合同参考：农村住宅买卖合同(1250字)

合同参考：农村住宅买卖合同(1250字)合同参考：农村住宅买卖合同(1250字)。农村住宅买卖合同(篇一)出卖人(甲方)：____身份证号码：__________________买受人(乙方)：____身份证号码：__________________甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。甲方保证本房屋无查封、无债务纠纷，无产权纠纷，提供的材料齐全、真实有效。一、甲方自愿将其村证房位于_______市_______区______乡______路_____________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥：________元)的价款出售给乙方。二、乙方支付甲方合同保证定金_______元(￥：________元)，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。三、本合同签定时，乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。甲方保证上述房地产权属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的.经济损失，甲方负责赔偿。四、本合同签订后，甲方对其出售房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，合同签订日之后该房屋所发生的一切费用由甲方负责。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。六、本合同签订后，甲方给乙方办理房屋土地使用证和准建证，一切费用由甲方承担。七、交房之时，甲方应保证乙方房屋水通，电通，路通，并无任何质量问题。八、违约责任

1、甲方应当于______年____月_____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过1个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应向乙方支付总房款10%的违约金。2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过1个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的10%作为甲方的损失赔偿金。3、如果甲方出售的房屋未按承诺规划建设或者存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的所有损失。4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因规划部门导致房屋使用功能的，甲方应当积极配合，补偿款为乙方所有。九、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式三份，甲乙方各执一份，见证人各一份。甲方：乙方：

____年____月____日____年____月____日

农村住宅买卖合同(篇二)发包方：_______（简称甲方）

承包方：_______（简称乙方）

根据建筑法：《经济合同法》及有关法律法规，双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过协商就本宅建房工程达成如下协议。一、建筑工程概况及要求

①本住宅为砖混结构，四层另加土坡屋顶现胶面。内外粉漏，前方为瓷砖帖面。要求乙方做到墙正缝清，内粉刷为中级粉刷，层面平整洁，帖面经甲方同意后方可收方。②木工、模板、架子所有建筑设备都由乙方提供，甲方负责进好材料。做到路通、水通、电通。③本宅台阶、滴水沟、下水道、化粪池排水至出屋檐均由乙方负责施工。④甲方负责为乙方提供场所停放设备，乙方设备须由自行保管，如有遗失甲方一概不负责。整个工程采用包工，甲方不备饭菜、烟酒。整体工程要求在_______年_______月_______号前峻工。二、安全及付款方式

①安全问题，乙方在施工中，必须做到安全生产，安全施工，要有安全的意识。甲方提供乙方工程常驻施工人员人身意外保险壹份，保险金额为每人_______人。其余流动施工人员在施工中出现意外均由乙方承担一切责任。②价格及付款方式，本宅一至四楼按实际施工平方，每平方米______________元付款，另基础和屋顶、（坡屋面）共加______________元人民币整给乙方，不再按平方计算。③付款方式，乙方自进场开工起甲方付款_______万_______元。另每建成一层付款_______万_______元。其余竣工后扣除质量保证金百分之_______外全部付清。甲方不得拖欠。未尽事宜，双方随时协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后有效，具有同等法律效力，望双方遵照执行。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：__________________年____月____日________年____月____日

农村住宅买卖合同(篇三)甲方（卖方）：乙方（买方）：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在市区路号楼单元室（建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为；即人民币小写元。三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整，即小写300000元。四、乙方支付定金之日起2个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。十、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。十一、附加条款：

1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。2、

3、

甲方（卖方）：（印）身份证号：乙方（买方）：（印）身份证号：年月日

农村住宅买卖合同(篇四)出卖人(以下简称甲方)：买受人(以下简称乙方)：

甲、乙双方就房屋买卖事宜经过充分协商，自愿达成如下协议：

一、甲方自愿将年月日，在处购买的座落在___市____区的房屋出售给乙方。房屋所有权证号为_____号。土地证____号。二、房屋价款：

房屋总价款为人民币________，￥：_______元。甲方在收到乙方交付的房屋全部房款时为乙方出具收款凭证;

