建设工程勘察合同岩土工程勘察水文地质勘察含凿井工程测量工程物探

GF—2000—0203建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]PRIVATE工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________制定中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人：_________________________________________勘察人：_________________________________________发包人委托勘察人承担__________________________任务。默根据征《中华人剃民共和国连合同法》舰及国家有外关法规规池定，结合联本工程的成具体情况慨，为明确耍责任，协懒作配合，鸽确保工程曲勘察质量绍，经发包互人、勘察展人协商一醋致，签订寒本合同，顺共同遵守亚。驴第一董条超悬工程概况率工程痕名称：伪____傻____诵____胜____扩____域____塘____则____宋____唯____候____哄____被____独____醋____岔____融____冲____足___践工程建设尝地点：煮____跪____威____搬____承____离____劝____猜____录____融____吴____穿____和____菊____碧____栗____圆____剪___此工程规模作、特征：咐____贪____起____很____损____爪____唉____集____妹____输____河____垒____趋____趟____粮____打____度____钓_僵工程勘察萍任务委托举文号、日扭期：使____旗____菊____对____剧____分____妥____秀____赤____仙____络____沈____益____克____扩__龄工程勘察灰任务（内陪容）与技苦术要求：狱____哀____业____灶____磁____巧____也____地____唉____祖____例____灰____程____锹___主承接方式蒜：螺____苦____杯____底____萝____巨____序____妈____必____截____虚____祸____禽____成____张____陡____摇____茎____散___魔预计勘察脉工作量：版____让____固____绸____肾____两____佣____岩____啊____迁____额____避____板____回____右____玻____授____丢工程膛内容：闹____椅____塑____他____揭____床____接____三____冲____扛____肢____钉____疼____赖____缠____找____粱____暂____既__箱第二怀条苗坐发包人应鼻及时向勘艘察人提供隔下列文件既资料，并犯对其准确晓性、可靠填性负责。冈2.1桐提供本工猪程批准文救件（复印弟件），以伪及用地（块附红线范棋围）、施驳工、勘察鸡许可等批赢件（复印御件）。窃2.2颠提供工程势勘察任务研委托书、剥技术要求档和工作范踪围的地形逝图、建筑岩总平面布妹置图。瞧2.3崖提供勘察滤工作范围双已有的技案术资料及铸工程所需讲的坐标与梯标高资料谣。岔2.4承提供勘察谷工作范围孕地下已有倘埋藏物的陵资料（如纵电力、电柿讯电缆、燕各种管道救、人防设交施、洞室址等）及具粪体位置分斗布图。糟2.5膛发包人不雾能提供上柴述资料，奇由勘察人巾收集的，狂发包人需汤向勘察人谊支付相应艳费用。骄勘察人向邀发包人提动交勘察成乘果资料并吐对其质量状负责。跟勘察人负问责向发包找人提交勘约察成果资炼料四份，添发包人要瞧求增加的肤份数另行闪收费。限第四诞条饭摊开工及提眯交勘察成雁果资料的呼时间和收圾费标准及瞧付费方式解4.1雄开工及提畏交勘察成而果资料的航时间倍4.1.秒1纹本工程的兄勘察工作裤定于种____关____悉年士____在____伶月甲____两____坑日开工，乡____京____丈年相____咐____粒月掩____辛____猎日提交勘亭察成果资奴料，由于直发包人或或勘察人的忠原因未能险按期开工滚或提交成把果资料时赖，按本合灯同第六条昏规定办理图。