精心整理建造师一级题库附答案（能力提升）

专业精品建造师一级题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！ 精心整理建造师一级题库附答案（能力提升）第I部分单选题（150题）1.对软塑饱和粘性土地基，应优先采用的处理方式是（）。A:强夯置换法B:冲击碾压法C:强夯法D:拨动碾压法答案：A2.电动调节阀的电动执行机构和蝶阀配合工作的输出方式是（）。A:直行程B:角行程C:线行程D:圆行程答案：B3.沥青混合料中掺加的矿物纤维稳定剂宜采用（）制造。2016年A:花岗岩B:玄武岩C:页岩D:石灰岩答案：B4.下列关于粉煤灰路堤施工技术说法错误的是（）。A:粉煤灰不得用于高速公路的路床B:粉煤灰路堤压实度可采用填上层检下层的方式进行检测C:粉煤灰用于高速公路上路堤的压实度不低于90%D:凡是电厂排放的硅铝型低铝粉煤灰都可作为路堤填料答案：C5.县级以上地方人民政府计量行政部门对计量器具监督时,被监督单位不包括（）单位。A:检测B:制造C:销售D:使用答案：A6.散水的坡度可为（）。当散水采用混凝土时，宜按（）间距设置伸缩缝。A:3%～5%，20～30mB:1%～3%，20～30mmC:3%～5%，20～30mmD:1%～3%，20～30m答案：A7.通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A:12B:20C:14D:28答案：C8.在土基填筑施工中，若采用能量较大的压(夯)实机具，每层最大松铺厚度应通过（）确定。A:规范B:经验C:试验D:计算答案：C9.（2019年真题）某施工机械预算价格为65万元，预算残值率为3%，折旧年限为5年（平均年限法折旧），每年工作250台班，折旧年限内预计每年大修理一次，每次费用为3万元，机械台班人工费为130元，台班燃料动力费为15元，台班车船税费为10元，不计安拆费及场外运输费和经常修理费，则该机械台班单价为（）。A:795B:649.4C:779.4D:754.4答案：C10.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。（2014）A:总承包单位与分包单位承担连带责任B:按约定由分包单位自行承担全部责任C:总承包单位承担全部责任D:分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任答案：A11.根据现行《企业会计准则》，关于会计核算基础的说法，正确的是（）。A:企业应当以收付实现制和持续经营为前提进行会计核算B:企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告C:企业应当承担的费用，计入款项实际支出日的当期利润表D:企业已经实现的收入，计入款项实际收到日的当期利润表答案：B12.陆上爆破炮孔堵塞物宜采用钻屑、黏土和带泥的河沙，堵塞长度不应小于最小抵抗线的（）。A:1.0倍B:1.1倍C:0.8倍D:1.2倍答案：D13.计量基准器具的使用需经（）审批并颁发计量基准证书后,方可使用。A:省人民政府计量行政部门B:县人民政府计量行政部门C:地级市人民政府计量行政部门D:国务院计量行政部门答案：D14.

仪表盘(柜箱)操作台内各设备构件之间连接应牢固，不应采用（）。A:锁口固定B:螺栓固定C:焊接固定D:胶粘固定答案：C15.下列合同条款中，合同支付方式有关的条款不包括（）。A:预付款比例B:工程进度款支付审批程序C:质量保证金的扣留与退还D:市场价格波动引起的调整答案：D16.导热系数最大的是（）。A:空气B:水C:冰D:钢材答案：D17.

广播系统信息设备的箱体、壳体、机架等金属组件应与建筑物的共用接地系统做等电位连接，其接地网的形式宜采用()结构。

A:S形星形B:M形网形C:S形网形D:M形星形答案：B18.飞机在跑道上起飞通常是（）。A:在逆风情况下B:不考虑风向C:在顺风情况下D:在无风情况下答案：A19.企业处置无形资产净损失计入当期的（）。A:营业外支出B:管理费用C:期间费用D:财务费用答案：A20.下列成本计划的指标中属于质量指标的是（）。A:责任目标总成本计划降低额B:施工项目总成本降低率C:设计预算成本计划降低额D:按子项汇总的工程项目计划总成本指标答案：B21.根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），水利水电工程施工总承包企业资质等级分为（）。A:特级、甲级、乙级、丙级B:特级、一级、二级、三级C:甲级、乙级、丙级D:一级、二级、三级答案：B22.

低合金高强度钢焊接时，焊缝若含扩散氢，则焊缝易产生（）。

A:砂眼B:延迟裂纹C:气孔D:飞溅答案：B23.某施工机械预算价格为200万元，预计可使用10年，每年平均工作250个台班，预计净残值40万元。按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（）万元。(2015真题)A:0.08B:0.64C:0.8D:0.064答案：D24.下列消火栓系统调试内容，不包括（）。A:消火栓调试B:消防水泵的振动及噪声C:报警阀及附件阀门调试D:水源的调试答案：B25.下列测设方法中，（）适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。A:极坐标法B:直角坐标法C:距离交会法D:角度前方交会法答案：A26.一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A:副井吊桶提升（主井改装）期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B:主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升（主井改装）期C:主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升（主井改装）期D:主副井未贯通期、副井吊桶提升（主井改装）期和主井临时罐笼提升期答案：D27.帷幕灌浆施工完成后的质量检查应以检查（）为主。A:检查孔压水试验结果B:检查孔岩芯获得率C:灌浆结果标准D:灌浆施工过程记录答案：A28.根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990)的要求，工程施工中昼间打桩工作噪声限值为（）A:85B:75C:80D:70答案：A29.凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面（）的，应当重新绘制竣工图。A:1/3B:1/5C:1/4D:1/2答案：A30.对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题A:建设单位B:个人C:国家D:施工总承包方答案：C31.在电力系统中，三相交流母线B相和直流母线负极颜色分别为（）。A:红色、赭色B:紫色、黑色C:黄色、灰色D:绿色、蓝色答案：D32.某施工单位在位某市电信公司施工时发生了一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消1年在本市参与电信建设活动资格的是（）。A:电信公司总部B:省通信管理局C:市电信公司D:省电信公司答案：B33.因监理人的责任造成分包人合法利益受到损害，（）应及时按施工合同规定的索赔程序，以（）的名义就该事件向监理人提交索赔报告。A:分包人、分包人B:承包人、分包人C:承包人、承包人D:分包人、承包人答案：C34.对于设计单位不同意采纳的设计变更建议，（）有权作出一般设计变更的决策。A:监理单位B:设计审批部门C:施工单位D:项目法人答案：D35.在施工过程中，对混凝土试块进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（）。A:规费B:研究试验费C:措施费D:直接工程费答案：D36.根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（)。A:在产品成本不变的条件下，提高产品功能。B:在提高产品功能的同时，降低产品成本C:产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高D:在保持产品功能不变的前提下，降低产品成本答案：B37.下列反映盈利能力的现金流量表中，不仅计算财务内部收益率的是（）。A:投资各方现金流量表B:资本金现金流量表C:投资现金流量表D:财务计划现金流量表答案：C38.

