工程承包劳务合同5000字通用6篇

第页共页关于工程承包劳务合同5000字通用6篇关于工程承包劳务合同5000字通用6篇。工程承包劳务合同篇1发包方(甲方)：承包商(乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的根底上，结合甲、乙双方及本工程的详细情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：详细工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、施行方案及书面通知为准。二、工期：开工日期为xx月xx日，完工日期为xx月xx日。三、工程质量：1、严格按照图纸、变更和现行有关标准要求施工。2、遵从技术交底要求施工；正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进展大面施工；假设乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲方认可并做样板。3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控工程必须合格，否那么那么该验收批单价下浮15%；一般工程按高级要求抽查项数，要求合格率90%，否那么该局部工作量单价下浮10%四、工程单价：1、乙方以包工不包料，包局部施工机械的方式进展承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架，其余周转材料、机具等均由乙方自备，含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。2、工程量计算方法：按福陕西省20xx年建筑、装饰预算定额规那么计算。五、甲、乙双方职责(一)甲方工作1、开工前三天，向乙方提供确认的施工图纸及相关资料，并向乙方进展平安、文明、技术交底，向乙方提供施工所需水、电的搭接点。2、为乙方办理现场所需的出入证、工作证等相关证件和登记手续。3、对班组进展管理、监视、指挥、负责施工现场各单位、部门、班组间的协调配合工作。4、定期按工程进度及工作量发放进度快。5、工程部定期举行例会，协调解决施工现场问题。(二)乙方工作1、理解施工图纸及施工技术方法，有不明白的地方请示现场工程部管理人员。2、自行配置施工所用的手动、电开工具、施工电缆、灯泡、工作梯等相关用具。3、服从现场工程部管理，遵守施工现场的各项规定。4、施工时间班组长必须在施工现场，并按时参加工程部召开的会议及活动，如因事须分开现场必须向工程经理请假，并指定一人代理自己的工作。5、乙方应自行处理与工人、与材料提供商及其它第三方的纠纷，不得由此影响甲方利益，否那么应承当由此给甲方造成的一切直接、间接损失。6、本合同履行过程中如有新增工程内容时，乙方接甲方代表通知后，应立即执行，新增工程内容在本合同已有结算方式的，按已有结算方式执行，如须甲乙双方协商价格的，双方可友好协商，但不得乙新增内容价款未协商或未确定而回绝施工或停工。六、关于工期、质量、平安、违约的约定1、工程质量要求合格，按国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进展验收。2、因业主要求对工期进展协调改变的，甲乙双方约定的工期也随之进展相应的调整改变，以甲方书面通知为准。3、因乙方责任，不能按期开工、中途无故停工及班组人员太少影响工期，乙方承受甲方的相应处分。4、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰功臣施工及验收标准》、《建筑安装工程质量评定统一标准》以开发公司(甲方)、监理、甲方所提出的质量要求作为该工程的质量评定标准。5、甲方对乙方进展平安教育并提供现场所需平安设施和警示标志，乙方有权利和义务对其保护，不得破坏和挪用。6、由于乙方在施工工程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此造成的一切经济损失和责任。7、因乙方原因造成的返工、延误工期及原材料浪费，甲方有权做出相应的处分。8、甲供材料在施工完毕后结算，假设用量超过定额损耗，那么超出局部由乙方负责。