2023年-施工合同-2817文稿

第页2023施工合同好用的施工合同锦集5篇

在人们越来越信任法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我细心整理的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。

施工合同篇1

内外墙涂料装饰工程施工合同

甲方：

乙方：

甲方将工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺当进行，经双方充分协商，根据?中华人民共和国合同法?和?中华人民共和国建筑法?的有关规定，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条工程名称:

其次条工程地点:审核办理结算手续。

第五条合同工期

甲方发出进场通知后，天内乙方必需支配工人进场施工，有效工期为天。在施工过程中如遇以下任何一种状况，工期顺延：

1、遇到不行抗拒的灾难或事故〔包括雨季停工〕。

2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加工程。

第六条工程质量等级

1、甲方对工程质量的要求：在保质期〔天〕内不脱皮，根本不褪色。

2、由建设单位对本合同工程工程质量进行评定，到达本款要求。

3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第七条工程款支付

乙方进场施工三日内甲方支付乙方%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的%，预留%保修金，保修期为，保修期满天内甲方一次性付清乙方。

第八条竣工验收

双方对工程施工质量按?建筑装饰工程施工及验收标准?JG73-91标准进行验收。

第九条甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

1、甲方供给用水、用电和工人住宿的位置，甲方担当由此费用。

2、按第七条款支付乙方进度款。

3、负责供给与施工相关的资料。

4、甲方委派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，刚好办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的竣工验收。

二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付运用。

2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

3、负责供给外墙涂料施工并保证验收合格，参与甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中假设发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理。

6、做好文明施工、工完场清工作。

第十条违约责任及争议解决方法

1、合同生效后如有色号或涂料品牌更改应征得乙方同意，否那么因为更改造成乙方定货损失的，乙方那么有权要求更甲方应按工程量造价的100%赔偿乙方的经济损失。

2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。

3、甲方如认为有必要时，可对本合同工程或其任何局部的形式、质量或数量做出变更，并为此目的或依据他认为适当的其他理由，有权指令乙方进行下述工作：

(1)增加或削减合同中包括的任何工作的数量；

(2)取消任何工作；

(3)变更任何此类工作的性质、质量或种类；

(4)变更本工程任何局部的标高、线形、位置和尺寸；

(5)完本钱工程所必要的任何种类的附加工作；

(6)变更本工程任何局部施工的规定依次或时间支配。

上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效。但是，假设发出本工程的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，那么这种违约引起的任何额外费用由乙方担当。

4、没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。假设乙方为了便于组织施工或为了施工平安、避开干扰等缘由需实行相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到甲方的'批准外，由此而增加的费用应由乙方自行负担。变更程序，由乙方提出工程变更，报监理审查，监理签署审查看法后，报甲方审定。

5、假设甲方指令取消图纸中某局部的施工，由此而削减的此局部费用在乙方的结算中赐予根据扣除。

6、一方在得知可能造成工程延误或中断、或可能导致额外费用索赔的任何状况时，应尽快通知对方。假设影响乙方，乙方应实行全部合理措施将影响减至最小，经甲方确认后，乙方有权获得的竣工时间的延长期，但无额外费用的增加;假设影响甲方，甲方应向乙方索赔相关费用和损失。

7、合同履行过程中假设发生争议，双方应协商解决。假设无法达成协议，提交仲裁机构或向法院起诉解决。

第十一条工程分转包

合同约定的工程工程未经甲方书面同意乙方不得将工程分包或转包给第三方。否那么甲方有权随时解除合同乙方支付合同总金额20%的违约金给甲方。

第十二条其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式两份，甲方、乙方双方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自行终止。

3、合同签定地点：

甲方〔公章〕：乙方〔公章〕：

法人托付代表：法人托付代表：

电话：电话：

地址：地址：

年月日年月日

施工合同篇2

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲、乙双方经协商，就甲方_____________________施工事宜，达成如下一样：

一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含___________。

二、工程概况：

1、工程名称：_____________________

2、工程地点：_____________________

3、工程施工范围：___________和___________。

三、工程价格：___________元/平方米，___________局部___________元/平方米___________面积按实际测量为主等等，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工___月___日。

五、工程款的支付时间、方式：

工程完成前付清工程款的___%，尾款20___年___月___日内结清。

六、乙方根据国家现行施工及验收标准进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。

七、甲方负责办理——或供给些___________。如因甲方缘由造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方担当。

八、工程施工期间，甲方全部——供给给乙方运用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并___________。

九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。

十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

施工合同篇3

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

为完成有线电视系统工程，统一标准，加强管理，经双方友好协商，由甲方托付乙方担当有线电视系统安装工程，为了明确双方职责，特签订如下合同。

一、工程名称：XX地块有线电视系统工程

二、工程地点：

三、工程价款：

1、依据有关文件规定〔锡价服〔20xx〕132号〕，按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按?建设工程规划许可证?〔副本〕核定的面积计算，即42624m×19元/m=809856元，共计〔大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币〕。