关于在同一场所安装插座的要求，正确的是（）。

A:不同电压等级时选择同规格的插座B:三相插座的接线相序必须一致C:插座的接地线都应接在下孔D:插座的安装高度应统一为1.3m答案：B39.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A:凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任B:发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持C:承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任D:承包人没有义务进行修复或返修答案：C40.专业施工队能连续作业、不同专业队伍之间能实现最大限度合理搭接，单位时间内资源投入较为平衡的施工组织是（）。A:平行作业B:顺序作业C:交替作业D:流水作业答案：D41.

在变压器、电容器、和电力电缆等电气设备中广泛使用的是（）。

A:层压制品B:绝缘胶C:云母制品D:液体绝缘材料答案：D42.

多层和高层钢结构的多节柱安装时，每节钢柱的定位轴线的下列导引方法中，正确的有（）。

A:从地面控制轴线直接引上B:从下层柱的轴线引上C:从中层柱的轴线引上D:从上层柱的轴线引下答案：A43.关于财务内部收益率的说法，错误的是（）。A:财务内部收益率适用于独立方案之间约比选B:财务净现值相等的两个方案，其财务内部收益率相等C:对带规技术方案，财务内部收益率是便技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率D:财务内部收益率的大小完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况答案：B44.适用于软质毡、板、管壳，硬质、半硬质板等各类绝热材料制品的施工方法是（）。A:浇注法B:充填法C:粘贴法D:捆扎法答案：D45.下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。(2013年真题)A:材料的采购运输B:材料消耗量的大小C:材料的投料计量D:材料领用的指标答案：A46.关于光缆接头套管封装的要求，错误的是（）。A:封装完毕，测试检查接头损耗并做记录B:若热可缩套管加热时少许烧焦，应用胶带缠紧C:接头管内装接头责任卡D:接头管内装防潮剂答案：B47.根据《建设工程施工合同（示范文本）》发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。A:0.1B:0.03C:0.01D:0.05答案：B48.建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同（）编制的。A:编制主体B:功能C:周期D:深度答案：D49.县级广播电视节目录音室和演播室外墙距火车站、铁道(非电气化)允许的最小距离为()。A:2000mB:1500mC:1000mD:500m答案：D50.有关管线工程的测量，正确的是（）。A:管线敷设临时水准点必须选在旧建筑物墙角、台阶等处B:地下管线工程测量应根据竣工平面图编制测量资料C:管线中心定位就是将控制点位置测设到地面上去D:临时标桩可作为水准点答案：D51.下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是（）。A:施工机械的分析选择B:投入材料的堆场设计C:施工资源的优化配置D:施工资源的需求计划答案：A52.（2018年真题）我国建筑工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。A:投标担保B:付款担保C:保修担保D:履约担保答案：D53.根据《建筑法》，监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（）。A:口头联系设计人并书面报告委托人B:及时向设计人报告问题的具体情况C:书面报告建设单位要求设计单位改正D:指令施工单位征求设计人的修改意见答案：C54.[已过时]根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。A:直接工程费B:规费C:措施费D:企业管理费答案：B55.下列四种情形中，适宜采用固定总价合同的工程是（）。A:抢险救灾工程B:技术简单，工期不足一年，规模小且施工图设计已经审查批准的办公楼工程C:采用工程量清单计价，只有初步设计图纸的建设工程D:采用某种新技术且较复杂，工期10年的跨海大桥工程答案：B56.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于（）。A:28dB:12dC:24dD:36d答案：A57.