乙方交付全部房屋价款同时甲方将房屋所有权证及与房屋有关证件全部交给乙方，由乙方出具收到凭证。四、在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应积极配合协助乙方办理，所发生的各项税费由乙方自行承担。五、房屋交付前，该房屋所发生的一切税费(包括水电费、有线电视费等)全部由甲方承担;房屋交付后的费用(包括水电费、有线电视费等)由乙方自行承担。六、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。七、本合同生效之日起，如发生房产被占及征用所得的补偿款一律归乙方所有。甲方如想索要回房屋所有权。应在乙方同意的情况下返回乙方所属期间对房屋的维护及维修费用及购房款人民币____整，并按房款总价____赔偿。八、如果本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方(签字)：乙方(签字)：见证人(签字)：身份证号：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：联系电话：农村住宅买卖合同(篇五)甲方:_________________乙方:_________________为了确保房屋买卖双方的合法权益,甲乙双方现就住宅及储藏室买卖自愿达成协议如下:第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于_________市_________区_________号楼_________单元_________室的住宅壹套及储藏室壹间出售给乙方。房屋所有权证号为:_________。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押等各种负担。第二条上述住宅及储藏室的出售价为人民币_________元整,此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。第三条付款方式:乙方先交定金_________元整甲方在领到新房钥匙之日起10日内,乙方支付甲方_________元整,剩余房款元整于甲方交此房给乙方时由乙方一次性付清。第四条甲方必须在领到新房钥匙之日起_________日内腾房给乙方。第五条乙方支付甲方万元款项时甲方须把此房房屋所有权证等证件原件及相关票据均由乙方保管。将来土地证发放后甲方必须立即配合领取并交由乙方保管,甲方将来必须积极配合乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权等任何权利。第六条自甲方腾房给乙方之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担,在此日之前由此房产生的权利义务均由甲方享有和承担。第七条上述住宅及储藏室的交易过户费用由乙方承担。第八条违约责任:乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金50元。甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间腾房并将房产证交给乙方的,甲方除必须腾房并将房产证交给乙方,必须按日支付违约金_________元。自乙方要求甲方协助过户之日起,甲方未在合理时间内协助乙方办理房屋过户手续的,甲方除必须及时配合乙方过户外,必须按日支付违约金_________元。房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售上述住宅及储藏室的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方五万元整违约金如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方如未支付任何购房款,无论哪一方违约,违约方应向对方支付违约金壹万元整。第九条甲方交给乙方住房时须住房保持完好,并结清在此之前所发生的水电暖物业等所有费用。第十条本协议经双方夫妻均签字后生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。甲方:__________________乙方:___________________________年_________月_________日农村住宅买卖合同(篇六)甲方：___________________乙方：__________________乙方负责向甲方提供符合农残检验达标和卫生质量达标的海南香蕉，双方就供销事宜达成如下协议：一、价格：人民币________元/斤。此价格为固定价格，在约定的采购数量内除不可抗力因素外，乙方不得进行价格调整。此价格含香蕉净果价、砍蕉费用、挑蕉费用、包装工人费用、包装箱费用、代办费用、装车费用、长途运输费用、保险费等其他与之相关费用。二、货款保证金：甲方预付乙方人民币__________万元作为货款保证金，此保证金在本合同最后一批发货时可抵扣货款。如果乙方在本合同期内某日发货价款超过人民币__________万元时，乙方有权要求甲方增加等值的保证金以保证乙方的货款权益，否则乙方有权拒绝发货，同时此款作为本合同的违约金。如该违约金尚不足以弥补甲方因此所遭受的损失，乙方还应支付其不足部分。三、货款结算：乙方每天发货结束后，提供给甲方当天发货数量一致的农产品销售发票、运费发票、保险费用发票，甲方收到票据次日按发票总额支付货款(含运费、保险费)。乙方指定账户：________________户名：____________开户行：______________账号：______________四、数量：总量不低于___________吨，如甲方订单数量超过__________吨时，采购价格双方另行协商。五、订货：甲方以邮件、传真等书面形式向乙方下订单。乙方应在收到甲方书面订单后一小时内回复，否则，视为乙方同意甲方下发的订单，乙方保证能按本合同约定的采购价格和书面订单中所约定的数量供货。六、交付：乙方装车完毕且甲方代表签署交接单即为交付。日，后期货物的交货时间依甲方下达订单中指定的时间来确定，但总量________吨内的最后一批货物订单最迟不超过_________年_____月____日，逾期价格另议。八、运输：乙方义务性代替甲方组织汽车物流运输，在甲方指定时间内将货物运送至甲方指定的地点。乙方义务性代替甲方为每辆运输车货物办理货损险，保险受益人为“_______________有限公司”，保险金额为人民币______万元。货物运输费和货损险保险费包含在货物价格内，甲方无需另行支付。甲方收货地点、收货人相关信息详见甲方订单。九、包装标准：总体以货物在装卸、运输过程中不被损坏为原则进行包装。每纸箱净重不得低于30斤，每份香蕉重量大约在5.5~6.5斤之间，单把香蕉之间须采用隔离纸板隔离。十、质量标准：乙方保证提供的产品农残检验达标和卫生质量标准。甲方应当派人在装货现场进行质量监控，甲方所派工作人员有权拒绝不符合质量要求的产品装车。十一、验收：甲方按本合同约定的质量标准和新鲜农产品可供销售的标准验收货物，甲方提出验收异议的期限为收货后2日，乙方收到甲方异议后应当及时为甲方解决异议。十二、违约责任：1、乙方迟延履行交货，除依甲方要求继续履行外，还应向甲方支付该迟延部分货物货款总金额的________%的违约金，如该违约金尚不足以弥补甲方因此所遭受的损失，乙方还应支付其不足部分。2、乙方货物数量不足，除依甲方要求补送外，还应按该差额数总金额的_______%向甲方支付违约金，如该违约金尚不足以弥补甲方因此所遭受的损失，乙方还应支付其不足部分。3、因乙方货物质量不合格(包括货物本身质量不符合双方约定、因包装、运输等其他原因而致使货物质量不合要求，等等)，除依甲方要求补送同数量的合格品外，同时按不合格品总金额的_________%向甲方支付违约金，如该违约金后尚不足以弥补甲方因此所遭受的损失，乙方还应支付其不足部分。4、乙方因不履行本合同规定的义务或因乙方原因导致本合同解除，乙方应向甲方支付不履行货物货款总金额_________%的违约金，如该违约金尚不足以弥补甲方因此所遭受的损失，乙方还应支付其不足部分。5、因天气等不可抗力造成的延迟交货，乙方不承担违约责任。十三、争议解决方式：本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方有权在合同履行地人民法院起诉解决。十四、其他1、本合同自双方签字或盖章后生效(传真件具有同等法律效力);2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力;3、甲乙双方营业执照复印件(加盖公章)、法人授权书或公司授权书(原件)、被授权人身份证复印件以及甲方所下的书面订单作为本合同附件。转让方：____________________________(以下简称甲方)