9、合同期限内，因乙方与第三方就财务和人员损失形成争议，对本合同工程工程工程进度、质量和社会形象产生负面影响时，乙方应当在时间发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议，消除对本工程的负面影响。假设乙方未能解10、乙方进场施工必须严格执行《建筑施工平安检查标准》(JGJ59—59)，《陕西省劳动平安条例》及国家现行的平安标准、标准、条例，必须遵守甲方现场平安管理规定，如违背上述规定及要求而发生的平安事故均由乙方自行解决，同时，乙方应承当相应经济损失和法律责任，并承当由此给甲方及第三方造成的一切经济损失和法律责任。乙方人员因自身原因或任何第三方原因所导致的人身伤害由乙方自行负责解决，假设导致甲方对此人身伤害承当任何不利，甲方有权从乙方的应付工程款中作相应抵扣，缺乏局部由乙方补足。11、进度违约：如乙方延误工期(本条所指合同中约定的任何时间控制点)，每延迟壹天，乙方向甲方支付人民币贰仟元整违约金。12、乙方应在合同约定的时间内按时完本钱工程内容，每延迟壹天，乙方向甲方支付违约金￥20_、00元，并承当由此给甲方及第三方带来的一切损失(包括直接损失、间接损失等)。假设乙方延迟工期累计达15日，那么甲方有权解除合同。如费乙方原因造成的工期延误，须经甲方书面确认，工期可予以顺延。13、乙方注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的损坏或污染，乙方应在合同工期内恢复，其恢复费用由乙方自行承当。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用，由甲方从乙方工程余款中扣除，缺乏局部由乙方补足。14、合同，违约方向守约方赔偿损失并支付违约金。15、在合同约定的乙方应承当的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除，且甲方对未扣除的局部有进一步追偿权利。16、乙方原因造成工期累计延误15日的或乙方未能按合同约定的期限完善工程所涉及的相关手续而影响甲方使用，或工程质量不合格，并经整改后仍无法到达合同约定的质量要求，或甲方决定另行组织施工单位整改，甲方有权终止本合同并停顿支付合同价款，乙方同意按甲方的书面通知退场，并向甲方支付合同总价一倍的违约金，并承当由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。七、关于工程价款支付及结算的约定1、本工程采取单价包干的承包方式。本合同所涉及的装修内容均以单价包干方式结算，结算单价以附件1中所列包干单价为准。该包干单价包括不但限于主辅材料费及相应的采购费，损耗及保管费、人工费、机械费、运输费、各项管理费、技术措施费、平安文明施工措施费、总包配合费、进场材料取样检测费、室内环境质量检测费、建渣清理费、赶工费补偿、税金等及完本工程的所有风险、责任等。该包干单价为最终结算单价，结算时不再做任何调整，工程量按照开工图进展核算。2、甲方供材料由乙方提交供货方案，该供货方案除定额规定的损耗外，乙方承当因多报、漏报、错报所发生的一切责任和费用(假设因甲方技术要求而超过定额规定的损耗，以甲方现场技术核定书面签证为准)3、工程款按以下方式支付：1)甲方(和开发公司甲方)、监理按国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进展，验收合格后支付至决算的97%，余3%拘留为质保金；2)质保期(两年)满后假设无质量问题，一次性付清尾款(质保金无息)。六、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日工程承包劳务合同篇2甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原那么。甲方将工程的模板分项工程分包给乙方施工。为了保证质量、工期、平安顺利的完成所承包的工程内容和明确双方责任和义务，经双方共同协商，特签定以下合同条款，甲乙双方必须共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、工程承包内容1、根底、主体砼构造〔含构造柱、圈梁、门窗过梁、压顶、线子、预留洞口〕零星工程的模板制作、支设、撤除及施工图纸〔设计变更、技术核定〕所包含的全部施工内容，包括一切用料的程度转运和垂直运输〔不分次数〕，与模板工程相关的所有材料〔如钢管、钢模、扣件、u形卡、顶托、九夹板、竹胶板、木材等〕进场后的卸车。