某新建工程，采购一批直径12的螺纹钢筋200吨，钢筋的供应价格为4280元/吨，运费为60元/吨，运输损耗为0.25%，采购保管费率为1%，则该钢筋的采购单价为（）元。A:4030B:4350.85C:4394.36D:3999.9答案：C58.对于铁路隧道在V级软弱围岩地段采用台阶法施工时，下列说法正确的是（）。A:仰拱开挖每循环开挖进尺不得大于5mB:边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距C:隧道初期支护封闭成环位置距掌子面不得大于50mD:上台阶每循环开挖支护进尺不应大于2榀钢架间距答案：B59.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，采用参数法计价的措施项目费是（）。A:安全文明施工费B:垂直运输费C:脚手架费D:混凝土模板费答案：A60.不宜直接用于路堤填筑的填料是（）。A:易溶性岩石B:崩解性岩石C:强风化石料D:盐化岩石答案：A61.当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用（）形式。A:单价合同B:成本加固定费用合同C:总价合同D:成本加奖金合同答案：A62.（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中，不得作为竞争性项目的是（）。A:安全文明施工费、二次搬运费和税金B:暂列金额、规费和安全文明施工费C:社会保险费，计日工和总承包服务费D:安全文明施工费、规费和税金答案：D63.下列焊接用气体，既能作为保护气体，又能作为切割用气体的是（）。A:乙炔B:二氧化碳C:氮气D:氧气答案：D64.关于钻孔灌注桩施工，下列说法错误的是（）。A:灌注过程中导管埋入混凝土深度宜为2～6mB:混凝土坍落度宜为180~220mmC:开始灌注混凝土时，导管底部至孔底的距离不宜大于300mmD:导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m答案：C65.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应采取的做法是（）。A:征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担由此增加的提前竣工费用B:下达变更指令要求承包人必须提前竣工，并支付由此增加的赶工费用C:自行将工期压缩到合同工期的90%，并要求承包人按期完工D:增加合同补充条款要求承包人采取加快工程进度措施，承担部分赶工费用答案：A66.桩和梁类构件的钢筋保护层厚度检测时，正确的做法是（）。A:应抽取不少于6根受力筋进行检测B:应抽取不少于4根受力筋进行检测C:应抽取不少于8根受力筋进行检测D:应对全部主筋进行检测答案：D67.项目经理部和企业签订责任书的主要依据是（A:计划预算（直接）成本B:实际预算（直接）成本C:项目预算（直接）成本D:目标预算（直接）成本答案：C68.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。(2015真题)A:文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B:在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C:因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D:在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准答案：C69.在立井支护结构中，（）已成为井壁的主要结构形式。A:锚喷支护B:混凝土砌块C:混凝土D:砖砌体答案：C70.关于气瓶的安全控制要点的说法，正确的是（）。A:气瓶内的气体必须用尽B:施工现场使用的气瓶应按标准色标涂色C:氧气瓶和乙炔瓶在室温下，满瓶之间的安全距离至少3mD:气瓶距明火的距离至少5m答案：B71.指导性成本计划的编制依据为（）。A:实施方案B:合同条件C:合同价D:设计图纸答案：C72.炉窑砌筑工程工序交接证明书中，炉壳应有的证明文件是（）。A:X射线探伤合格记录证明B:焊接严密性试验合格证明C:压力容器施工许可证文件D:超声波探伤合格记录证明答案：B73.关于如下横道图进度计划的说法正确的是（）。A:基础土方工作的流水节拍是2周B:砌砖基础和圈梁浇筑间的流水步距是2周C:基础回填的第一个施工段有2周的机动时间D:工期可压缩1周答案：D74.铲斗挖泥船应采用纵挖法施工，下列施工说法正确的是（）。A:反铲挖泥船宜位于未开挖区域顺挖槽前进挖泥B:正铲挖泥船宜位于未开挖区域顺挖槽前进挖泥C:反铲挖泥船宜位于已开挖区域顺挖槽后退挖泥D:正铲挖泥船宜位于已开挖区域顺挖槽前进挖泥答案：D75.工程测量仪器中，对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是（）。A:水准仪B:电磁波测距仪C:激光电子仪D:经纬仪答案：D76.（2020年真题）根据《企业会计准则》，企业对应收账款提取坏账准备，体现了会计核算的（）原则。A:重要性B:配比C:谨慎D:权责发生制答案：C77.某施工项目现有两个对比工艺方案，方案1是过去曾经应用过的，方案2是新方案，两个方案均不需要增加投资。方案1的固定费用为60万元，单位产量的可变费用为300元；方案2的固定费用为80万元，单位产量的可变费用为250元，则两个方案的临界产量（产量平衡点）为（）产量单位。A:6000B:3000C:5000D:4000答案：D78.某大型水利水电工程施工合同签订后，根据承包人的申请，发包人向其提供了有关本工程的其他水文和地质勘探资料，但未列入合同文件，承包人使用上述资料引发的后果应由（）负责。A:上述资料的编写者B:监理人C:承包人D:发包人答案：C79.某公司从银行取得一笔长期借款1000万元，手续费0.5%，年利率为8%，期限3年，每年结息一次，到期一次还本，企业所得税率为25%，则这笔借款每一年的资金成本率为（）。A:0.0609B:0.0603C:0.0598D:0.0606答案：B80.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A:甲市B:乙市C:丁市D:丙市答案：B81.

根据《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2013的规定，起降A380-800及其以下飞行区指标为（）。

A:3DB:4FC:4ED:4D答案：B82.下列选项中不属于项目实施阶段策划的工作内容的是（）。A:投资目标的分解和论证B:项目风险管理与工程保险方案C:方案设计竞赛的组织D:技术方案分析和论证答案：D83.

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是（）。A:单价合同B:固定总价合同C:成本加酬金合同D:总价合同答案：A84.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）的规定，某水利水电工程的水库总库容为1亿m3，其次要建筑物级别应为（）级。A:2B:4C:5D:3答案：D85.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，分部分项工程清单综合单价应包含()以及一定范围内的风险费用。(2014)A:人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金B:人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润C:材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费D:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费答案：B86.某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（）进行设计。A:类似地区的水文地质情况B:勘察设计成果文件C:建设单位的意愿D:类似已完工程答案：B87.现浇二次衬砌混凝土浇筑因故中断，则必须采取措施对两次浇筑混凝土界面进行处理，以满足（）要求。A:强度B:工艺C:连接D:防水答案：D88.沿海航道维护性疏浚施工宜选用()。A:耙吸挖泥船B:链斗挖泥船C:铲斗挖泥船D:绞吸挖泥船答案：A89.下列风管中，与碳素钢支架的接触处应采取隔绝措施的是（）。A:不锈钢板风管B:玻璃钢风管C:酚醛铝箔风管D:镀锌钢板风管答案：A90.有线电视传输节目的总源头是()。A:干线传输系统B:用户分配系统C:终端设备D:前端机房答案：D91.根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是（）。A:采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B:主要探水孔的位置应由测量人员标定C:打钻地点附近应安设专用电话D:打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟答案：A92.单位工程验收时的项目组织负责人是（）。A:设计单位项目负责人B:建设单位项目负责人C:监理单位项目负责人D:施工单位项目负责人答案：B93.水运工程的费用索赔可分为损失索赔和（）索赔A:间接费B:额外工作C:利润D:直接费答案：B94.关于蓄电池安装的说法，错误的是()。A:安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在内侧B:安装蓄电池组时，应根据馈电母线走向确定蓄电池正、负极的出线位置C:安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定D:酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内答案：A95.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）A:总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B:施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C:施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D:建设单位为施工单位垫付了行政罚款答案：D96.关于零填、挖方路段的路床施工技术说法，不正确的是（）。A:路床填筑，每层最大压实厚度宜不大于300mm，顶面最后一层压实厚度应不小于100mmB:高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为0.3～0.5mC:路床范围为过湿土时应进行换填处理，设计未规定时，高速公路、一级公路换填厚度宜为0.5～0.8m，若过湿土的总厚度小于1.5m，则宜全部换填D:路床范围原状土符合要求的，可直接进行成形施工答案：C97.下列关于沥青混合料说法正确的是（）。A:宜使用石棉纤维B:SMA.OGFC可以使用天然砂C:用于城镇快速路、主干路的沥青表面层粗集料的压碎值大于26%；吸水率大于2.0%D:热拌密级配沥青混合料中天然砂用量不宜超过骨料总量20%答案：D98.事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（）d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A:20B:40C:50D:30答案：D99.（2019真题）抗震设防烈度7度地区，采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程高度不应大于（）。A:100mB:54mC:24mD:50m答案：A100.关于负债的特征，下列说法错误的是（）。A:负债是一种经济责任B:负债能够用货币确切计算C:偿债时会导致企业未来经济利益的流出D:负债是由企业过去或者未来的交易形成的答案：A101.线路中线是线路施工的平面控制系统，也是路基的（），在施工中必须保持定测时的位置正确。A:高程控制系统B:主轴线C:纵轴线D:横轴线答案：B102.下列质量检验项目中，属于悬臂预应力混凝土连续梁浇筑质量检验主控项目的是（）。A:悬臂合龙时两侧梁体的高差B:轴线偏位C:顶面高程D:断面尺寸答案：A103.金属储罐安装方法中，适用于大型浮顶罐的是（）。A:正装法B:气顶法C:散装法D:倒装法答案：A104.建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A:所有人和建设单位B:管理人和施工企业C:建设单位和施工企业D:使用人和建设单位答案：C105.

