劳务大清包合同范本（精选7篇）

第页共页劳务大清包合同范本〔精选7篇〕劳务大清包合同范本〔精选7篇〕劳务大清包合同1发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕按照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：县盛世小区1#楼工程〔以下简称本工程〕2、工程地址：县路和滑州路穿插口3、现场情况：〔1〕、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意；现场施工电、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。〔2〕、现场施工电按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承当。临时设施〔除活动板房〕的使用期限至本招标工程开工为止，届时应立即撤除并清理干净，否那么视为不具备开工条件，不予组织验收。〔3〕、平安文明施工：施工期间应遵守开元盛世小区关于平安文明施工的有关规定，组织平安文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污染路面及周围环境，如有违背由乙方承当一切责任。4、承包形式：劳务大清包5、工程内容：〔1〕、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。〔2〕、除第一条外，其他工程施工图纸中所含有的一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、大型机械及其检测、平安防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、外墙面层、二次构造砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、混凝土试块、钢筋试件、铁丝、铁钉、焊条、职工食堂及炊具等所用一切均包含在招标内容中。〔3〕、包括场地硬化以及一级配电箱以下的二级、三级配电箱和电线等所有用电设备。〔4〕、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料不在本合同范围之内。第二条：工程价款1、本工程承包价格为：元/平方米。〔按建筑每层投影面积计算〕2、筏板根底按实际占地面积单独计算为：元/平方米。3、乙方应当在本合同签订2日内人员机械进场开场施工。4、付款方式：地下室-3F：以后每4层支付一次，按实际完成量的80%支付；开工验收合格之后付款至全部款项的97%，剩余3%留作质量保证金，于一年保修期后全部付清至100%。第三条：工程工期1、开工日期：年月日2、开工日期：年月日3、本工程开工日期以本工程经甲方全部验收合格之日起为准，每延误一天，甲方有权对乙方进展一次的经济处分。但乙方报验后甲方不能有意推延验收，如成心推延，乙方有权要求增加费用。第四条：工程质量1、本工程质量标准为：实测实量局部为合格，观感局部为优良。2、乙方施工必须严格按照国家建立部颁发的各种相关规那么、标准、标准和要求等进展施工，保证本工程质量到达甲方标准。3、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经现场监理和甲方质检人员签认，否那么，甲方有权要求对隐蔽工程进展检查，由此产生的全部费用由乙方承当，由此延误的工期不予延顺。4、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况，由此产生的所有费用由乙方承当，乙方应当赔偿由此。如有甲方要求或由于材料质量引起的返工，乙方概不负责，并由甲方支付返工的相关费用。5、工程保修期按国家相关规定执行，在此期间出现质量问题均由乙方负责维修，甲方提供主要材料，如由乙方施工过程中引发的质量问题应由乙方承当维修费用；如为甲方要求或由于主材质量问题引起的返工，所有经费应由甲方承当。第五条：开工验收1、乙方应当于本合同规定的开工日期之前提早至少7日安排甲方对本工程进展开工验收。2、假如甲方在开工验收时发现本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后三个工作日内进展修正，并安排通过甲方的重新验收；假如乙方未按期进展修正并安排通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权对乙方进展一定的经济处分。第六条：甲方的权利与义务1、甲方负责提供本工程主要材料；2、甲方有权对施工进展监视，并指派有关人员指导和现场验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工，甲方有权责令乙方停工或返工，所发生的费用全部由乙方承当。3、甲方有权对乙方的施工组织设计，工程进度，材料采购等全方位工作进展监视，一经发现有危害甲方权益的目的或行为，甲方可立即责令乙方停工整顿，由此产生的损失由乙方负责。4、甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进展开工验收，不得随意拖延。5、前期乙方所投款项共计柒拾肆万柒仟陆佰陆拾元整〔￥747660〕，分三次返还：①、其中贰拾万元整〔￥200000〕转入如今大清包合同中作保证金使用；②、施工进度完成至±0.00后，返还贰拾柒万元整〔￥270000〕；③、剩余款项在主体完成至6F后，一次性付清，即贰拾柒万柒仟陆佰陆拾元整〔￥277660〕。6、本合同规定的其他权利和义务。第七条：乙方的权利与义务1、乙方必须经甲方确认其具有承包建立本工程的所有相关资质。2、乙方应当于本工程开场施工前落施行工准备工作〔包括材料、施工用工、机具和人员的装备〕，向甲方报告准备工作情况。发包方：承包方：日期：劳务大清包合同2发包方:〔以下简称甲方〕承包方:〔以下简称乙方〕一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、承包范围1、给定的施工图纸范围内自根底垫层开场到主体开工验收过程的土建局部；并包含为完成承包内容内工程所必须进展的其他性辅助工作〔如塔吊司机、铲车司机、铲车用油和机械维修保养〕、现场临建搭设〔临建材料由甲方供给〕。2、施工外墙脚手架，地下室外墙抹灰，地下室室内及室外周边回填土〔回填至自然地坪〕、堵架眼孔、阳台栏板。3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、密封条、焊条、铁丝、靠杆、软水管包括手用工具等小型材料〔平车以上甲方提供，以下为乙方自备〕。五、工期：随建立方给定工期而定。六、工程面积及单位：1、此工程楼号6#、7#，总面积以合同约定计算图纸面积为准。2、每平方工程包价：每平方米125元。不包括各种税金及费用，人工工资不管市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数。3、阁楼局部按标准层一层三分之二计算面积，阳台按面积一半计算，楼梯按垂直投影面积计算，不超过2.2m的楼层不计算建筑面积。4、其它建筑计算法按现行建筑面积计算规那么执行。如建立方变更通知下来还没做，无论难易程度应无条件执行，如已施工需要返工，根据返工的工程量套用河南2023土建定额中人工工日含量，给予每工日53元补助。5、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单为准。七、付款方式：起止±0.00甲方付乙方已完成工程量总价款的50%，进入标准层一层封顶甲方应付±0.00至现完成阶段内工程量总价款的50%，起止标准层四层甲方应付一层至四层阶段内工程量总价款的70%，主体交工后余款一次性付清。八、双方责任：1、甲方责任：〔1〕、每个单体工程向乙方提供一套土建完好图纸，并进展图纸交流，如有变更应在第一时间以书面形式通知乙方，防止造成不必要的损失。〔2〕、负责施工现场的各项管理工作及周边关地供给到现场〔钢材、水泥、砂、石子、砖等〕。