工完必须做到场清、料净，下层撤除的模板、钢管、扣件、木枋、顶托等分别清理堆码整齐，周转到上层使用，依次类推。待模板工程完成后应将模板、钢管、扣件、木枋、顶托螺栓等周转材料分类分规格堆码整齐，堆码在甲方指定的地方。剔打因涨模、跑模引起的多余砼。2、模板的清理、重复制作、刷脱模剂〔每次用前必须刷一次，漏刷罚款元/块·人次〕，使用过程中和使用过程后扣件的浸油清洗〔假设不做，按现场所进扣件元/个进展扣罚〕。3、承受上级各有关部门各种形式检查时属本班组工作内容的现场清理，派专人协助现场施工人员的放线，抄平〔每次不少于2人，不另给计时工〕。4、自用的机具、工具〔如圆盘锯及锯片、刨木机、电锤、断线钳、拆模板的撬棍等自备，亦包括辅材如钉子、铁丝、拉杆、双面胶、封口胶〕等，甲方不予提供。5、加工桌台的搭设，假设需搭设平安防护棚或防雨棚由乙方自行按规定搭设直至满足要求〔不另给计时工〕，后浇带的二次施工属本班组模板的支设，该处模板计算工程量时只计算一次，不得因为操作因素而另外多计。各种架材及模板撤除后，按甲方现场管理人员指定的地点归顺堆放。6、所有预制构件〔包括砼内撑〕盒子的制作，固定墙、柱插筋架管的搭设及钢筋焊接时的操作架，突出砼面的螺杆、导管的切割，阴、阳角及砼接头面的打磨处理。楼层及柱面漏浆混凝土的清洁和冲洗。四、承包单价根底局部按模板接触面积元/m2计算，主体局部及2次构造按砼构件图示尺寸的模板接触面积元/m2计算。〔一〕、假设乙方按承包内容到达以下质量约定标准，按期完成每周或阶段性的根底任务，同时到达平安、文明施工的要求，按以上单价进展计算。〔二〕、假设乙方按承包内容未按期完成每周或阶段性的工期任务，同时到达了平安、文明施工的要求和质量约定标准，按砼模板接触面积元/m2，结合以上相关单价：如有累计两次未完成周方案或阶段性方案，罚款：500.00元；如有累计叁次未完成周方案或阶段性方案将重罚，金额在3000—5000以内。本条单价作为阶段性最终结算单价，开工决算时不予找补。〔三〕未到达平安、文明施工的要求和质量缺陷者再按后面的约定给予处分。以上单价包括模板支设和撤除、辅助材料〔如铁钉、铁丝、泡沫条等〕、机具〔如园盘据、刨工机、锯片、扳手等〕及文明消费等各项费用。辅助材料和机具均由乙方自行采购使用，甲方不负责提供。上述工程施工单价包括：①乙方管理人员和消费、辅助工的工资、福利、补贴；②医疗、医药费；③平安消费防护用品〔平安帽、平安带等〕、劳保生活用品等费；④暂住费、冬雨季夜班加班费、抢工措施费、现场清扫卫生费及施工内容的全部费用。上述单价为一次性单价，不管遇到任何情况，乙方不得要求甲方涨价。五、工期约定由于本工程要求工期紧，因此，乙方从进场之日起，必须抓紧时间，组织精干队伍，按照甲方的总体工期〔主体构造为天〕及每周或阶段性下达的进度方案单〔双方签收为据〕合理安排，严密配合其他工种作业不得拖延工期，务必按时完成工作任务，否那么按以下处理：〔一〕、乙方按时保质完成当月〔周〕的工作任务，结帐单价按第四条第〔一〕款执行。〔二〕、假设乙方连续三周未能按期完成工期任务，用完成量的单价再在以上第四条第〔二〕款单价的根底上下浮2[%]结付工资，下浮后的单价作为阶段性最终结算单价，不予找补。〔三〕、假设乙方连续三周以上未能按期完成工期任务，说明乙方无才能承包，甲方立即终止本合同，乙方退场，甲方为了把损失降到最低限度只得另行组织班组，乙方工资按第四条第〔二〕款的50[%]计算，半年内一次性付清。〔四〕、施工期间，无农忙假，乙方自行调配人力作好轮流作业人员的安排。否那么，耽误工期按以上相关条款处理。〔五〕、除待料〔缺叁天以上，不含叁天〕或自然灾害造成不具备施工条件工期顺延，但乙方不得以诸如受其它工种的影响等任何理由解释怠慢工期，否那么视为延期处理。〔六〕、为了保证工期，只要工作面出来，只要现场管理人员喊加班，不管何因素，乙方必须无条件服从。否那么，当月所做工程量的单价按下浮30[%]进展决算。六、质量约定乙方在整个施工过程中，必须服从甲方管理与安排，严格按照施工图说，设计变更和现行有关标准施工，模板工程必须到达单项合格。天棚不抹灰，其平整度要求在±5mm之内，如属乙方施工原因造成天棚不平或外表粗糙而进展的抹灰和其他措施所发生的一切人工和材料费用均由乙方负责，并在工程款中扣除。1、乙方在制作模板时，木模必须刨光推平，接缝靠拢、每条缝隙加补双面胶、钢模加泡沫条，按图示尺寸配模，支撑加固牢靠，模板配置过程中，不得随意乱锯模板和木方，一经发现，罚款元/人、次。