：B

某公司1995年初向银行贷款100万,96年初又贷款100万元，年利率为12%,

到97年末一次偿还，其本利和为（）万元。（复利计算）

收藏

A.

237.44

B.

252.49

C.

260

D.

265.93

回答错误!正确答案：A

题型描述：单选题

建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监

理规划（）的编写要求。

收藏

A.

一般宜分阶段编写

B.

应当遵循建设工程运行规律

C.

应由总监理工程师主持编写

D.

具体内容应具有针对性

回答错误!正确答案：B

《建筑法》规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业资格证书，并

在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

收藏

A.

建筑施工人员

B.

监理工程师

C.

建设管理人员

D.

专业技术人员

回答错误!正确答案：D

建设工程文件档案资料（）。

收藏

A.

由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成

B.

由建设工程文件和建设工程档案组成

C.

是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录

D.

是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录

回答错误!正确答案：B

监理工程师进行投资控制，纠偏的主要对象为（）的偏差。

收藏

A.

物价上涨的原因

B.

业主原因

c.

客观原因

D.

施工原因

回答错误!正确答案：D

专业监理工程师的职责由（）确定。

收藏

A.

承包单位负责人

B.

监理单位负责人

C.

建设单位负责人

D.

总监理工程师

回答错误!正确答案：D

根据材料信息和保证资料的具体情况，（）应采用全检进行材料的检验。

收臧

A.

对重要部位的材料

B.

对材料质量保证资料有怀疑时

C.

当材料的性能不清楚时

D.

对成批生产的

回答错误!正确答案：A

如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而

引发安全事故，则（）。

收藏

A.

监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任

B.

监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任

C.

监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任

D.

监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任

回答错误!正确答案：A

工程网络计划的计划工期应（）。

收藏

A.

不超过要求工期

B.

等于计算工期

C.

不超过计算工期

D.

等于要求工期

回答错误!正确答案：A

在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过

其总时差，则（）.

收藏

A.

将使工程总工期延长

B.

不会影响其紧后工作的总时差

C.

不会影响其后续工作的元计划安排

D.

工作P不会变为关键工作

回答错误!正确答案：A

依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付

预付款，承包人可以（）。

收藏

A.

在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7

天后停止施工；

B.

立即发出解除合同通知

c.

立即停工并发出通知要求支付预付款

D.

在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之

日起停止施工

回答错误!正确答案：A

监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡

视，属于组织协调方法中的（）。

收藏

A.

情况介绍法

B.

访问协调法

C.

书面协调法

D.

专家会议法

回答错误!正确答案：B

在初步设计阶段投资控制的目标是（）。

收藏

A.

设计概算

B.

投资估算

C.

修正概算

D.

设计预算

回答错误!正确答案：B

施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。

收藏

A.

设备安装工程

B.

地基基础工程

C.

屋面防水工程

D.

排水管道工程

回答错误!正确答案：C

在质量等级检验评定中，为达到合格标准的分项工程，在返工重做后，该分项

工程的质量（）。

收藏

A.

可重新评定其等级

B.

经设计单位鉴定认可才能重新评定等级

C.

只能评为合格

D.

不在评定其等级

回答错误!正确答案：A

第一次工地会议上，建设单位应根据（）宣布对总监理工程师的授权。

收藏

A.

监理规划

B.

监理机构职责分工

C.

监理单位的书面通知

D.

委托监理合同

回答错误!正确答案：D

某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强

度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，

上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%、和100%,则该预

制构件的主要质量问题是（）。

收藏

A.

表面裂缝

B.

蜂窝麻面和局部露筋

C.

强度不足

D.

强度不足和表面裂缝

回答错误!正确答案：B

在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度

拖延X,且X已超过该工作的自由时差，则（）。

收藏

A.

影响其后续工作和工程总工期

B.

不影响其后续工作和工程总工期

C.

不影响其后续工作但影响工程总工期

D.

影响其后续工作，可能影响工程总工期

回答错误!正确答案：D

某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，

按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约

责任。

收藏

A.

4万元

B.

14万元

C.

10万元

D.

8万元

回答错误!正确答案：C

监理工程师对施工方案审查的主要内容包括（）。

收藏

A.