身份证号：__________________________

通讯地址：__________________________

联系方式：__________________________

受让方：____________________________(以下简称乙方)

身份证号：__________________________

通讯地址：__________________________

联系方式：__________________________

风险告知：宅基地是农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地，包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地，建了房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。村民或者集体社的成员只有宅基地的使用权，没有所有权，宅基地的所有权属于农村集体经济组织所有。宅基地宅基地使用权的主体只能是农村集体经济组织的成员，转让也只能转让给本村、本集体组织成员，一般不能转让给集体组织以外的人。甲、乙双方均为本村/集体社村民/社员，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律规定，现甲、乙双方在平等自愿、诚实信用和等价有偿原则的基础上，就甲方宅基地及宅基地上房屋转让事宜，订立本协议，供双方遵照执行。风险告知：原宅基地使用权人转让房屋及其宅基地使用权的，应当将房屋及宅基地使用权转让给本集体经济组织内符合建房申请宅基地条件的成员，集体成员以家庭为单位，原则上每一家庭单位只能申请一块宅基地，宅基地转让、出租的，不得再申请宅基地。第一条甲方同意将位于___________面积________平方米的宅基地使用权及该宅基地上的全部房屋、构筑物的所有权有偿转让给乙方。该宅基地四邻至：东邻：________、西邻：__________、南邻：_________、北邻：_________。第二条经甲、乙双方协商一致，甲方自愿以人民币______元(大写：______________)的价格，向乙方转让上述约定的宅基地使用权及该宅基地上的全部房屋及构筑物。乙方同意以该价款购买甲方的上述宅基地及宅基地上的全部房屋及构筑物，并同意按______向甲方支付该转让款。第四条双方权利和义务

1、甲方保证该宅基地的使用权权属甲方合法使用，在转让使用前甲方保证没有将该宅基地使用权进行抵押，也不存在其他纠纷和债权、债务纠纷，如上述宅基地使用权转让交接后因甲方发生在转让前存在的债权、债务纠纷，甲方承担全部责任，按甲方违约处理。2、如国家政策允许过户，甲方应当无偿协助乙方办理相关法律手续，由此产生的有关费用由乙方负责。3、在使用期限内，如遇国家或者有关政策部门依法对该地征收、征用时所赔偿的全部资金归乙方所得，相关费用均由乙方负责承担。因征收、征用事宜所产生的一切权益、义务均与甲方无关。第五条本协议生效后，甲方以及其继承人不得向乙方主张享有该地的使用权及地上建筑物的所有使用权，单方违约金为________万元整。甲方保证该宅基地使用权转让行为已征得其配偶、子女或该宅基地上房屋的共有人、继承人的一致同意，系有权处分。第六条因本协议的履行发生争议的，由甲、乙双方协商解决：协商不成的，双方可直接向乙方所在地的人民法院起诉。第七条其他未尽事宜，由双方协商解除，所签订的补充和修改与本协议不可分割，具有同等的法律效力。第八条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。转让方(签章)：__________________受让方(签章)：__________________________年______月______日________年______月______日

农村宅基地转让需具备的条件

1、是经本村村民委员会同意，且最终取得乡级政府的批准：

2、是转让人与受让人同为本村村民：

3、是受让人无宅基地，符合宅基地申请条件：

4、是宅基地使用权不能单独转让，须与住房一并转让。另外，转让人户口应该已迁出本村或属于“一户多宅或多房”。如系一户一宅，须明确表示不再申请宅基地，且有证据表明其已有住房保障，如与其他近亲属合户居住。符合以上条件，该房屋买卖可保万无一失。农村住宅买卖合同(篇八)编号：_______________

_______________与_______同志协商同意订立本合同，条款如下，以资信守。第一条卖方将坐落于________区_________路_______号________室出售给买方。该住房为_______结构，于______年_______月竣工，建筑面积共_______平方米。第二条以成本价、统建解困房价、房改经济适用住房价、商品房指导价购买的获得全部产权。高层住宅以标准价购买的获得________%产权。第三条计价：

1、不超标面积_________平方米，以_________价出售，单价_______元，计______元。2、杂物间面积________平方米，单价________元，计_______元。3、超标面积________平方米，单价________元，计_________元。4、超商品房指导价计________元。5、超标准装修计_______元。6、工龄折扣________年，计___________元。实际付款：1+2+3+4+5-6=________元

人民币：_____拾_____万______仟______佰______拾_____元。第四条该房产建筑面积的计算以土地房屋权属证书记载为准。第五条购买单位自管公有住房的，由卖方持本合同、《公有住房出售核定表》、个人交款单、房改专用发票、户口簿，到市国土资源与房产管理局统一办理产权登记。购买市国土资源与房产管理局管理的公有住房，买方直接凭本合同、房改专用发票、户口簿，到市国土资源与房产管理局统一办理产权登记。第六条买方与毗邻房产共同享有使用住房共用部位共用设施设备。住房共用部位共用设施设备的维修按《住房共用部位共用设施设备维修基金管理办法》执法。第七条买方取得该房产后，自行管理和维修、养护，保证房屋安全使用。第八条买方使用该产业时必须遵守国家法律、法规及有关规定，遵守社会公德和维护公共利益。第九条买方取得该房产后，不得擅自改变住房的使用功能和房屋建设结构，不得拆改上下水管道、供电设备、公共电视天线、通信和煤气等管线;不得更改建筑物外观艺术造型，严禁在房顶、阳台及公共地上搭建。买方若有违反本条规定，卖方有权责令其恢复原状、补偿由此造成的一切经济损失或承担法律责任。第十条买卖双方应共同遵守厦门市住房制度改革的有关政策及规定，双方如在合同履行中发生争议，应本着友好精神，协商不成，双方均有权诉法院。第十一条其他事项：___________________________________________