〔3〕、给乙方装备现场施工用电〔一个二级箱〕、用水〔每层留一个阀门〕及生活用电、用水。(4)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否那么由此造成的一切损失由乙方承当。2、乙方责任：〔1〕、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，装备专职人员负责现场协调，平安文明施工，主要负责人保证吃住在现场。〔2〕、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地和小区内的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。〔3〕、严格标准施工，保证每个分项工程符合标准，承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故及现场脏乱造成的损失及各种罚款。〔4〕、在施工过程中假设发生平安事故，乙方应按有关规定立即将真实情况上报甲方及监理，在分清责任后乙方自行主动承当事故发生后的费用及损失。〔5〕、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿，最后完工材料应分类堆放整齐。〔6〕、乙方提早7天向甲方提交材料供给方案，经确认后，甲方按供给方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货并及时交付。卸车由乙方负责，不可推拉怠慢。〔7〕、每星期监理例会乙方负责人必须参加。工期每月排方案、每周排方案，乙方每月向甲方报工资表，一切内容均以书面形式上报。〔8〕、乙方自备上岗证。九、施工平安施工消费目的承诺：1、杜绝重大平安事故，死亡事故为零。2、轻伤事故控制在五人以内。〔每个栋号〕3、杜绝重大设备、火灾事故。4、平安消费、文明施工随甲方与建立合同同步施行。十、平安合同内容：1、乙方必须严格按照甲方现行的有关平安消费各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任，假设因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承当。2、乙方必须执行以下平安管理制度：〔1〕、根据工程内容、特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底书面材料，双方各执一份。〔2〕、乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业平安管理人员等部门负责人必须承受平安技术培训持证上岗。〔3〕、乙方工人入场一律承受平安教育，合格前方准进入现场施工。〔4〕、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的平安消费检查制度，并且严格贯彻施行。〔5〕、乙方必须设立专职平安人员施行日常平安消费检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。十一、现场文明施工及其人员行为的管理：1、乙方必须遵守现场平安文明施工的各项管理规定，必须符合工程部现场标准化布置的要求，按公司的规定执行。2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或阻碍治安的行为，否那么由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。3、乙方工人和管理人员要举止文明，行为标准，遵章守纪，对人有礼貌，制止上工时喝酒寻衅闹事。十二、保险：乙方必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险，支付保险费用。如不办理，甲方有权代办，费用从乙方工程款中扣除。十三、违约责任：〔1〕、乙方违约有甲方使情节严重酌情处理。〔2〕、乙方所有违约金及罚款在每次支付工程款时，甲方有权全额扣除。十四、合同有效期：自年月日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违背本合同书条款的由责任方承当一切经济损失。十五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。十六、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效：发包方：承包方：日期：劳务大清包合同3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进展，根据本工程的详细情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂平安网等满足平安消费、文明施工的其他工作内容，到达主体验收的条件。五、承包方式1、人工费(劳务费)清包。2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包平安、包保修等全部内容。六、合同价款1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以元/M2结算。七、施工日期主体必须在否那么每拖延一天罚总承包价款%。八、付款方式1、根据工程部向建立单位每月报量(完成量)工程部收入人工费的%付给乙方工程款。2、工程主体开工验收合格后，60日内办理结束算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的%。3、其余保修金，自工程开工验收合格之日起满一年后一周内付清。九、工程质量1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收标准要求施工，否那么由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。2、工程质量到达国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须到达清水混凝土要求)。十、工程签证1、施工期间原那么上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经工程经理签字，分公司主管经理批准审核前方为有效。清工单价为每工日元整。2、在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按方案到场所产生误时、误工由工程经理核实，分公司主管经理批准审核前方可具实调整。十一、隐蔽工程验收分局部项工程到达隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进展隐蔽;未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，假如发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格局部做任何改动，甲方有权进展重新验收，全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。十二、甲方工作1、开工前向乙方提供施工图纸2套，乙方应妥善使用和保管。2、组织乙方进展图纸会审，负责对乙方工长和技术员进展技术交底。3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、平安消费、文明施工进展监视。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视情况另议。5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生平安事故的责任和经济损失由乙方负责。6、负责甲方提供的施工用设备安拆和调试。十三、乙方工作1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。