下列计量基准器具的使用条件中，不属于必须具备的条件是（）。

A:经国家鉴定合格B:具有丰富的业绩C:具有称职的保存、维护、使用人员D:具有完善的管理制度答案：B106.沥青混合料结构中，骨架—密实结构的代表是（）。A:SMAB:AMC:ACD:OGFC答案：A107.

为了限制对风险大、盈利低的技术方案进行投资，可以采取()的办法来进行技术方案经济效果评价。

A:控制平均通货膨胀率B:提高基准收益率C:提高资金的时间价值D:降低基准收益率答案：B108.关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A:大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行B:大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要C:若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标D:大型建设工程项目总进度目标论证过程中，经调查研究和收集资料之后的工作是进行项目结构的分析答案：D109.（2011年真题）下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（）。A:未正确使用个人防护用品B:对易燃易爆等危险品处理不当C:个人防护用品缺失D:物体存放不当答案：C110.立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是（）。A:点粘法B:条粘法C:满粘法D:空铺法答案：C111.关于卷材防水施工，说法正确的是（）。A:冷粘法铺贴卷材时，接缝口密封材料封严宽度不应小于100mmB:底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度应不小于50mmC:两幅卷材短边和长边搭接宽度均不应小于80mmD:多层卷材上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开200mm以上答案：B112.

在用户接入网中，()直接面向公用交换业务，并向用户直接提供通信业务。

A:物理层B:段层C:电路层D:传输通道层答案：C113.燃气管道做强度试验时，当压力达到规定值后，应稳压（）。A:4hB:3hC:2hD:1h答案：D114.

在飞行区土(石)方施工中，挖方区诸项施工开始的顺序是（）。

A:清除腐殖土、挖运土、压实、平整B:压实、清除腐殖土、挖运土、平整C:清除腐殖土、压实、挖运土、平整D:清除腐殖土、挖运土、平整、压实答案：D115.关于施工测量的说法，错误的是（）。A:综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测B:规划批复和设计文件是施工测量的依据C:施工测量贯穿于工程实施的全过程D:施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则答案：D116.

灌溉分水闸闸门的导轨安装及混凝土浇筑过程，正确的顺序是（）。A:浇筑闸墩混凝土、凹槽埋设钢筋、固定导轨、浇筑二期混凝土B:凹槽埋设钢筋、固定导轨、浇筑闸墩混凝土、浇筑二期混凝土C:凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩混凝土、固定导轨、浇筑二期混凝土D:凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩混凝土、浇筑二期混凝土、固定导轨答案：C117.某项目基础施工的横道图进度计划如下图，第三周的施工人数是（）人。A:12B:24C:18D:22答案：D118.在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。A:在箭线上下注明现金流量的数值B:多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位C:以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点D:垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的答案：B119.基坑验槽方法通常主要采用（）。A:经验法B:轻型动力触探C:针探法D:观察法答案：D120.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，下列关于分包人与发包人的关系表述中，不正确的是（）。A:未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B:分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系，不需要经过承包人的同意C:未经承包人允许，不得直接接受发包人或工程师的指令D:分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：B121.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失，则赔偿责任应当由（）承担。A:乙公司B:甲公司C:发包人D:甲公司和乙公司连带答案：D122.主要用于低压介质管路或设备上全开全闭操作，体积小，密封可靠，调节性能好的阀门是（）。A:蝶阀B:截止阀C:球阀D:闸阀答案：A123.影响光纤传输损耗的原因是()。A:材料表面畸变B:连接损耗C:光纤表面折射率不均匀D:热能转化为光能答案：B124.某技术方案总投资3500万元，其中资本金1000万元，正常年份息税前利润为300万元，其中，利息18万元，所得税42万元。则项目资本金净利润率为（）。A:0.3B:0.24C:0.258D:0.282答案：B125.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。（2012）A:施工企业B:建设工程质量监督机构C:建设单位D:建设行政主管部门答案：C126.（2012年真题）建设工程安全生产事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的计划属于（）。A:现场处置方案B:专项应急预案C:现场应急预案D:综合应急预案答案：B127.关于物权的说法，正确的是（）。A:同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B:未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权C:用益物权人可以是该物的所有权人D:物权的变动只能基于合同关系答案：B128.适用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差情况的开挖方法是（）。A:台阶法B:CRD法C:双侧壁导坑法D:CD法答案：C129.通常贯穿省、地区或连接城市的长输管线是（）。A:次高压B燃气管道B:中压A燃气管道C:中压B燃气管道D:高压A输气管道答案：D130.施工项目部应建立质量责任制和（）办法。A:监督检查B:考核评价C:质量管理D:质量控制答案：B131.土石方工程的开挖机械主要是（）。A:推土机B:铲运机C:装载机D:挖掘机答案：D132.