施工现场总体布置

B.

施工质量管理体系

C.

施工程序的安排

D.

工程地质特征及场区环境状况

回答错误!正确答案：C

开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（）。

收藏

A.

中华人民共和国建筑法

B.

建设工程监理范围和规模标准规定

C.

建设工程监理企业资质管理规定

D.

建设工程质量管理条例

回答错误!正确答案：D

在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监

理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单

位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。

收藏

A.

总监理工程师是权力主体

B.

总监理工程师是责任主体

C.

公正、独立、自主

D.

权责一致

回答错误!正确答案：D

某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备

制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。

收藏

A.

承包总体工程设计的设计单位

B.

发包人

C.

监理工程师

D.

设备安装承包商

回答错误!正确答案：A

在分项工程的质量检验评定中，对工程安全和使用性能有较大影响，并对其质

量由基本要求的检验项目是（）。

收藏

A.

一般项目

B.

基本项目

C.

保证项目

D.

主要项目

回答错误!正确答案：B

对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书

是（）。

收藏

A.

人民法院的判决

B.

经过鉴证的还款协议

C.

经过公证的还款协议

D.

仲裁机构的裁决

回答错误!正确答案：B

为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同

约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。

收藏

A.

发包人负责检验工作，并承担检验费用

B.

发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

C.

承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

D.

承包人负责检验工作，并承担检验费用

回答错误!正确答案：C

在某工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第30天，其持续时间为7天，

工作M有三项紧前工作，他们的最早完成时间分别为第13天，第15天和第1

7天、则工作M的总时差为（）天。

收藏

A.

6

B.

10

C.

17

D.

13

回答错误!正确答案：A

若某一案卷内建设工程档案的保管期限有短期和长期两种，密级有机密和秘密

两种，则该案卷()。

收藏

A.

保管期限为长期，密级为机密

B.

保管期限为短期，密级为秘密

C.

保管期限为短期，密级为机密

D.

保管期限为长期，密级为秘密

回答错误!正确答案：A

我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托

并代表建设单位对承建单位的()。

收藏

A.

工程质量进行严格的检验与验收

B.

施工过程进行监督与管理

C.

建设行为进行监控的专业化服务活动

D.

建设活动进行全过程、全方位的系统控制

回答错误!正确答案：C

第一次工地会议上，建设单位应根据（）宣布对总监理工程师的授权。

收藏

A.

监理单位的书面通知

B.

监理机构职责分工

C.

委托监理合同

D.

监理规划

回答错误!正确答案：C

国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。

收藏

A.

为贷款方服务

B.

为承包商服务

C.

联合承包工程

D.

为业主服务

回答错误!正确答案：D

监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡

视，属于组织协调方法中的（）。

收藏

A.

书面协调法

B.

专家会议法

C.

访问协调法

D.

情况介绍法

回答错误!正确答案：C

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全（）制度，严格工序

管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

收藏

A.

施工技术交底

B.

质量的检验

C.

质量的预控

D.

合同管理

回答错误!正确答案：B

工程咨询公司参与联合承包工程的形式有（）。

收藏

A.

承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商

B.

财团作为BOT项目发起人，工程咨询公司参与BOT项目

C.

工程咨询公司作为BOT项目的发起人

D.

工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体

E.

工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商

回答错误!正确答案：BCDE

建设工程档案移交应符合的要求包括（）。

收藏

A.

建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办理移交手续

B.

对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案

C.

停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管

D.

工程档案的质量由建设单位进行检查验收

E.

列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理

部门移交一套符合规定的工程档案

回答错误!正确答案：CE

建设工程项目监理过程中，涉及大量的信息，这些信息按照建设工程的目标划

分为

收藏

A.

进度控制信息

B.

质量控制信息

C.

投资控制信息

D.

合同管理信息

回答错误!正确答案：ABCD

建设工程风险大表现在（）。

收臧

A.

风险因素和风险事件的发生概率大

B.

风险因素和风险事件多

C.

同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的

D.

实施阶段的投机风险大

E.

