2023年四川省建设系统事业单位人员招聘笔试题库及答案解析

PAGEPAGE12023年四川省建设系统事业单位人员招聘笔试题库及答案解析学校：__________姓名：__________班级：__________考号：__________一、选择题1．关于施工合同特征的说法，错误的是()。A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同时有偿合同答案：C解析：施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。此题选用排除法，根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答案为C。2．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。3．某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A、0B、15C、22.5D、45答案：A解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。4．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。5．某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当()。A、向住房和城级建设主管部门申请消防验收B、在验收后报公安机关消防机构备案C、向公安机关消防机构申请消防认可文件D、提请公安机关消防机构进行消防抽查答案：C解析：根据《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。6．关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：专职安全生产管理人的职责。7．事故调查组的组成应当遵循()的原则。A、公平、公正B、诚实信用C、实事求是D、精简、效能答案：D解析：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。8．全国人民代表大会属于我国的()。A、最高权力机关B、最高行政机关C、最高管理机关D、中央最高机关答案：A解析：宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。宪法是我们最高效力的根本法，因此。全国人民代表大会也是我国最高权力机关。9．根据《建筑法》，如合同约定建筑材料由承包单位负责采购的，则()。A、发包人可以为承包单位指定生产厂，而不能指定供应商B、发包单位指定生产厂、供应商属于违法C、发包单位指定生产厂、供应商合法D、发包人为承包单位指定的材料质量缺陷由承包单位承担责任答案：B解析：按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或指定生产厂、供应商。10．某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。11．下列可视为投标人相互串通投标的是()。A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间约定中标人C、投标人之间约定部分投标人放弃投标D、投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：A解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。12．某招标文件规定6月30日为提交投标截止时间，6月20日某投标人发现收到的招标文件中有两个重要的数据打印错误，要求招标人澄清，则()。A、招标人口头回复该投标人即可B、招标人以书面形式通知该投标人即可C、招标人应当以书面形式澄清，并通知所有招标文件收受人D、招标人应当以书面形式向所有招标文件收受人澄清，并书面通知推迟投标截止时间答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。13．在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：D解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。14．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。15．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。16．建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2)要求施工单位压缩合同约定的工期的3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。17．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A、两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B、不同投标人的投标文件在同一文印店装订C、不同投标人的投标保函由同一银行开具D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。18．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。19．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。A、对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B、进行安全施工技术交底C、依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D、对拆除工程进行备案答案：B解析：建设单位相关的安全责任：一、依法办理有关批准手续;二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期;四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。七、装修工程和拆除工程的规定：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：⑴施工单位资质等级证明;拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;拆除施工组织方案;堆放、清除废弃物的措施。20．2010年5月20日，方宇建筑施工企业在未取得安全生产许可证的情况下擅自进行生产，安全生产许可证颁发管理机关可以对方宇建筑施工企业责令停止生产，没收违法所得，并处()的罚款。A、5万元以上10万元以下B、10万元以上50万元以下C、20万元以上70万元以下D、30万元以上80万元以下答案：B解析：安全生产许可证违法行为应承担的责任。教材《安全生产许可条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。21．下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。(2017)A、建设资金已落实B、主要负责人经有关部门考核合格C、配备了兼职安全生产管理人员D、为职工办理了意外伤害保险答案：B解析：申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见22．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，()不符合建设单位质量责任和义务规定。A、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预答案：D解析：三、限制不合理的干预行为《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，要限制建设单位对承包单位不合理的干预行为，而并非限制干预行为。23．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。24．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是()。A、分包工程质量由分包企业负总责。B、分包工程质量由分包企业单独承担责任C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任答案：C解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。25．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”26．某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。A、合同B、侵权行为C、不当得利D、无因管理答案：B解析：在侵权之债中，最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权。如施工噪声或者废水、废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。施工企业进行爆破。对临近住宅墙体震裂，构成侵权。选B27．甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应当提前30日以书面形式通知用人单位D、应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案：C解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。28．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。29．注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册答案：C解析：《《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。30．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。31．建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起()后果。A、诉讼时效的中止B、诉讼时效的中断C、诉讼时效的延长D、改变法定的诉讼时效期间答案：B解析：《民法通则》第140条规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题中，自知道或者应当知道建设单位拖欠施工企业工程款时，起算施工企业的诉讼时效。建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，因同意履行义务而中断，故B选项正确。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A选项中的诉讼时效中止要求中止事由为客观事件，且客观事件必须是在诉讼时效期间的最后6个月内发生，与本题的情形不同。C、D选项干扰度较低。32．关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A、劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B、用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C、劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D、劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资答案：C解析：劳动合同的履行和变更。选项A，货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等;选项B，工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付;选项D，劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。参见33．根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。A、万分之五B、千分之五C、万分之三D、千分之三答案：A解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;34．