2、本工程的最终价款按?建设工程规划许可证?〔正本〕核定的建筑面积计算确定。在未取得?建设工程规划许可证?〔正本〕之前，按本合同预收配套建设费。信号开通前，开发商需供给?建设工程规划许可证?〔正本〕，按文件确定的收费面积签订正式协议。

四、工程方式：包工包料。

五、工程期限：与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付运用。

六、技术要求：本系统为乙方所属网络系统的一局部，乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。

七、双方责任：

1、乙方负责工程范围内的系统设计；负责室外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通〔住宅及底商局部，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余局部由甲方负责〕。

2、乙方负责本系统室外管道的设计，甲方根据乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满意甲方规划设计的同时必需符合乙方设计的技术标准和要求。

3、甲方负责根据乙方的设计要求埋设室内管线〔范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等〕，管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。系统内全部室内公共局部明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费供给。

4、进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应刚好盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。

5、开工前甲方应供给乙方施工材料堆放间；施工中甲方应派专人帮助，供给施工便利。

6、甲方应尽早依据?建设工程规划许可证?〔正本〕与乙方签订正式合同，乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。

7、工程竣工交付运用后，乙方须要检修、更换器材和扩容，甲方有责任供给必要的场所和设施协作解决。

八、付款方式：在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付409241元〔50%〕，余款在工程竣工调试完成并验收后，按正式合同确定的金额一次性付清。

九、相关事项：

1、乙方按本行业要求进行验收，验收合格后由乙方负责修理、管理。但因甲方或用户自身缘由造成系统损坏或发生故障等，乙方不担当修理责任。

2、该小区全部室内外有线数字电视管道资产全部权归乙方全部。

3、甲方在房屋交付用户运用时，应协作乙方做好宣扬工作，催促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。

4、乙方在施工时应文明施工，听从甲方协调管理。

十、违约责任：

1、未经甲、乙双方协商，假设有一方违约，那么违约方将担当相关违约责任，负责赔偿因违约给对方造成的损失。

2、如因甲方未根据乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身缘由造成工程存在问题的，责任由甲方自行担当。如需乙方修理，应另行支付费用。

十一、争议：本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的，双方另行协商解决，协商不成的，那么提交乙方所在地法院诉讼解决。

十二、其它：

1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。

2、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执二份。

甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：

代表〔签字〕：代表〔签字〕：

施工合同篇4

根据?中华人民共和国合同法?的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成一样协议并书立本合同以资共同遵照履行：

第1条工程概况

1.1工程名称：甲方名下私房撤除及修建

1.2工程地点：本市桥口区太平洋

1.3承包范围：旧房撤除，新居重建

1.4承包方式：包工包料

1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工

1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求

1.7合同价款〔人民币大写〕：×叁×佰×叁×拾元每平方米〔依据建筑施工完成后实际面积结算〕

第2条甲方工作

2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物；向乙方供给施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。

2.2指派[]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。

2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。

第3条乙方工作

3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排[附件一]，交甲方审定。

3.2指派[]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工标准，平安操作规程，防火平安规定，环境保护规定；严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当保护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位〔住户〕的关系。

3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸，作法说明和?建筑装饰工程施工及验收标准?，?建筑安装工程质量检验评定统一标准?〔等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。

5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。

第6条关于工程价款及结算的约定

6.1本合同生效后，甲方分六次按以下方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。

本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币×元；

第一层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

其次层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

第三层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。

6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

第7条关于材料供给的约定

7.1本工程乙方负责选购 供给的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。

7.2凡由乙方选购 的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。假设已运用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关平安生产和防火的约定

8.1乙方供给的施工图纸或作法说明，应符合?中华人民共和国消防条例?和有关防火设计标准。

8.2乙方在施工期间应严格遵守?建筑安装工程平安技术规程?，?建筑安装工人平安操作规程?，?中华人民共和国消防条例?和其它相关的法规，标准。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

第9条嘉奖和违约责任

9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。

9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。

9.3乙方应妥当保护甲方供给的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

第10条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11条附那么

11.1本合同正本两份，双方各执一份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

甲方：乙方：

日期：日期：

附件一：施工图纸或作法说明

附件二：乙方供给材料及施工质量要求

1.水泥，运用黄石华新水泥，梁柱现浇运用号，墙，地粉砌运用号；

2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；

3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；

3.钢筋，梁柱中运用直径不得小于18MM，阳台牛腿中运用直径不得小于22MM；

4.任何墙壁厚度不得小于240MM；

5.其他约定：

延长阅读：工程质量验收效果生产平安

施工合同篇5

甲方：_______________________

乙方：_______________________

依据?中华人民共和国经济合同法?，?建设工程质量管理条例?并结合本工程的详细状况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。

第一条工程名称

______________基地房屋建设。

其次条工程地点

_________省_____________县。

第三条工程量

按实际工程结束后计算。

第四条承包双方

施工方包工包料，单价：______元