第十二条本合同自签字之日生效。本合同一式二份。买卖双方各执一份，每份合同具有同等法律效力。出卖方：______以下简称甲方；

购买方：______以下简称乙方。根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。第二条上述房产的交易价格：___________________。第三条付款时间与办法：

1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项（交款日期以汇款时）。2、乙方面交给甲方现金____元；其余_________元均由乙方。第四条甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。第五条税费分担

1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费；

2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费；第六条违约责任

1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分；2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违；第七条本合同主体

1、甲方是____、____、____、____，共____人，委托代理人____即甲方代表人。2、乙方是____单位，代表人是____。第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。甲方：____

乙方：____

20xx年xx月xx日

蔬菜买卖合同保密条款(篇二)（20xx）闵民二（商）初字第305号

原告A精密工业（上海）有限公司，住所地上海市××工业区××路××号。法定代表人唐a，董事长。委托代理人朱a，上海A律师事务所律师。被告B机模厂，住所地××省××市××路××号。被告B机模厂未作答辩，亦未提供证据。经对原告A精密工业（上海）有限公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告A精密工业（上海）有限公司诉称事实属实。本院另查明，原告A精密工业（上海）有限公司出具的四份增值税发票，被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。本院认为，原告A精密工业（上海）有限公司与被告B机模厂之间签订的.《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示，内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定，也不具有《中华人民共和国合同法》规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：

一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，支付原告A精密工业（上海）有限公司货款余额74，979。35元；

二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，偿付原告A精密工业（上海）有限公司以货款74，979。35元为本金计，自20xx年4月1日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计874。06元，由被告B机模厂负担（于本判决生效后十日内向原告A精密工业（上海）有限公司直接支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员杨琼

xx四月二十七日

书记员汤晓音

蔬菜买卖合同保密条款【篇三】甲方(出卖方):

乙方(购买方):

经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:

一、买卖标的物及价款。甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。二、甲方的权利与义务。1、甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。2、甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否则，甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。3、为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则，甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否则，乙方有权拒绝付款。三、乙方的权利与义务。乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开始时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。甲方(签字)：(手印)联系方式：乙方(签字)：(手印)联系方式：

年月日

蔬菜买卖合同保密条款(篇四)甲方(买方全称)：

乙方(卖方全称)：

为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。第三条产品的包装标准及包装物的供应及回收。第四条每一台箱装箱房赠送一台一匹分体空调

第五条验收方法及提出异议期限：

1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应一面妥为保管，一面于10个工作日内向乙方提出书面异议;

2、甲方未按规定期限内提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定;

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成的产品质量下降的，不得提出异议;

4、乙方在接到甲方书面异议后，应在10各工作日处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见;

5、按甲方图纸生产;第六条货款结算方式：合同签订后，甲方支付预付款______圆整(RMB元整)。第七条合同争议的解决方式，本合同在履行的过程中如发生争议由双方当事人协商解决。协商不成，按下列方式解决：向乙方所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同旅行期间甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。甲方：乙方：

日期：

蔬菜买卖合同保密条款(篇五)买方：__________________________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________________职务：__________________

卖方：__________________________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________________职务：__________________

买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

第一条品名、规格、数量及单价

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________第二条合同总值

第三条原产国别及制造厂商

第四条装运港

第五条目的港

第六条装运期

________分运：

________转运：

第七条包装

所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。第八条唛头

卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

第九条保险

在CIF条款下：

由卖方出资按110%发票金额投保。在CFR条款下：装运后由买方投保。第十条付款条件

1.买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____%，计____。该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。g.在CIF条款下

1.全套按发票金额110%投保____的保险费。2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(f除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____。4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。第十一条装运条件

1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。4.如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。第十二条技术文件

1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：a.基础设计图。b.接线说明书、电路图、气/液压连图。c.易磨损件的制造图纸和说明书。d.零配件目录。e.安装、操作和维修说明书。2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。第十三条保质条款

卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。第十四条检验

1.卖方/制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。2.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____天。第十五条索赔

1.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第13条、第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列之一种或几种索赔：

a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。第十六条不可抗力

1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。第十七条仲裁

由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第()项仲裁：1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。第十八条延期和罚款

如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5%。罚金率按每星期0.5%计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。第十九条附加条款

本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____文签署，正本一式__份，买卖双方各执__份，合同以下述()款为生效方式：

1.立即生效。2.合同签署后____天内，由双方交换确认书后生效。买方：__________________

签名：__________________

卖方：__________________

签名：__________________

签署日期：____年__月__日

蔬菜买卖合同保密条款(篇六)买方（简称甲方）：________有限公司

卖方（简称乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等、互利的原则，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。第一条乙方供应的蔬菜品种、单价、数量、金额及供应时间