一般常见塔器安装组焊顺序中，塔体的最下段（带裙座段）吊装就位、找正的紧前工序是（）。

A:分段筒体、部件检查验收B:紧固地脚螺栓C:第二、三段段间环焊组对焊接D:基础验收、安放垫铁答案：D133.关于动态控制纠偏措施的说法，错误的是（）。A:落实加快施工进度所需的资金，属于经济措施B:为及时掌控信息，项目经理完善了信息传递流程，属于组织措施C:为节约项目的投资，业主方调整了设计方案，属于技术措施D:为加快施工进度，项目经理改进了施工方法，属于管理措施答案：D134.企业编制现金流量表时。短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金以及（），A:转换方式多B:预期收益高C:价值变动风险小D:投资数额小答案：C135.水池满水试验必须在规定的条件下进行，以下满水试验前必须具备的条件中错误的是（）。A:池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求B:砖砌池体防水层施工以前，石砌池体勾缝以后C:现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前D:装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前答案：B136.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。A:业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿B:业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿C:业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D:业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿答案：A137.

根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），职工的劳动保险费应计入（）。A:人工费B:企业管理费C:措施费D:规费答案：B138.

招投标的分类中，承包商承担工程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任是（）。

A:设计和采购总承包B:设计施工总承包C:施工总承包D:采购及施工总承包答案：B139.电视塔顶设备吊装常用的方法是（）。A:缆索起重机吊装B:直升飞机吊装C:塔式起重机吊装D:履带吊吊装答案：A140.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。A:六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟B:水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应C:水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化D:水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间答案：C141.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-2011，单向开挖隧洞时，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于（）m。A:300B:30C:100D:200答案：D142.不属于《基坑工程检查评分表》中保证项目的是（）。A:基坑监测B:安全防护C:基坑支护D:施工方案答案：A143.在建筑物的组成体系中，承受竖向荷载和侧向荷载的是（）。A:构造体系B:结构体系C:围护体系D:设备体系答案：B144.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的优点错误的是（）。A:在施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的B:整个建设项目的合同总额的确定较有依据C:合同总价一次确定，所有的施工图完成以后，再进行施工招标D:所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利答案：C145.套管法(沉管法)施工砂桩，砂桩宜顺线路方向分段逐排打设，每段长度不宜大于（）。A:50mB:100mC:30mD:10m答案：B146.快速路水泥混凝土路面的使用年限是（）年。A:12B:30C:8D:15答案：B147.在企业质量管理体系的认证书有效期内，当出现体系认证证书持有者变更时（）。A:可按规定进行复评B:待有效期满后再处理C:可按规定重新换证D:认证证书作废答案：C148.明挖爆破工程发出的信号为鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s，该信号属于（）。A:起爆信号B:解除信号C:准备信号D:预告信号答案：A149.新浇筑的混凝土与流动的地表水或地下水接触时，应采取临时防护措施，下列说法不正确的有（）A:当与氯盐、海水等具有严重侵蚀作用的环境水接触的混凝土，养护龄期一般不宜少于4周B:在有冻融循环作用的环境时，宜在结冰期到来4周前完工，且在混凝土强度未达到设计强度等级的80％前不得受冻，否则应采取技术措施，防止发生冻害C:当环境水具有侵蚀作用时，应保证混凝土在10d以内，且强度达到设计强度的70％以前不受水的侵袭D:保证混凝土在浇筑后7d以内且强度达到设计强度的60%以前，不受水的冲刷侵袭答案：D150.关于质量管理体系文件，说法正确的是（）。A:程序文件阐明质量政策、质量体系B:质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、质量计划、作业文件C:质量记录能够证明各阶段产品质量达到要求D:质量计划是企业质量管理体系的纲领性文件答案：C答案：A、B、D答案：A、C答案：A、B、C、D答案：A、C、D答案：A、B答案：A、B答案：B、D答案：B、C答案：B、C、D答案：B、D答案：A、C答案：A、B、C、D答案：A、D答案：A、B、D答案：B、C答案：答案：答案：A、B、D答案：A、B、C、D答案：A、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C答案：答案：A、B、D答案：C、D答案：B、C、D答案：A、B答案：答案：答案：A、B、D答案：A、B、C答案：A、C答案：A、D答案：A、D答案：答案：答案：A、B、D答案：A、B、D答案：答案：A、B答案：A、B、C答案：A、D答案：B、D答案：A、C、D答案：A、B、D答案：B、C、D答案：A、D答案：A、B、C答案：A、B答案：答案：A、B、D答案：B、D答案：A、C答案：A、C答案：A、B、C、D答案：答案：答案：A、B、C、D答案：B、D答案：答案：A、C、D答案：A、B、C、D答案：A、C、D答案：A、B答案：A、D答案：B、C、D答案：B、C、D答案：A、B、C答案：B、C、D答案：A、B、D答案：A、B、C答案：答案：C、D答案：B、D答案：A、B答案：A、B、C、D答案：答案：A、C答案：答案：A、B答案：A、B、C、D答案：B、D答案：A、B、C答案：A、C、D答案：A、C答案：C、D答案：A、B、C答案：A、B、C答案：C、D答案：A、B、C、D答案：A、D答案：A、C答案：C、D答案：B、C、D答案：答案：A、B、D答案：A、D答案：A、B、C答案：A、C、D答案：B、C答案：A、B答案：B、C答案：A、B答案：A、C、D答案：A、B、D答案：B、D答案：答案：A、D答案：B、C、D答案：A、B、D答案：B、C答案：A、C、D答案：A、B、D答案：A、B、C、D答案：B、D答案：A、C答案：答案：答案：A、B、C、D答案：B、D答案：A、D答案：A、D答案：A、B、D答案：B、D答案：A、B、C答案：A、B、C、D答案：答案：A、B、D答案：A、B、C、D答案：答案：B、C答案：A、B、D答案：答案：A、B、C答案：A、B、D答案：答案：A、B、D答案：B、D答案：A、B、C答案：B、C答案：A、D答案：B、C答案：A、B、D答案：C、D答案：B、C答案：B、C答案：B、C答案：A、D答案：A、C、D第II部分多选题（150题）1.电气工程接地材料的现场检查验收的内容有（）A:外包装无明显的机械损伤B:产品合格证C:质量符合国家标准D:型号符合设计规定2.自然补偿器分为（）A:Z型B:十字型C:L型D:一字型3.机电工程测量具有（）特点。A:受施工环境因素影响大，测量标志极易被破坏B:工程测量工序与工程施工工序充密切相关C:工程测量贯穿于整个施工过程中D:精度要求高4.根据《建筑安装工程费用项目组成》，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关部门规定必须缴纳或计取的费用。内容包括（）。A:工程排污费B:劳动保护费C:社会保险费D:住房公积金5.城镇道路路基施工质量检验与验收的主控项目有（）。A:弯沉值B:压实度C:路基宽度D:路基允许偏差6.采用爆破排淤填石法改良地基时，必须进行爆破安全设计，应分别按（）等爆破效应核算爆破源与被保护对象的安全距离，并取较大值。A:飞散物B:冲击波C:炸药用量D:None7.