在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主持该项调解的应当是()。A、施工方上级单位B、建设单位C、当地政府建设主管部门D、人民法院答案：C解析：行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。行政调解可分为：基层人民政府，即乡、镇人民政府对一般民间纠纷的调解;国家行政机关依照法律规定对某些特定民事纠纷、经济纠纷或劳动纠纷等进行的调解。35．根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。36．负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A、12小时B、36小时C、24小时D、48小时答案：C解析：负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。37．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()。A、制定施工现场的消防安全制度B、向有关部门报审消防设计图纸C、制定灭火和应急疏散预案D、设置消防安全标志答案：B解析：《中华人民共和国消防法》规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、制定灭火和应急疏散预案。(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效，(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测;(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火分区、防火间距符合消防技术标准(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患，(6)组织进行有针对性的消防演练(7)法律法规规定的其他消防安全职责。38．根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是()。A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同答案：C解析：《民法典》明确规定：建筑工程合同应当采用书面形式。39．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为合法的是()。A、甲监理公司为其上级主管部门建造的办公楼承担工程监理业务B、乙监理公司为同一集团下属的某建设工程公司承包施工的工程承担工程监理业务C、丙监理公司为同一集团下属的某建材供应公司建筑材料的工程承担工程监理业务D、丁监理公司为同一集团下属的某设备租赁公司出租建筑设备的工程承担工程监理业务答案：A解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。40．以下不属于建设工程竣工验收应当具备的条件是()。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、仅有施工单位和工程监理单位签署的质量合格文件D、完成建设工程设计和合同约定的各项内容答案：C解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。41．下列纠纷可以申请仲裁的是()。A、建筑工程施工纠纷B、婚姻纠纷C、劳动纠纷D、财产继承纠纷答案：A解析：根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。42．王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、人民调解答案：D解析：题目中监理工程师的就担当了人民调解员的角色。人民调解的组织形式是人民调解委员会。《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。人民调解委员会由3至9人组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。43．下列关于建设单位招标行为的表述中，合法的是()。A、向投标人介绍投标报名情况B、向投标人解释合同条件C、将工程肢解后直接发包D、排斥潜在投标人答案：B解析：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。B选项属于合法行为。44．建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人()。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标截止后撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。45．由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A、可调价B、成本价酬金C、固定价D、总价答案：C解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只能在约定C固定价的提前下不予支持。46．标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A、简易交付B、占有改定C、指示交付D、拟制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①现实交付;②简易交付：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤拟制交付。47．对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是()A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权B、普通程序采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。48．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。49．下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。本题B项正确。50．在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A、施工单位、建设单位B、建设单位、施工单位C、施工单位、监理单位D、监理单位、施工单位答案：A解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款则相反。51．下列关于建筑工程发包、承包的表述，符合《建筑法》的是()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级可以承揽工程B、实际施工人可以以其他施工企业名义承揽工程C、发包人有权对承包人选定的专业分包单位予以认可D、发包人可以指定承包人购买特定品牌的建筑材料答案：C解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。AB错。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。D错。选C52．当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。53．《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)规定，安全文明施工费不包括()。A、环境保护费B、文明施工费C、临时设施费D、安全措施费答案：D解析：2013年3月21日住房和城乡建设部、财政部经修订并颁布了新的《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号八规定安全文明施工费包括：(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。54．下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A、建设行政主管部门处理的行政争议B、劳动争议C、农林承包经营合同争议D、建设工程施工合同争议答案：D解析：农村土地承包经营纠纷调解和仲裁适用《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》;解决劳动争议适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。55．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列56．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。57．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。58．批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。59．在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A、建筑材料进场B、建筑设备安装C、隐蔽工程验收D、工程竣工验收答案：D解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。60．在债权中，属于意定之债的是()。A、不当得利B、无因管理C、侵权之债D、合同之债答案：D解析：在当事人之间因产生了民法典律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债成为合同之债。61．根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。A、人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B、调解书的效力低于判决书C、调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D、人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解答案：A解析：人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助，A正确。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同，B错误。调解达成协议，人民法院应当制作调解书，但是，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件;(2)调解维持收养关系的案件;(3)能够即时履行的案件;(4)其他不需要制作调解书的案件。C错误。62．建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满前规定时间内，向原资质许可机关提出延续申请，该时间是()。A、3个月B、4个月C、5个月D、6个月答案：A解析：资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。63．下列不属于用益物权的是()。A、建设用地使用权B、地役权C、财产权D、土地承包经营权答案：C解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。64．关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对65．建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。66．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。67．A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与B公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但B公司并不知情;2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。A、效力待定B、无效C、可撤销D、有效答案：D解析：《民法典》规定，“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”这就是表见代理在合同领域的具体规定。