蔬菜总价：陆万捌仟零陆拾陆元（￥：68066元）

详见合同后附采购清单：附件1，附件2，附件3

第二条质量要求

乙方供应的蔬菜质量按有机食品标准执行

第三条结算方式

在乙方提供且甲方同意的该蔬菜品种单价上浮后，每批交货后的当日或3日内结算并支付菜款。第四条甲方的权利义务

1、甲方对乙方供应的蔬菜必须按照约定及时进行开箱检验，验收合格后，不得任意压低价格或拒收。2、甲方对乙方供应的蔬菜验收合格后，必须按本合同第三条的约定进行结算并支付菜款。3、对乙方交售的不合格的蔬菜，有权拒收，但必须书面提出正当合理的理由并及时通知乙方。第五条乙方的权利义务1、按照有机蔬菜种植生产的技术标准和质量要求，出售合格的蔬菜。2、按照约定的品种、数量、时间、地点将蔬菜供应给甲方。3、乙方应对种植销售的蔬菜的质量负责。第六条本合同解除的条件

（1）自乙方将所有蔬菜供给甲方，甲方验收合格，且甲方售出1个月后合同自动解除。（2）甲、乙双方有任何一方存在违约行为时，另一方可解除合同。（3）经甲、乙双方协商同意后可解除此合同。第七条违约责任

1、甲方无正当理由不收购或故意压低价格、造成损失的，除赔偿损失外，应向乙方偿付该批菜款50％的违约金。甲方不按本合同第三条的约定结算或不按约定支付菜款的，乙方有权拒卖，甲方应向乙方偿付该批菜款50％的违约金

2、除不可抗力外，乙方不按约定向甲方交售或部分交售的，应向甲方偿付欠交蔬菜价款总额50％的违约金。3、蔬菜存在质量问题，不包括运输、包装、放置时间过长造成的损伤，由乙方负责，并赔偿甲方该批菜款50％的违约金。4、如因不可抗力的原因造成不能履行合同，均不以违约论，双方都不承担责任。第八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。第九条其他约定事项

1、

2、

3、

甲方：________有限公司

代表签字：

乙方：____________管材买卖合同模板(篇一)需方：（以下简称：甲方）

供方：四川省川汇塑胶有限公司（以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确甲方、乙方在购销过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同。一、工程名称：金榜世家

二、工程地址及面积：约（）万平米乐山市通江镇

三、签署地点：（乐山）

四、材料明细：

五、执行价格：

1、“川汇”牌硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材、管件，根据乙方提供的年06月18日报价书管材下浮%，管件下浮%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。2.“川汇”牌给水用聚乙烯（PE）管材、管件，根据乙方提供的月18日报价书管材下浮%，管件下浮_%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。3、“川汇”牌硬聚氯乙烯（PVC-U）电工套管及管件，根据乙方提供的年06月18日报价书管材下浮__%，管件下浮_%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。4、“川汇”牌冷热水用聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管系统，根据乙方提供的20xx年12月12日报价书管材下浮%，管件下浮（加盖本公司公章及骑缝章有效）。5、“川汇”牌PE-RT耐热聚乙烯地暖管，根据乙方提供的日报价书管材下浮%，管件下浮_%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。6、“川汇”牌钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管，根据乙方提供的%，管件下浮_%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。7、“川汇”牌聚乙烯（PE）双壁波纹管，根据乙方提供的日报价书管材下浮%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。8、“川汇”牌冷热水用聚丙烯（PP-R）管道系统，根据乙方提供的%，管件下浮_%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。六、供方对质量负责的条件和期限：

乙方对所售产品质量负责，甲方在使用过程中，非甲方人为原因造成的质量问题，由乙方负责，并承担相关质量原因损失；因甲方原因照成的损失，乙方不承担责任。在工程验收合格后，乙方对所售产品实行三包。七、交（提）货地点、方式：

甲方应提前3个工作日内向乙方电话或传真方式提供材料表，由乙方负责送货到甲方工程现场（金榜世家），送货费用由乙方承担，若计划有误，由甲方负责承担相关费用。八、卸货方式：甲方负责卸货，卸货费用由甲方承担。九、检验标准和验收方法；按照国家相关标准验收，由甲方指定人员（）签字验收，如有双方提出质量异议，以相关检测站出具的检测报告为准。十、价格变动：随行就市

十一、货款结算方式及付款期限：

十二、违约金情况：

若在工程进度中，因甲方单方面原因，照成工程的停工或者延误，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方支付已供货款和承担相关的违约金。十三、退货问题：

1、货物无损坏，且在不影响乙方二次销售的情况下，可以退货。2、甲方退货价值不超过乙方送货总金额的3%，否则乙方有权拒绝退货。十四、违约责任：如有违约，违约方应向守约方支付总货款金额10%作为违约金，其它事宜参照《中华人民共和国合同法》执行。十五、解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，合同任何一方可向甲方项目供货目的地法院提起诉讼。十六、合同期限：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至本工程完工验收，双方货、款两清后，本合同自动解除。十七、其它约定事项：甲方保证其本项目管材、管件的工程材料由乙方供给（只限合同内）。十八、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，具有法律效力，若有未尽事宜，由供需双方协商解决，也可以另立合同附件，具有本合同同等法律效力。管材买卖合同模板(篇二)卖方：_________(以下简称甲方)

买方：_________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就天山路雨、污管材、管件等事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况