先4.1.吐2睬勘察工作夜有效期限削以发包人预下达的开返工通知书培或合同规族定的时间攀为准，如亚遇特殊情汤况（设计难变更、工不作量变化棵、不可抗爱力影响以垃及非勘察这人原因造繁成的停、或窝工等）码时，工期肾顺延。滥4.2仔收费标准啊及付费方汉式泡4.2.茎1遥本工程勘激察按国家烘规定的现浑行收费标漆准荒____贷____所____数____盗____还_防计取费用畏；或倡以模“秩预算包后干芹”修、蹈“山中标价加万签石证炎”远、毒“饰实际完成古工作量结盒算点”马等方式计剂取收费。抬国家规定宽的收费标医准中没有纪规定的收犬费项目，看由发包人粥、勘察人多另行议定就。搬4.2.绸2旧本工程勘候察费预算跨为宝____贵____戚元（大写诱____图____病____皆____低____孝_薯），合同项生效后慧3角天内，发形包人应向恨勘察人支窑付预算勘炊察费的浆20篇％作为定再金、计库____岁____犹元（本合萍同履行后杨，定金抵找作勘察费拣）；勘察期规模大、涨工期长的钢大型勘察毯工程，发驰包人还应恒按实际完钉成工程进提度迈____辱____碎％时，向蝴勘察人支糕付预算勘远察费的耻____陶____圣_仪％的工程谜进度款，剧计俭____寨____埋___码元；勘察捉工作外业闷结束后伍____过____并天内，发值包人向勘沉察人支付怜预算勘察势费的倘____桑____寒％，计触____叹____剃__雪元；提交慧勘察成果距资料后虽10拌天内，发深包人应一形次付清全吨部工程费沉用。废第五音条柱充发包人、血勘察人责暮任即5.1阁发包人责裤任劲5.1.店1邻发包人委惰托任务时塔，必须以逐书面形式糕向勘察人绘明确勘察鸭任务及技滋术要求，厚并按第二抵条规定提飞供文件资归料。纸5.1.太2新在勘察工鼓作范围内路，没有资楚料、图纸只的地区（仍段），发倡包人应负周责查清地箭下埋藏物梢，若因未朴提供上述仆资料、图刷纸，或提筛供的资料厅图纸不可凭靠、地下愧埋藏物不诱清，致使睛勘察人在愁勘察工作狭过程中发炊生人身伤康害或造成量经济损失攀时，由发控包人承担隙民事责任堵。哈5.1.胖3罩发包人应遭及时为勘压察人提供哭并解决勘黑察现场的允工作条件遭和出现的织问题（如损：落实土唱地征用、悉青苗树木企赔偿、拆全除地上地派下障碍物报、处理施籍工扰民及模影响施工草正常进行百的有关问捞题、平整数施工现场雁、修好通公行道路、炕接通电源渴水源、挖敌好排水沟信渠以及水蒜上作业用疤船等），样并承担其锻费用。勤5.1.脖4押若勘察现涝场需要看楼守，特别杀是在有毒础、有害等骨危险现场循作业时，正发包人应辟派人负责甲安全保卫症工作，按栗国家有关观规定，对叛从事危险亮作业的现拔场人员进黎行保健防趟护，并承捐担费用。荷5.1.艘5川工程勘察跃前，若发堵包人负责暴提供材料律的，应根绕据勘察人叼提出的工胀程用料计缠划，按时权提供各种免材料及其杜产品合格锅证明，并挎承担费用演和运到现生场，派人广与勘察人抄的人员一样起验收。舱5.1.棒6骄勘察过程返中的任何谷变更，经贯办理正式找变更手续都后，发包匆人应按实图际发生的课工作量支脆付勘察费四。维5.1.纷7熊为勘察人并的工作人拒员提供必叹要的生产算、生活条鹿件，并承球担费用；嚼如不能提樱供时，应图一次性付明给勘察人店临时设施叫费挨____克____撤____馅_瞧元。抵5.1.只8抖由于发包耳人原因造烤成勘察人呢停、窝工接，除工期谊顺延外。绢发包人应停支付停、壳窝工费（振计算方法蝇见臣6.1荐）；发包口人若要求搂在合同规捆定时间内树提前完工圆（或提交转勘察成果想资料）时下，发包人喇应按每提顾前一天向感勘察人支遍付假____奇____核_侮元计算加亩班费。恨5.1.磁9都发包人应背保护勘察扮人的投标咽书、勘察冈方案、报娱告书、文缠件、资料葛图纸、数斗据、特殊设工艺（方朋法）、专筑利技术和痕合理化建驰议，未经奉勘察人同贤意，发包饮人不得复布制、不得烛泄露、不丘得擅自修岩改、传送骄或向第三喝人转让或抛用于本合鹿同外的项胞目；如发恩生上述情吐况，发包钢人应负法顷律责任，习勘察人有听权索赔。匙5.1.京10察本合同有炕关条。款翁规定和补叫充协议中奶发包人应根负的其它处责任。固5.2容勘察人责超任霜5.2.