设备基础混凝土强度的验收，主要检查验收其（）是否符合设计要求。

A:基础表面平整度B:混凝土配比C:外观观感D:混凝土养护8.下列属于屋面节能施工淘汰老旧工艺的是（）。A:种植屋面B:现浇水泥膨胀珍珠岩保温层C:现浇水泥膨胀蛭石保温层D:喷涂硬泡聚氨酣保温层9.所有者权益的特征包括（）。A:能够在较长时期内为企业提供经济利益B:无须偿还C:企业清算时，接受清偿在负债之后D:可分享企业利润10.（2012年真题）根据我国现行《企业会计规则》，应列入流动负债的会计要素有（）A:应收账款B:短期借款C:应付债券D:应付工资11.导致拒爆、瞎炮的原因有（）。A:发爆器的电压不足或雷管过多B:导爆索起爆网路电阻不平衡C:同—爆破网路中雷管类型不同D:爆破网路中有延期雷管12.下列选项中，哪些是造成钻孔灌注桩质量事故主要原因（）。A:孔底沉渣过厚B:桩端持力层判别错误C:混凝土灌注过程因故中断D:孔口高程误差13.根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A:建筑物B:交通运输工具C:正在建造的船舶D:海域使用权14.整治卵石弯道浅滩可采取的方法有（）等。A:在凹岸建下挑丁坝B:疏浚凸岸浅区C:建洲头顺坝D:在凹岸建顺坝15.水利工程基本建设项目审计按建设管理过程分为（）。A:财务决算审计B:开工审计C:建设期间审计D:工程预算审计16.根据现行《企业会计准则》，应计入管理费用的有（）。17.从建筑活动的特点及事故的原因和性质来看，属于建筑安全事故分类的是（）。18.按特性划分高分子材料可分为（）等。A:橡胶B:纤维C:玻璃棉D:塑料19.

电信运营商实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施共用，应坚持的原则是（）。

A:技术可行B:减少污染C:节约资源D:有效利用20.机电工程项目建设的特征包括（）。A:工厂化、模块化B:工程运行的危险性C:设计的多样性D:设备制造的继续21.公共广播信号传输线缆可以是（）。A:五类线缆B:双绞线一级建造师-民航机场工程C:光缆D:同轴电缆22.

广播电影电视工程建筑抗震设防类别划分的依据因素有()。

A:城市的大小和地位、工程建设规模和广电技术性建筑的特点B:使用功能失效后对全局影响范围的大小C:社会影响、直接经济损失和间接经济损失大小D:结构本身的抗震潜力大小，使用功能恢复的难易程度23.下列关于锚索的说法正确的是（）A:一般在围岩破碎范围大、巷道变形大、围岩应力高、服务期限相对较长条件下使用Ｅ，.锚索可以组成锚索群，也可单根使用，或和其他支护形式联合使用B:锚索的主要特点是对围岩施加预应力C:锚索常采用高强钢筋、钢绞线、高强钢丝材料D:锚索是被动支护24.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有（）。25.土方开挖后，工程质量检验的内容有（）。A:核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求B:有无破坏原状土结构或发生较大的土质扰动现象C:核对基坑（槽）的定位放线、排水和降低地下水位系统D:检查边坡稳定状况，确保边坡安全26.下列关于土石坝填筑过程中土料铺筑与整平的说法，正确的是（）。A:NoneB:铺料宜垂直坝轴线进行，铺土厚度要均匀C:进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土D:非黏性土料含水量偏低时，加水工作主要在坝面进行27.以下关于混凝土连续梁挂篮法施工，说法正确的有（）。A:挂篮在梁段浇筑时的弹性变形可一次调整B:合龙段的混凝土强度可提高一级C:浇筑梁段混凝土前，应将前段接茬处的混凝土充分洒水润湿D:合龙段纵向连续预应力筋张拉应在临时固结解除完成前进行28.

稳定碎石基础施工（厂拌法）的施工工序是：混合料拌合运输、混合料摊铺、（）和养护。A:接缝处理B:混合料碾压C:夯实D:提浆29.（2016年真题）融资租赁的租金应由（）构成。30.大型养护机械对线路进行整道作业的内容包括（）。31.模筑是最基本的基础建造方法，对于扩大基础，模筑方法包括（）。A:混凝土浇筑B:钢筋骨架绑扎C:测量放线D:模板安装32.