1、工程名称：武坚镇污水处理管网完善工程

2、工程地址：武坚镇境内

3、使用地点：武坚镇境内

二、合同内容及价格明细

1、合同内容包括本工程所需污水管材。2、卖方需按买方要求的数量、时间及时供货，如供货不及时，买方有权更换供货方，另寻供货方，并且卖方需承担价差及工地停工所造成的一切损失。3、如因管材质量等问题造成工程返工或验收不合格，由此造成的返工及一切损失由卖方承担。4、卖方负责货物运输并卸至买方指定的堆放地点。5、卖方负责管材的焊接，在卖方允许的拖拉距离内进行牵引施工，如因卖方管材质量、焊接等原因，造成拉管失败的，损失由卖方承担。6、价格明细：

以上单价包含运输、装卸、管材焊接费用，合同总价估算为贰佰万元。三、付款方式：

按所供货总价预付40%货款，余款竣工验收合格后付至结算总价的95%。留5%作为质量保证金，保修期满无质量问题一次付清余款，。四、产品质量要求：

1、所有污水管材、管件必须符合国家标准及行业规范;满足设计要求。2、管材和管件之间必须匹配;

3、所供产品必须确保工程项目竣工验收一次性检测合格;验收方法

a)工程验收严格执行国家工程质量验收规范

b)材料进场时经材料科和工程部及监理单位验收合格后方可卸货

c)验收过程中发现破损、规格标准等与要求不一致的产品时，买方有权要求退货或更换。五、其他

1、卖方应在买方规定的时间内按时进货，材料产品到工地现场时卸放位置听从工地管理人员安排;2、运输及装卸由卖方全权负责，在产品材料运输和装卸过程中注意安全，过程中发生的产品损毁或一切事故由责任方承担;

3、材料型号和标准变更时，买方提前告知卖方变更后的标准，本合同中未涉及的型号标准价格由双方协商确定;

4、因卖方供货不及时造成的买方工程延误工期造成损失的，由卖方承担所有损失(不可抗力因素除外)。本合同双方签字盖章后生效，壹式两份，买卖双方各执一份，有效期自双方签订本合同起至材料款全部付完时止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日

管材买卖合同模板(篇三)需方：_________(以下简称甲方)

需方：_________(以下简称乙方)

郸城县水务局对20xx年第三批农村饮水安全13标段管材供应工程进行了公开招标，并接受了河南省源丰塑胶制造有限公司的投标。供需双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则，达成以下协议：

一、产品名称

PE管材、管件。二、合同价款

1、合同总金额：人民币(大写)壹佰贰拾肆万肆仟元整;(小写)124.4万元;2、以上总价款均为含税价;

3、产品名称、型号、规格及报价详见投标报价表(附后)。三、质量标准与质量责任

1、质量标准：GB/T13663——20xx;

2、质量责任：质量实行三包，保质期限一年;

3、在产品使用中供方需对需方的施工安装提供技术支持。四、交货时间与地点

供方按需方要求及时将货物送达指定地点。五、运输方式及费用

运输方式由供方选择，运输过程中发生的一切费用均由供方承担。六、验收标准、方法及提出异议1、验收标准：按GB/T13663——20xx执行;

2、验收方法：由驻地监理或业主抽样检测，如发现问题，监理及业主有权要求供方对有问题的货物进行及时更换。七、结算方式

1、拨款依据：以供方发货清单为依据，以需方实际签收数量为准;

2、合同签订后，供方第一批货物进场，需方按合同总价款的30%拨付预付款，工程竣工验收合格后，再拨付总货款的65%;

3、预留5%作为质量保证金，工程验收后满一年，无质量缺陷，质保金一次结清。八、违约责任

1、供方必须按照需方要求及时将货物送达指定地点，每拖延一天，按所送货物价款的1%作为误工费补偿给施工方;

2、供需双方必须按照合同要求自觉执行，如一方违约，另一方可与违约方解除合同。九、争议解决

本合同未尽事谊由双方协商解决，协商不成的，应向需方所在地人民法院提起诉讼解决。十、合同生效

本合同一式四份，供需双方及当地财政部门、发改委各一份。合同自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日

管材买卖合同模板(篇四)合同编号：

需货方：（以下简称甲方）

供货方：（以下简称乙方）甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：

第一条、产品使用项目：

第二条、产品：

第三条、供货日期：从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准（需提前三天通知）。第四条、质量要求：乙方在甲方用货前提供货物样品，由乙方提供产品合格证，并提供检测报告给甲方存档，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。第五条、货款及费用等付款及结算办法：

1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。2、交货地点：

3、结算方式：

第六条经济责任

（一）乙方应负的经济责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。2、乙方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。（二）甲方应负的.经济责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。2、甲方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日百分之一计算付给乙方，作为延期罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。第八条如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。第九条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。第十条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第十一条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十三条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。第十四条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲方：（盖章）

经办人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

乙方：（盖章）

负责人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日：管材买卖合同模板(篇五)第三条、随即的必备品、配件、工具数量及供应方法：乙方按甲方提供的图纸确定的供货数量，并且乙方提供的货物数量应满足甲方在____区小区雨水、污水管网按图施工中所需的所有材料的用量。如确因甲方原因造成材料的损坏或大量丢失则由甲方对该部分材料另行采购。第四条、合理损耗标准及计算方法：甲方在正常施工中造成管道、井筒及配件损坏时除是大型施工机械直接破坏的，其它的情况由乙方负责无偿更换。第五条、交货方式、地点：乙方负责送货到____市金域瑞景__施工现场，交货给甲方的施工单位施工单位收到乙方货物后，应及时验收。第六条、运输方式及到达站和费用负担：乙方负责运输费用，乙方负责卸货。第七条、检验标准、方法、地点及期限：按质量标准进行验收，乙方提供塑料检查井及波纹管的检测报告及合格证。第八条、供货金额及结算方式：