2、现场管理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方进展更换。3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度方案》报送甲方，《周进度方案》包括上周方案完成情况、存在的问题和本周施工方案。4、乙方应承当在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认前方可大面积施工，否那么由此产生的一切责任由乙方负责。6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要，积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。7、乙方工程管理人员在工程工程施工期间(包括准备和收尾阶段)，必须专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必须提早书面通知甲方并经同意方可执行。8、乙方工程经理、工程技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的，必须由缺席者委托代理人参加，乙方应落实周例会所决定的各项事宜。9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状，假设乙方无才能或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方承当。11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容)，如乙方回绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方承当。12、工程开工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完场清，并自行承当有关费用。13、工程部管理人员必须配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。十四、材料、设备供给1、甲方负责供给采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提天向甲方递交材料供给方案，设备负责供给塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必须履行严格的交接签证手续，乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三份。2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责维修和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。十五、平安、文明施工1、乙方在施工过程中必须加强管理，按有关规定采取各项平安保证措施，确保施工平安，否那么、因乙方原因引起的一切平安事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要到达省级文明工地标准。因乙方原因未到达省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的%作为乙方的违约罚款。十六、工程移交乙方应在开工验收后日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书;乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方承当延误工期的违约责任。十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》十八、如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失，由甲乙双方在协商解决十九、其他1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发现有类似现象出现，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严重上的送交司法部门处理。2、甲方负责装备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。二十、合同未尽事宜，由双方按实际情况另行协商解决。发包方：承包方：日期：劳务大清包合同4甲方：(发包人);单位：乙方：(发包人);单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于本工程的详细情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、清包工;四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;五、开工日期：_____年_____月____日(详细时以发包人通知单为准);六、工程单价：按每平方米43元计算;七、付款方式：工程开场到一层现浇面完毕，五日内付工程款量的20%，二层现浇面完毕后五日内付工程量的20%;三层现浇面完毕后五日内付工程款量的20%;四层现浇面完毕后五日内付工程量的20%;粉刷完毕后付总价的95%;余款验收一次性付清;八、双方责任：1、甲方向乙方提供一套完好的图纸，互相交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否那么后果自负;2、乙方装备现场施工用电至电箱;3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，平安文明施工;4、上报施工队人，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间那么相应顺延;十、违约责任乙方施工人员必须戴好平安帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进展经济处分500/次;十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进展施工;十二、施工平安、施工消费目的承诺1、杜绝重大平安事故，事故后果由乙方承当;2、杜绝设备、火灾事故;3、平安消费、文明施工;十三、合同有效期限自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违背本合同书条款的由责任方承当一切经济损失;十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日劳务大清包合同5甲方：〔用人单位〕乙方：〔劳动者〕甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的根底上，订立本合同。第一条劳动合同期限经双方协商一致，本合同期限采取以下第_______种形式：〔一〕无固定期限：自____年___月___日起。其中_____〔有，无〕试用期，试用期自____年___月___日至____年___月___日。〔二〕固定期限：自____年___月___日至____年___月___日止。其中_____〔有，无〕试用期，试用期自____年___月___日至____年___月___日止。〔三〕以完成一定工作任务为期限：自_____起至_____止。第二条工作内容和工作地点1、甲方安排乙方的.工作地点为：2、乙方工作内容〔或工作任务〕是_____甲方要为乙方提供必要的消费〔工作〕条件。3、甲方因消费经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。