风险因素和风险事件的损失后果较为严重

回答错误!正确答案：ABE

总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位

责任，使（）。

收藏

A.

人员性格互补

B.

人人有专责

C.

管理职能不重不漏

D.

人员能力互补

E.

事事有人管

回答错误!正确答案：BCE

工程承包单位的资质代表了承包企业承包工程项目的能力和水平，所以监理工

程师对承包企业的资质应进行综合考核，综合考核的内容包括（）方面。

收藏

A.

企业技术装备和资金状况

B.

企业业绩

C.

企业性质

D.

企业经营状况

E.

企业人员素质和管理水平

回答错误!正确答案：ABE

总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位

责任，使（）。

收藏

A.

人员性格互补

B.

事事有人管

C.

管理职能不重不漏

D.

人员能力互补

E.

人人有专责

回答错误!正确答案：BCE

建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括（）。

收藏

A.

施工合同

B.

咨询合同

C.

设备采购合同

D.

设计合同

E.

勘察合同

回答错误!正确答案：ACDE

采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（）等。

收藏

A.

重要检查检验的次序和时间

B.

分包商在施工阶段的安排

C.

保证计划实施的说明文件

D.

施工工程的计划进度

E.

滞后于进度计划的责任

回答错误!正确答案：ACD

风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从（）等

方面与工程保险比较后才能得出结论。

收藏

A.

费用

B.

机会成本

C.

期望损失

D.

风险发生概率

E.

税收

回答错误!正确答案：ABCE

总监理工程师在项目监理工作中的职责包括（）。

收藏

A.

负责隐蔽工程验收

B.

主持整理工程项目的监理资料

C.

当人员需要调整时，向监理公司提出建议

D.

审批项目监理实施细则

E.

审查和处理工程变更

回答错误!正确答案：BDE

工程上所用的材料，凡（）均应进行抽样检验。

收臧

A.

进口材料

B.

与合同不符的一般材料

C.

对质量保证资料有怀疑者

D.

重要工程所用材料

E.

标志不清者

回答错误!正确答案：CE

进度风险导致的损失包括（）。

收藏

A.

延期投入使用的收入损失

B.

第三者责任的损失

C.

货币的时间价值

D.

为赶上计划进度所需的额外费用

E.

财产损失

回答错误!正确答案：ACD

依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。

收藏

A.

提供工程进度计划

B.

办理施工许可证

C.

协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

D.

做好施工现场地下管线的保护工作

E.

确定坐标控制点

回答错误!正确答案：BCE

工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的

准则，其中““守法”的具体要求为（）。

收藏

A.

离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其

指导和监督

B.

在核定的业务范围内开展经营活动

C.

不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》

D.

按照合同的约定认真履行其义务

E.

建立健全内部管理规章制度

回答错误!正确答案：ABCD

在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。

收藏

A.

生产准备费

B.

土地使用权出让金

C.

工程监理费

D.

建设单位管理费

E.

研究试验费

回答错误!正确答案：CDE

在风险对策中，工程保险的缺点表现在（）。

收藏

A.

保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力

B.

难以确定投保人和被保险人

C.

投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

D.

保险人的风险增大

E.

机会成本增加

回答错误!正确答案：ACE

下列关于控制流程“转换”环节的表述中，正确的是（）。

收藏

A.

通常表现为劳动力运用劳动资料将劳动对象转变为预定的产出品

B.

在转换过程中，计划的运行往往受到许多因素干扰

C.

转换环节是对比与纠偏之间的环节

D.

所谓转换，是指由投入到产出的转换过程

E.

转换完成才进行信息反馈

回答错误!正确答案：ABD

依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿

工期、费用和利润的情况有（）。

收藏

A.

业主提前占用工程

B.

延误移交施工现场

C.

不可抗力造成的损失

D.

非承包商原因检验导致施工延误

E.

对竣工检验的干扰

回答错误!正确答案：BDE

建设工程投资中的动态投资部分包括（）。

收藏

A.

建筑安装工程费

B.

涨价预备费

C.

建设期利息

D.

工程建设其他费

E.

设备工器具购置费

回答错误!正确答案：BC

在进行工程质量事故处理时，通常应征求（）对事故处理的意见和要求。

收藏

A.