1、供货金额按甲方实际收货数量及双方确定的单价确定供货金额

2、供货到甲方指定地点，甲方付该批货款的后付至货款20%，小区竣工验收后拨付至货款的15%，预留5%作为质保金，质保期为________年。3、乙方提供的所有材料均含税票。第九条、其他约定事项：

1、货物交接需施工单位和甲方工程部签收，甲方工程部负责人。第十条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调节协商或调节不成的，依法向人民法院起诉。农村房屋买卖合同怎么写(篇一)农村房屋买卖合同纠纷

由于中国目前尚无专门的法律规定来规范和解决农村房屋买卖合同纠纷，因此，审判实践中，对如何处理这类纠纷存在很大的分歧。认为买卖合同无效的有之（无效论），认为有效的有之（有效论），认为合同无效但房屋可不予返还的有之（无效不返还论），一时仁者见仁，智者见智。这使得很多法官在审理具体案件时感到无所适从，从而导致不同法院和法官判案结果呈现很大的差异性，这在一定程度上给司法公正带来了不应有的负面影响。因此，如何就现有相关法律、法规和政策规定对这类纠纷作出正确、规范、统一的裁判不仅是当务之急，也是势在必行。对于农村房屋能否买卖这个问题，是审判人员在处理这类纠纷首先必须面对并予以解决的问题。如果这一问题认识模糊，案子就没法审下去。审判实践中，对这个问题一直存在两种意见；一种意见认为农村房屋买卖事关农村宅基地使用权的转让，而中国法律禁止转让农村宅基地使用权，因此，农村房屋不能买卖；另一种意见认为，中国法律没有禁止农村房屋买卖的明文规定，法无禁止即自由”，只要双方合意，就可以买卖。要搞清农村房屋能否买卖这个问题，可从以下方面进行分析：1、农村房屋能否出售。中国《民法通则》第七十五条规定，公民的个人财产，包括公民的合法收入、房屋、储蓄、生活用品、文物、图书资料、林木、牲畜和法律允许公民所有的生产资料以及其他合法财产；《物权法》第六十四条也规定私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有所有权”。对照该两条规定，我们认定农村房屋是农村居民合法的私有财产应是不容置疑的。既然农村房屋是农村居民合法的私有财产，那么从理论角度来说，作为农村房屋所有权人的农村居民，完全可以依法对其房屋行使所有权，当然包括其中能充分体现所有权权能的处分权。再从中国目前的立法精神和法律现状来看，据笔者所知，中国到目前为止，并无禁止农村居民出售自己农村房屋的法律、法规规定；相反的，《中华人民共和国土地法》第62条中却有：农村村民出卖、出租住房后，再申请宅基地的，不予批准”的规定，从上面法律规定精神来看，国家还是肯定农村房屋是可以出售的，没有要禁止和干涉农村居民行使房屋所有权的立法意图。那么，既然有卖就有买，因此农村房屋是可以买卖的。2、农村宅基地不能转让的规定是否必然导致农村房屋也不能转让农村房屋买卖必然会涉及房屋下土地即农村宅基地使用权转让这个敏感的法律问题。农村宅基地使用权是农村居民为建造自住房屋，对农村集体土地所享有的一种占有、使用的权利，它是中国特有的一种用益物权形式。农村宅基地属于农民集体经济组织所有，农民对自己依法获得的宅基地只有使用权，而无处置权。这在中国《土地管理法》第六十三条就有农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设”的明确规定。由此可见，农村宅基地使用权的流转按法律规定是受严格限制的。这些限制性规定，虽不是针对农村房屋能否出售作出的，但基于农村房屋与其所付着的土地紧密关联性和中国传统的房随地走、房地一体的习惯思维，农村房屋买卖因此变得异常复杂起来。这种房随地走、房地一体的认识，使审判实践中不少审判人员将农村宅基地使用权能否转让当成了左右农村房屋买卖合同有效、无效的法宝，并以此作为裁判的依据。那么，农村宅基地不能任意转让的规定是否必然导致农村房屋也不能转让呢？笔者认为，虽然在物理上和人们的习惯思维上，农村房屋与农村宅基地密不可分；但是，中国现行法律对房屋所有权和农村宅基地使用权却是分开规定的，他们是两种各自独立存在的权利，并无主从之分；而且目前中国也并无明确的法律规定要求这两种权利在发生变更时必须同步进行。人们之所以有房随地走（或地随房走）、房地一体的说法，是由于受《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十一条规定房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权同时转让、抵押”及相关学者理论的影响。这其实是对农村房屋买卖的一种误解。因为，房、地同时转让、房地一体原则是中国城市房地产管理法针对在中华人民共和国城市规划区国有土地范围内取得房地产开发用地的土地使用权，从事房地产开发、房地产交易”而专门规定的特有原则；其他可参照此规定执行的情形，也只有该法第七十一条规定的在城市规划区外的国有土地范围内取得房地产开发用地的土地使用权，从事房地产开发、交易活动以及实施房地产管理”这种情况。从上面规定我们可以看出，该原则所适用的对象和范围都是特定的，其立足点为国有土地和城市房产，并非农村集体土地和农村房屋。而农村房屋和农村宅基地不同于城市房产和国有土地的特殊性，自然决定了我们不能盲目地套用这种原则。因此，笔者认为，在法律、法规没有明确规定农村房屋买卖也必须执行房随地走、房地一体、同时转让原则的情况下，农村宅基地使用权限制流转的规定并不必然决定农村房屋不能买卖。总之，应对农村房屋买卖合同纠纷是一个复杂的过程，实践证明，由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理，既可以防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低经济损失，有效地保障您的合法权益。为了更好地帮您解决农村房屋买卖合同纠纷问题，防止陷入法律误区，您可以通过委托当地有经验的律师为您提供专业的法律服务，使您的合法权益得到最大限度的保护。农村房屋买卖合同怎么写(篇二)甲方(卖方)：