可见，表见代理无须被代理人追认，产生代理效力，即由被代理人对第三人承担授权责任。因表见代理订立的合同如无其他导致合同无效的原因，该合同有效。68．对于按照合同约定由建设单位采购运抵现场的墙体材料、门窗、保温材料、采暖制冷和照明设备等，施工单位应当()。A、直接使用和安装B、进行检验并经监理签字后再使用和安装C、在供货商出具产品合格证后使用和安装D、按建设单位的指示使用和安装答案：B解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。69．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重伤的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特别重大事故D、造成3000万元直接经济损失的事故是较大事故答案：D解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。70．按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是()。A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市招标投标条例》C、《招标投标法》D、《工程建设项目施工招标投标办法》答案：A解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。二、多选题1．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有()。A、税收优惠B、信贷支持C、职工福利D、价格政策答案：ABD解析：二、按照《节约能源法》和《循环经济促进法》的规定，主要有以下相关的节能激励措施：(一)财政安排节能专项资金(二)税收优惠(三)信贷支持(四)价格政策(五)表彰奖励2．我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()。A、公开原则B、公平原则C、平等原则D、自愿原则答案：BCD解析：建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。3．注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()。A、行政处罚B、建造师的自我评价C、被投诉举报处理D、违法违规行为答案：ACD解析：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。4．根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。A、应急指挥机构及其职责发生调整的B、面临的事故风险发生重大变化的C、重要应急资源发生重大变化的D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的答案：ABCD解析：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;(3)面临的事故风险发生重大变化的;(4)重要应急资源发生重大变化的;(5)预案中的其他重要信息发生变化的;(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;(7)编制单位认为应当修订的其他情况。5．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性答案：BD解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。6．依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、可以责令停业整顿、降低资质等级C、给以警告，限期整改D、情节严重的，吊销资质证书答案：ABD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。7．赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是()。A、生活护理费由工伤保险基金支付B、生活护理费由所在单位支付C、生活护理费按月支付D、生活护理费根据伤残情况分为5个等级答案：AC解析：工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。8．某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书中应明确规定()。A、保修范围B、保修质量C、保修期限D、保修费用答案：AC解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。9．招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A、规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B、限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C、招标公告中表明不接受投标联合体D、对本地企业和外地企业提供不同的项目信息答案：ABD解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。10．根据相关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列()等标准的，必须进行招标。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B、项目合同总投资额在200万元人民币以上的C、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的D、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的答案：CD解析：第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上;(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。11．某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A、停止侵害B、消除危险C、恢复原状D、消除影响答案：ABC解析：建设工程民事责任的种类及承担方式。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。选项D，消除影响主要是针对人身和财产责任的赔偿。12．法院调解的特征体现在()。A、当事人的行为无诉讼上的意义B、发生在诉讼过程中C、若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行D、在法院主持下进行答案：BCD解析：法院调解的特征表现在：发生在诉讼过程中;若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行;在法院的主持下进行;调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力。13．根据2015年1月住房和城乡建设部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规定，下列说法正确的有()A、未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水B、各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证C、排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限D、城镇排水主管部门实施排水许可可以收取一定的费用答案：ABC解析：该题主要考察的是：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定要求，2015年1月住房和城乡建设部颁布的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。城镇排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指导排水户排水行为等工作，并协助城镇排水主管部门对排水许可实施监督管理。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。14．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。A、经监理单位同意的B、抢修作业C、抢险作业D、因生产工艺上要求必须连续作业的答案：BCD解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。15．发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A、未按约定支付工程价款的B、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C、施工现场安装摄像设备全程监控D、施工现场安排大量人员答案：AB解析：承包人解除施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。16．关于施工合同中债权债务的说法，正确的有()。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人答案：BC解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。17．根据最高法院的司法解释，发包人享有合同的解除权，其中正确的是()。A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的答案：AB解析：发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。18．下列关于劳动合同的表述中，正确的有()。A、劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同B、劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件C、除了非全日制用工外，用建立劳动合同应当订立书面劳动合同D、固定期限劳动合同的效力有明确的起始和终止时间答案：ABCD解析：《劳动合同法》规定，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。(一)劳动合同期限劳动合同期限由用人单位和劳动者协商确定，是劳动合同的一项重要内容。无论劳动者与用人单位建立何种期限的劳动关系，都需要双方将该期限用合同的方式确认下来，否则就不能保证劳动合同内容的实现，劳动关系将会处于一个不确定状态。劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件。(二)固定期限劳动合同固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的起始和终止的时间。(三)无固定期限劳动合同无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。19．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。20．物权的种类包括()A、所有权B、占有C、不当得利D、担保物权答案：AD解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。21．下列法人中，属于特别法人的有()。A、某大学B、京东股份有限公司C、工商行政管理局D、村委员会答案：CD解析：本题考查的是法人的法定条件及分类。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。选项A属于非营利法人，选项B、C属于营利法人。22．根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装答案：ABCD解析：《安全生产许可证条例》规定，企业取得安全生产许可证，应当具备13项安全生产条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投人;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全