施工单位

B.

设计单位

C.

使用单位

D.

建设单位

E.

监理单位

回答错误!正确答案：ABC

缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）。

收藏

A.

合同尚未成立

B.

缔约当事人有过错

C.

缔约一方受有损失

D.

缔约一方有违约行为

E.

合同已经成立

回答错误!正确答案：ABC

下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是()。

收藏

A.

协助业主做好现场准备工作

B.

审查施工组织设计

C.

做好工程变更方案比选

D.

组织质量协调会

E.

做好工程计量工作

回答错误!正确答案：ABCD

按照现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001),送城建档案管

理部门保存的监理文件有

收藏

A.

监理通知

B.

监理实施细则

C.

监理会议纪要中的有关质量问题

D.

监理月报中的有关质量问题

E.

监理规划

回答错误!正确答案：BCDE

在（）等项目施工中，均应设置质量控制点。

收藏

A.

质量不稳定的工序

B.

关键工序和环节

C.

加快施工进度的部位

D.

重要昂贵材料的施工部位

E.

施工难度大或施工条件困难的工序或环节

回答错误!正确答案：ABE

组织构成一般是上小下大的形式，由（）等密切相关、相互制约的因素组成。

收藏

A.

管理制度

B.

管理跨度

C.

管理层次

D.

管理部门

E.

指挥协调

回答错误!正确答案：BCD

按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让“比较，”由第三人向债权人履

行债务”的主要特点表现为（）。

收藏

A.

第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意

B.

合同当事人没有改变

C.

第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

D.

第三人可以向债权人行使抗辩权

E.

第三人可以与债权人重新协商合同条款

回答错误!正确答案：BD

实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。

收藏

A.

负责组织项目试生产和单项工程预验收

B.

编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

C.

负责提出项目竣工验收申请报告

D.

组织工程建设实施

E.

负责筹措建设资金

回答错误!正确答案：ABD

下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。

收藏

A.

监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

B.

监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

C.

监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善

D.

监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

E.

监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

回答错误!正确答案：ACD

工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的（），对确

能保证工程项目施工质量的应予以确认。

收藏

A.

质量管理体系

B.

信息管理体系

C.

目标控制体系

D.

组织管理体系

E.

技术管理体系

回答错误!正确答案：AE

对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括（）。

收藏

A.

组织对设计的咨询

B.

协助建设单位签订设计合同

C.

编制设计大纲

D.

组织设计招标或设计方案竞赛

E.

编制设计准备阶段投资进度计划

回答错误!正确答案：BCDE

依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。

收藏

A.

免费提供监理工作需要的资料

B.

外部关系协调。

C.

更换委托人代表需要经监理人同意

D.

负责合同的协调管理工作

E.

将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

回答错误!正确答案：ABE

建设工程文件指：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括

收藏

A.

竣工验收文件

B.

工程准备阶段文件

C.

监理文件

D.

施工文件

E.

竣工图

回答错误!正确答案：ABCDE

进度风险导致的损失包括（）。

收藏

A.

为赶上计划进度所需的额外费用

B.

财产损失

C.

货币的时间价值

D.

延期投入使用的收入损失

E.

第三者责任的损失

回答错误!正确答案：ACD

FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（）。

收藏

通过诉讼解决

B.

由工程师确定

C.

提交争端裁决委员会决定

D.

提交仲裁机构裁决

E.

双方协商

回答错误!正确答案：BCDE

工程项目施工阶段监理工程师进行质量管理与控制的共同依据有（）。

收藏

A.

工程设计文件

B.

工程承包合同文件

C.

有关质量管理方面的法律、法规

D.

工程监理合同文件

E.

施工规范和规程

回答错误!正确答案：ABC

可行性研究报告的内容包括（）。

收藏

A.

设计概算

B.

节水措施

C.

节能措施

D.

市场调查与市场预测

E.

建设规模与产品方案

回答错误!正确答案：BCDE

设备制造阶段的监理工作包括（）。

收臧

A.

施工现场的到货开箱检验

B.

原材料和元器件的进厂检验

部件的加工检验和试验

D.

包装检验