关于卫星地球站天线、馈线安装要求的说法，正确的是()。

A:各种含有转动关节的构件应转动灵活、平滑且无异常声音B:天线构件外覆层如有脱落应及时修补C:天线防雷接地体及接地线的电阻值应符合施工图设计要求D:馈源安装要在干燥充气机和充气管路安装完毕前进行33.后张法预应力混凝土T形梁施工要点包括（）。A:预应力筋的张拉应以应力控制为主，伸长值作为校核B:采用底模联合振动时，应将两侧模板上下振动器位置并列排列C:当梁体混凝土强度及相应的弹性模量达到设计要求后，方可施加预应力D:顶塞锚固后，测量两端伸长量之和不得超过计算值±10％34.建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。A:各质量责任主体和质量活动主体的自我约束能力B:工程项目管理的力度C:各质量责任主体对管理的要求D:工程项目实施主体外部的监控效力35.（2015年）根据《水电工程验收管理办法》（国能新能〔2011〕263号），下列验收由省级人民政府能源主管部门负责的有（）。A:枢纽工程专项验收B:水轮发电机组启动验收C:工程截流验收D:工程蓄水验收36.用于城市管道内部的结构性破坏及裂纹的局部修补方法，目前常用的有（）37.试验管理标准与制度主要包括（）。38.铲运机是一种循环作业机械，由（）等过程组成。A:卸土B:铲土C:掉头D:运土39.采用爆夯法密实基床时，布药方式可分别选用（）。A:线布B:面布C:立体布D:点布40.

施工合同履行过程中，出现工程量清单没有而又实际实施的项目时，应调整合同价款的情形有（）。

41.

通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。

A:市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端B:交流配电屏输入端的三根相线及零线C:整流器输出端D:不间断电源设备输出端42.项目信息门户的组织保证包括（）。A:项目参与各方的分类和权限定义B:项目决策期、实施期和运营期的文档分类和编码C:各用户方的组织结构、任务分工和管理职能分工D:项目管理人员的工作任务和职责43.

水力发电工程中，下列需要监理单位进行安全检查签证的有（）。

A:大型起重机械投入使用前B:施工单位安全生产费的使用情况C:危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施D:土建交付安装工序交接前44.下列关于石质路堑施工技术的要求，说法正确的是（）。A:开挖过程中应按设计要求一次开挖成型B:石质路床超挖部分不得用细粒土找平C:静态破碎开挖方法是目前广泛采用的开挖施工方法D:施工过程中每挖深3~5m应进行边坡坡线和坡率的复测45.关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法错误的有（）。A:铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设平整B:总体施工顺序一般为“先边坡后场底”C:冬期施工时应有防冻措施D:HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对HDPE膜的保护46.项目部对工程分承包单位协管管理的重点包括（）A:临时设施布置B:质量安全制度制定C:作业计划安排D:甲供物资分配47.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2017），水利工程建设项目施工总工期是指（）等项工期之和。A:工程筹建期B:工程完建期C:主体工程施工期D:工程准备期48.下列关于电动机试运行前的检查，说法错误的是（）。A:应用1500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻B:检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧C:通电检查电动机的转向是否正确D:电动机的保护接地线必须连接可靠，接地线（铜芯）的截面不小于8m㎡49.施工机械使用费，是指施工机械作业所发生的（）。A:机械安拆费B:场外运费C:机械使用费D:机械折旧费50.专项方案的专家论证主要内容有（）。A:专项方案的内容是否完整、可行B:专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范C:人员安排是否合理D:专项方案是否经济合理51.下列关于中间交接的说法，正确的有（）。52.关于冷却塔的要求，正确的有（）。A:单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰B:冷却塔进风侧距建筑物应大于1mC:冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓D:多台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm53.穿越铁路的燃气管道的套管应满足的要求有（）。A:套管顶部距铁路路肩不得小于1.5mB:套管宜采用钢管或钢筋混凝土管C:套管内径应比燃气管道外径大150mm以上D:套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封54.接地装置的搭接长度规定，说法错误的有（）。A:扁钢之间搭接为扁钢宽度的1倍B:圆钢与角钢搭接为圆钢直径的6倍C:圆钢之间搭接为圆钢直径的4倍D:扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍55.水准仪由（）组成。A:补偿器B:垂直度盘C:望远镜D:水平度盘56.工程量清单由（）组成。A:规费和税金项目清单B:其他项目清单C:分部分项工程量清单D:措施项目清单57.浅埋暗挖法的“十八字”原则包括（）。58.对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有（）。59.在水泥混凝土拌制过程中，水泥应选用（）的水泥。A:耐磨性强B:含碱量低C:收缩性小D:抗冻性好60.根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，承包人的违约行为有（）。A:提出设计变更的要求B:自行将工程或工程的一部分分包出去C:由于法律变更原因导致承包人无法继续履行本合同的义务D:未经批准私自将已按合同规定进入工地的设备或材料撤离工地61.下列措施项目中，属于总价措施项目的有（）。62.施工现场内部协调管理的分类包括（）。A:与施工安全管理的协调B:与材料供应商之间的协调C:与施工作业面安排的协调D:与施工进度计划安排的协调63.（2016年真题）施工成本管理的原则包括（）。A:成本管理有效性B:成本最低化C:全面成本管理D:成本责任制64.半刚性基层结合料包括（）等。A:水泥B:石膏C:石灰D:粉煤灰65.感潮河段内的水流特性，说法正确的是（）A:在潮流界以下，落潮流量大于涨潮流量，涨潮历时小于落潮历时B:在潮流界以下，涨潮历时愈向上游愈小C:在潮流界以下，涨落潮流为往复流，涨潮历时大于落潮历时D:在潮流界以下，仅有水位升降现象，不存在指向上游的潮流66.已批准占用或挖掘城市道路的工程项目，发生（）情况应提前办理变更审批手续。A:需要移动位置B:增加施工机械C:调换作业队D:扩大面积67.电梯安装前办理告知需要的材料一般包括（）。A:电梯施工进度计划B:特种设备开工告知申请书一式两份C:加盖公章的组织机构代码证复印件D:加盖公章的电梯安装资质证复印件68.关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（）。A:设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加各安装分部的工程验收B:分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收C:分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测D:勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收69.交通工程中，以下关于接地系统的说法，正确的有()。A:不同用途和不同电压的电力设备，除另有规定外，应使用一个总的接地体B:接地系统应满足人身、设备安全和设备特别是信息系统设备正常运行的要求C:在中性点直接接地的低压配电系统中，宜采用TN系统D:低压配电系统接地的形式一般分为：TN—S系统、TN—C系统、TM-TC系统、TT系统和IT系统70.关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017A:人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解B:人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C:能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书D:调解达成协议，人民法院应当制作调解书71.国际工程投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价需要适当降低一些的工程有（）。A:业主信誉好、支付条件好的工程B:本公司在附近有工程、并且可以突击短期完工的工程C:工程所在地自然条件特别差的工程D:本公司急于打人某一市场，以期开拓新市场的工程72.沉入桩的施工方法有（）。A:静压法B:振动法C:锤击法D:正循环法73.关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。74.建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）的比较。A:工程预算与工程概算B:工程概算与投资规划C:工程合同价与工程概算D:工程合同价与工程预算75.企业B类测量器具包括（）。A:钢直尺B:温度计C:兆欧表D:5m以上钢卷尺76.（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属于必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有（）。A:地下、屋面、厕浴间使用的防水材料B:用于承重结构的钢筋及连接接头试件C:填充墙的混凝土小型砌块D:混凝土中使用的掺加剂77.下列专用设备中，属于电力设备的是（）A:光伏发电设备B:火力发电设备C:风力发电设备D:核电设备78.钢结构构件的主要连接方式有（）。79.施工质量检验按施工阶段可划分为（）。A:过程检验B:质量验收检验C:进货检验D:质量监督检验80.