2、质量奖惩方法①质量奖励约定：假设乙方到达了以上分项工程所述质量标准，按承包单价第〔一〕款计付工资；②如浇砼时出现漏浆或爆模、移位、标高不标准等，整改责任属乙方，并处分100~500元/处，因此而造成工期延误时，按延误工期的相关条款予以处分。③乙方施工中必须保证构件的垂直度、平整度、阴阳角方正通顺，保证一次性验收过关，否那么承当打磨责任，所需工具〔如角磨机、砂轮机等〕自行负责，对一次性不能验收过关，影响下道工序〔扎筋和浇砼〕的时间，处分元/次。以上各项的罚款在当月的工资中扣出。七、平安与文明施工约定乙方在施工作业中，必须遵守甲方和有关部门的平安文明施工管理及规定，严格按照平安操作规程施工作业，必须做到以下几点：1、乙方从进场之日起，必须对所有进场的工作人员进展入场教育，签订平安合同和平安消费承诺书，假设确实需要新工人进场，必须当日上报甲方本工程工程部，完善有关手续，否那么被发现后奖处以元/人的罚款，且立即清退出场。2、乙方的每一作业人员必须穿戴整齐，在施工围墙内做好“三件宝”工作，戴好平安帽，高空作业拴好平安带〔未戴或已戴平安帽不标准者，罚款元/人次，高空作业不拴平安栓的，罚款元/人次，并立即停顿其施工作业〕，自行搭好加工桌台及切割机防护罩，不准违章、冒险、蛮干作业，对不平安的地方，要及时向现场施工人员汇报，待处理好前方可继续施工。严禁酒后上班，打架斗殴，严格遵守甲方的一切规章制度〔对酒后上班者，罚款元/人次，打架斗殴者，罚款元/人次，严重者移交公安机关处理〕。3、乙方必须做到平安消费文明施工，做到工完料尽场地清，对成材、成品或半成品等材料按甲方管理人员指定的地点堆放整齐，特别注意漏浆〔如有〕要及时清理回用，否那么，罚款元/处。4、严禁在钢筋已入模的周边锯木或加工，防止杂物进入，每工作面施工完毕，注意模板内的杂物清理和冲洗，做到及时完善，不得延误检查验收和浇砼时间，否那么，罚款元/处，且立即完善冲洗工作，对重犯三次〔包括三次〕以上者，加倍重罚。5、支模时假设将成型的钢筋骨架、成品或半成品损坏责任在于自身，自己和钢筋工组协商解决，保证立即整改完善，不得延误检查验收时间，否那么按以上条款处分执行。6、乙方〔包括其作业人员〕进入施工现场后，应自觉遵守现场、公司及国家有关平安文明施工条例、标准和规程，服从甲方管理，自身的平安责任乙方自己承当，因乙方原因造成的平安事故由乙方全部承当，如属意外工伤小于等于元〔指每次〕处理事故的费用均由乙方负全责，甲方不承当任何费用。金额大于元的事故，保险公司赔付后费用承当比例为甲方承当[%]，乙方承当[%]。7、如乙方的作业人员违犯有关规定，甲方有权立即清退其出场，假设遭有关部门的经济罚款，除承当该罚款金额外，另甲方加罚该额1.5倍的罚款。以上第6、7项的经济损失和罚款，现金兑现，或由甲方在乙方的承包额款和保证金中扣除，或向人民法院起诉后追索。八、付款方式乙方在保质按期完成任务的前提下，每月25日前乙方自行将已完成的工程量报甲方分管施工员审核，经甲方施工负责人确认后，报工程经理审批，公司根据工程经理审批金额于次月10日左右按完成进度的[%]支付进度款。1、主体构造完工之前，扣除当月所有的罚款和未按期保质的下浮比例，每月按审定量的[%]进展支付。2、主体构造完工的当月，扣除当月所有的罚款和未按期保质的下浮比例，按总工程量审定量的[%]进展支付。3、余款待主体构造验收完毕，涨模跑模的砼剔打完成，办理结束算手续后两个月内一次性付清。4、支付手续：符合财务规定的工资表和所有工人的身份证复印件，复印件要与本人的体貌特征相吻合，不得搞虚____。并且要有工人本人在工资表上签字。说明：以每层砼浇筑完，模板撤除，场地清理完毕为楼层结帐标准。九、履约保证金乙方为了更好地履行合同，确保工程质量、施工进度、施工平安，乙方必须向甲方交纳人民币元〔元〕的保证金，乙方完成所承包的施工内容，未发生质量、平安、治安、罚款等事件，施工进度满足甲方的要求，甲方无息退还给乙方。假如发生罚款事件，罚款总金额甲方有权从乙方交纳给甲方的保证金中扣除，不够的局部从乙方承包的劳务工程款中扣除。十、违约责任1、假设甲方原因，影响乙方不能按期完成方案内容，责任在于甲方。2、假设乙方不听从甲方管理与安排，另行其事，未能按本合同到达质量标准及按期完成作业任务，按前面约定内容处理。3、本合同生效后，如乙方中途变更合同内容或提出加价或中途自愿退场，甲方有权立即终止合同，更换作业队伍，只支付所发生人工费总额的[%]；如属被甲方开除，只支付所发生人工费总额的[%]，并在开除后的三个月内付清，但保证金不予退还。