第三条工作时间和休息休假1、甲、乙双方同意按以下第_____种方式确定乙方的工作时间：〔1〕执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体安康的条件下延长时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。〔2〕综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以〔填“是”〕：年、半年、季、月为周期的综合计算工时工作制。〔3〕不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体安康并充分听取职工意见的根底上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和消费、工作任务的完成。2、甲方因消费〔工作〕需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、方案生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天。第四条劳动报酬1、乙方按甲方规定完成消费〔工作〕任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：_____。2、乙方正常工作时间的工资标准〔计算加班工资基数〕，按以下第〔〕种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。〔1〕计时工资。乙方工资标准为_____元/月〔_____元/周〕。〔2〕计件工资。乙方的劳动定额为_____，计件单价为_____。〔3〕其他形式：_____。3、乙方试用期工资为_____元/月〔不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准〕。4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。5、甲方应当在经济效益进步的根底上逐步进步乙方的工资程度。6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按____规定支付乙方停工津贴或生活费。第五条社会保险社会保险及有关福利待遇保险及有关福利待遇及有关福利待遇1、双方必须按照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：第六条劳动保护和劳动条件1、甲方必须建立健全劳动平安卫生制度和操作规程、工作标准，对乙方进展必要的培训。2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动平安卫生条件和必要的劳动防护用品。3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进展安康检查。4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进展专门培训并获得特种作业资格或者乙方已经过专门培训获得特种作业资格。5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。6、乙方在消费〔工作〕过程中，必须严格遵守平安操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权回绝执行。第七条双方约定的其它事项不得违背国家有关法律、法规〕双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。第九条劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。第十条本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经受权代签无效。甲方〔盖章〕乙方〔签字〕签字时间：____年___月___日劳务大清包合同6甲方：__________________________________________________________乙方姓名：__________________________________________________鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通那么》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。第一条本合同期限为________________年。本合同于______________年__________月__________日生效，至____________年____________月________日终止。第二条乙方承当的劳务内容、要求为：__________________________________________________________________________。第三条乙方提供劳务的方式为：________________________________________________________________________第四条乙方认为，根据乙方目前的安康状况，能根据本合同第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承当所约定劳务。第五条乙方负有保守甲方商业机密的义务。乙方负有保护义务的商业机密主要包括：第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。第八条发生以下情形之一，本合同终止：一、本合同期满的。二、双方就解除本合同协商一致的。三、乙方由于安康原因不能履行本合同义务的。第九条甲、乙双方假设单方面解除本合同，仅需提早一周通知另一方即可。第十条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。第十一条甲乙双方约定，甲方为乙方购置一张新华人寿保险股份__________________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限一样。第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。第十三条根据本合同第九条、第十条约定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。第十四条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规那么进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十五条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联络的唯一固定通讯地址，假设在履行本合同中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。假设其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否那么，造成双方联络障碍，由有过错的一方负责。第十六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。发包方：承包方：日期：劳务大清包合同7甲方：〔用人单位〕___________________________________乙方：〔劳动者〕______________________________________根据《中华人民共和国劳动合同法》，就甲方聘请〔以下简称乙方〕为甲方兼职会计，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的根底上，签订本合同。甲方承诺甲方所介绍公司有关情况均为真实的，不存在隐瞒或误导现象；乙方承诺乙方所介绍自身的一切情况及向甲方提供的一切资料均为真实的，不存在隐瞒或误导现象。乙方承诺遵守甲方有关规章制度及其之后进展的修改。第一条合同期限本合