按照特性曲线选用流动式起重机，确定起重机臂长的相关因素有（）。

81.（2018真题）根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），水利工程不用办理规划同意书的有（）。A:码头B:桥梁C:堤防D:水电站82.关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（）。A:未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查B:在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证C:事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论D:事故处理应包括对事故相关责任者实施行政处罚83.可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:小型水利工程项目法人B:从事水利水电工程施工的企业C:从事水利水电工程设计的企业D:水利工程管理单位84.反映技术方案偿债能力的指标包括（）。A:借款偿还期B:偿债备付率C:利息备付率D:投资回收期85.下列各项支出中，属于可变成本的有（）。A:原料费B:借款利息C:计件工人工资D:燃料、动力费86.属于长钢轨焊接基本工艺流程的有()。A:轨端处理B:淬火C:正火D:进场验收87.洞门构造中，洞门墙应根据实际需要设置泄水孔和（）。A:NoneB:施工缝C:沉降缝D:伸缩缝88.现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，下列属于提高现金使用效率的措施有（）。A:使用现金浮游量B:加速收款C:力争现金流量同步D:提前应付款的支付期89.符合《民用建筑室内环境污染控制规范》对环境污染物限量的有（）。A:室内用水性涂料游离甲醛（mg/kg）≤100B:室内用SBS型胶粘剂中VOC（g/L）≤650，苯（g/kg）≤5.0C:室内用水性处理剂游离甲醛（mg/kg）≤100D:室内用水性胶粘剂游离甲醛（g/kg）≤1.290.对防水层有特殊要求的特大桥，防水层与沥青混凝土层间应进行（）检测A:粗糙度B:平整度C:抗剪强度D:粘结强度91.井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:锥形掏槽B:单向掏槽C:扇形掏槽D:楔形掏槽92.

建筑电梯（）符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验。

A:检验（校验）B:自检C:初检D:调试93.下列有关土质路基碾压的说法，正确的有（）。A:压路机轮外缘距路基边应保持安全距离B:NoneC:碾压不到的部位应采用小型机械夯实D:最大碾压速度不宜超过6km/h94.关于劳务分包合同的说法，正确的有（）。A:NoneB:劳务分包人负责编制施工组织设计C:劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格D:劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费95.路基高度设计，应同时考虑（）的作用，不使其影响路基的强度和稳定性。（）A:地面水B:毛细水C:冰冻D:地下水96.

负债可归类为流动负债的条件有（）

97.安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括()。A:总配线架滑梯安装应牢固可靠B:滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏C:总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应D:跳线环安装位置应平滑、垂直整齐98.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A:承包人施工人员的工资B:发包人欠付工程价款的利息C:承包人的损害赔偿金D:承包人实际支付的建筑物配件价款99.施工机械使用费包括（）等。A:经常修理费B:折旧费C:安装拆卸费D:检验试验费100.敷设光缆的技术要求包括（）。A:光缆接头的预留长度不应小于8mB:光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上C:光缆的牵引力速度宜为10m/minD:光缆的牵引力不应超过150kg101.有色金属中的重金属包括（）。A:镁合金B:锌合金C:铜合金D:钛合金102.在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（）。A:DAB的费用较低B:DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题C:DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性D:None103.工程资料移交归档应符合国家现行有关法规和标准的规定，下列关于工程资料移交的说法中正确的是（）。A:监理单位汇总总包单位施工资料和本单位监理资料移交给建设单位B:建设单位向城建档案馆移交工程资料C:各分包单位应向施工总承包单位移交施工资料D:总包单位收集、汇总各分包单位的施工资料，移交给监理单位104.混凝土施工质量评定的标准主要有（）。A:均匀性B:保证率C:抗压强度D:和易性105.下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水步距B:流水强度C:流水节拍D:工期106.国际工程投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价需要适当降低一些的工程有（）。A:本公司在附近有工程、并且可以突击短期完工的工程B:业主信誉好、支付条件好的工程C:工程所在地自然条件特别差的工程D:本公司急于打人某一市场，以及开拓新市场的工程107.用项目管理专用软件编制工程网络计划能够（）。A:确保工程网络计划原始资料的准确性B:确保工程网络计划计算的准确性,C:确保工程网络计划的按时完成D:有利于工程网络计划的及时调整108.于砌体工程雨期施工的说法，正确的有（）。109.根据《建设工程安全生产管理条例》和单位出租机械设备和施工机具及配件、应提供证明的有（）。A:生产制造许可证B:租赁合同C:备案证明D:产品合格证110.机电工程设备验收项目主要包括（）。A:质量检查B:核对验证C:外观检查D:运转调试检验111.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加由发包人承担的有（）。A:发包人人员伤亡B:已运至施工现场的材料、工程设备的损失C:承包人的停工损失D:工程所需清