身份证号：

乙方(买方)：

身份证号：

一、甲方自愿将坐落在x市x镇x村x号(自建住宅)的房屋，东至南至西至北至建筑面积平方米，出售给乙方。二、甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为人民币(大写)共万仟佰元(小写元)，乙方在xx年x月x日前，一次付给甲方。三、双方同意于xx年x月x日由甲方将上述房屋交付给乙方所有。四、甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷，由甲方责任。甲方应协助乙方办好过户手续。五、办理房屋过户手续所缴纳的税费，由x方负担。六、本协议经双方盖章后，经房地产交易主管机关审核后，上述房屋产权归乙方所有。七、甲、乙双方同意上述协议，各无异议，不得反悔。八、本协议一式三份，甲、乙、中证人各执一份。甲方(签字)：

乙方(签字)：

中证人(签字)：xx年x月x日

农村房屋买卖合同怎么写(篇三)甲方(转让方)：

乙方(受让方)：

甲乙双方就甲方所有的位于转让事宜，经协商达成协议如下：一、标的物

该宗房屋位于宅基地。二、房款及支付

该宗房屋及宅基地共计作价x元，乙方与xx年x月x日前交付转让款x元，余款x元于xx年x月x日付清。三、标的的交付

甲方在xx年x月x日之前交付转让标的。四、权利义务

1、甲方保证对该房屋拥有全部的所有权，该房屋及宅基地使用权无任何权利瑕疵。如果因权利瑕疵或者因甲方原因导致乙方不能购得该房屋，甲方应当支付违约金元并赔偿乙方的全部经济损失(包括但不限于：直接经济损失、房屋改造费用、应得利益损失、因纠纷而支付的律师费、公证费)。2、甲方应当按照合同约定的期限交付房屋，每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。3、合同签订后，甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为，否则承担与房款等额的违约金。4、在房屋交付之后，甲方有义务配合乙方办理各项过户手续，过户费用由双方另行协商。5、该宗房屋的所有权于合同签订时转移至乙方，该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等)，如果该处房屋因改造需要拆迁，因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。6、在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于：水费，电费等)由甲方承担，与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担，与甲方无关。五、本协议一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。六、本协议自双方签字之日起生效。甲方：

xx年x月x日

乙方：

xx年x月x日

农村房屋买卖合同怎么写(篇四)卖方：（以下简称甲方），身份证号：

买房：（以下简称乙方），身份证号：

根据国家和_________省（市）法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：

第一条房屋的基本情况

甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于_________;位于第_________层，共_________（套/间），房屋结构为_________，建筑面积_________平方米（其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米），房屋用途为_________;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;（房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号）为_________。第二条房屋面积的特殊约定

本合同第一条所约定的面积为（甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_________%（不包括±_________%）时，房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_________%（包括±_________%）时，甲乙双方同意按下述第_________种方式处理：

乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按_________利率付给利息。每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。_________。第三条土地使用权性质

该房屋相应的土地使用权取得方式为_________。土地使用权年限自_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_________;该房屋买卖后，按照有关规定，乙方（必须/无须）补办土地使用权出让手续。第四条价格

按（总建筑面积/实际建筑面积）计算，该房屋售价为（_________币）每平方米_________元，总金额为（_________币）_________元整。第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;第十条本合同附二、三楼平面图;

第五条付款方式

乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（_________币）_________元整，并应于本合同生效之日起_________日内将该房屋全部价款付给甲方。已付定金将在最后一期付款时冲抵，支付方式为以下第_________种：

现金_________;

支票_________;

汇款_________。第六条交付期限

甲方应于本合同生效之日起_________日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起_________日内，将该房屋付给乙方。第七条乙方逾期付款的违约责任

乙方如未按本合同第五条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_________计算。逾期超过_________天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第_________种约定，追究乙方的违约责任。终止合同，乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金，合同继续履行。_________。第八条甲方逾期交付房屋的违约责任

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在_________个月内按_________利率计算;自第_________个月起，月利息则按_________利率计算。逾期超过_________个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第_________种约定，追究甲方的违约责任。第九条关于产权登记的约定

在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_________天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_________%赔偿乙方损失。第十条保证

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。第十一条税费的交纳

因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。第十二条费用交接时间

水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为_________年_________月_________日。第十三条声明及保证

第十四条本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份;甲方（签章）：乙方（签章）：

甲方代理人（签章）：乙方代理人