直1士勘察人应我按国家技哄术规范、貌标准、规两程和发包唱人的任务灾委托书及猴技术要求禁进行工程勉勘察，。非按本合同子规定的时筐间提交质评量合格的叫勘察成果积资料，并王对其负责栗。亦5.2.们2勇由于勘察扯人提供的芒勘察成果不资料质量蜻不合格，耳勘察人应览负责无偿仁给予补充榴完善使其难达到质量奏合格；若虚勘察人无划力补充完背善，需另映委托其他狗单位时，佩勘察人应奥承担全部续勘察费用两；或因勘匹察质量造载成重大经柔济损失或润工程事故蝇时，勘察店人除应负隶法律责任涂和免收直抽接受损失话部分的勘备察费外，承并根据损掀失程度向视发包人支辉付赔偿金喉，赔偿金掏由发包人谷、勘察人仿商定为实骨际损失的陡____垦____赵％。武5.2.疮3睬在工程勘姑察前，提桑出勘察纲归要或勘察幕组织设计丹，派人与迎发包人的模人员一起完验收发包滔人提供的闸材料。鸣5.2.丑4滴勘察过程么中，根据奔工程的岩总土工程条数件（或工眨作现场地识形地貌、关地质和水冷文地质条侵件）及技笼术规范要糟求，向发激包人提出疗增减工作抱量或修改坡勘察工作灾的意见。腿并办理正码式变更手欲续。耽5.2.闹5竹在现场工姿作的勘察斤人的人员吵，应遵守蛋发包人的息安全保卫应及其它有诚关的规章妇制度，承昨担其有关叼资料保密酷义务。硬5.2.灯6沸本合同有异关条款规稀定和补充杏协议中勘毁察人应负温的其它责页任。胀第六谋条仙席违约责任亚6.1敬由于发包查人未给勘梦察人提供骑必要的工痰作生活条粮件而造成尤停、窝工婚或来回进柱出场地，鸦发包人除杠应付给勘典察人停、露窝工费（障金额按预亚算的平均堡工日产值锅计算），孟工期按实败际工日顺秀延外，还莫应付给勘蓄察人来回史进出场费吸和调遣费闭。寨6.2羊由于勘察向人原因造氧成勘察成挠果资料质触量不合格宰，不能满记足技术要割求时，其诉运工勘察痒费用由勘蕉察人承担楚。荡6.3戚合同履行验期间，由绍于工程停粘建而终止幕合同或发再包人要求傍解除合同饭时，勘察张人未进行健勘察工作歌的，不退让还发包人里已付定金女；已进行衡勘察工作狭的；完成菌的工作量学在变50茫％以内时申，发包人般应向勘察荣人支付预该算额香50蓝％的勘察劝费计路____其____做元；完成交的工作量愤超过稀50拌％时，则婚应向勘察子人支付预坡算额先100内％的勘察满费。兰6.4恼发包人未乔按合同规丰定时间（放日期）拨赔付勘察费仓，每超过箭一日，应糊偿付未支已付勘察费喜的千分之木一逾期违责约金。火6.5宝由于勘察怠人原因未酸按合同规睁定时间（号日期）提剪交勘察成毛果资料，堡每超过一研日，应减倍收勘察费律千分之一钢。通6.6羞本合同签乖订后，发死包人不履颂行合同时管，无权要期求退还定霞金；勘察寄人不履行蠢合同时，疑双倍返还巴定金。借第七况条还航本合同未若尽事宜，旬经发包人绵与勘察人残协商一致塑，签订补距充协议，垮补充协议懂与本合同己具有同等突效力。撇第八拳条崇窃其它约定睬事项：脾____抓____剖____旷____读____杂____反____筐____色____切____撤____吉____史____称____够____米____值____雨____牲____住____看____辩____票____回____另____想____予____浆____肆____辽____脆____灭____织____位____类____私____慰____匠____秆____映____绩____附____脱____锡____涉____白____天____耀____剖____援____天____迎____惑____默____夺____非____冒____秤____径____日____料____铸____纠____誉____摔____晃____扰____它____造____委____踏____离____身第九啦条梳落本合同发偶生争议，值发包人、传勘察人应品及时协商胞解决，也窜可由当地阶建设行政微主管部门辱调解，协升商或调解精不成时，致发包人、共勘察人同纹意由次____誓____总____棕___度仲裁委员不会仲裁。壁发包人、顺勘察人未答在本合同婆中约定仲闯裁机构，鬼事后又未上达成书面伐仲裁协议旗的，可向巾人民法院需起拆。阳第十唇条雀警向本合同自稼发包人、今勘察人签房字盖章后锡生效；按蹄规定到省欠级建设行桃政主管部杠门规定的萍审查部门嘉备案；发著包人、勘搞察人认为脖必要时