4、如乙方中途自身人力缺乏或财力不够，影响工期与质量甲方有权立即采取如下措施〔任选一项〕，防止〔或减少〕因乙方造成的损失。①终止本合同，更换作业队伍，只支付所发生人工费总额的[%]，余额在该工程开工后两月支付。②甲方另组织丙方人员进展突击施工，丙方人员工资按甲方单价的1.5倍计算，由甲方在乙方的承包额中扣出支付；5、假设属乙方工作内容而又不及时或纯粹不做时，甲方组织别人作业，按乙方单价的2倍计算扣除支付别人。十一、行为约定乙方的工作人员要遵章守纪，严格服从甲方管理及有关规定，必须做到以下几点：1、为了便于管理，做好本组工人的管理和安排，进场一月内调配好其人员工作范围及内容，一月后原那么上要求全员固定，假设遇个别淘气不敬业需要开除者，乙方书面报告分管施工组负责人，经签字同意后报工程部备案，但一次不能超过5人。对私自放人不报者，罚款元/人，换人人数超过5人的，罚款元/人。2、为了双方有力配合，促进工作联络与开展，乙方当事人必须常驻现场，有事必须书面向分管施工组负责人请假，经签字同意后上报工程部备查，但每月不得连续超出两天〔婚、丧假除外〕，假设有违犯按元/人次处以罚款，在其当月的工资中扣除，且上班期间，同甲方管理人员一样，每日实行指纹考勤制度。3、乙方必须自身严格管理，爱惜公司财物，严禁浪费材料，长材短锯，认真配料，假设不该锯的材料而锯之，按整块材料原价赔偿。因场地窄小，充分利用甲方原有材料，不得以任何理由不利用，否那么视浪费行为处理。4、乙方在甲方领用的机具，平安保护用品等必须严格实行签字领用制度工程承包劳务合同篇3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用，经双方友好协商，本着平等互利、公平、公正、合理的原那么，根据中华人民共和国合同法建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况，特定立本合同条款，供双方互相监视执行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程构造：框架构造4、建筑面积：约23000m(最终按实际建筑面积计算)第二条：承包内容乙方承包森林大酒店的整栋装修工程。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。第三条：质量工程质量应到达国家标准验收合格标准。第四条：承包价款及计算方式建筑面积参照陕西99预算定额计算，阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积壹佰贰拾圆(120元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的根底上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约1500m)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。第五条：付款方式按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。第六条：工期要求每月以工程部下发的进度方案表为准。第七条：双方责任与义务甲方:1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。2、甲方提供给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。4、甲方提供完好施工图纸一套。乙方：1、乙方必须提早组织足够的劳动力以保证工程顺利进展。2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与平安指挥。3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)第八条：平安甲方应做好各项平安防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关平安条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发惹事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。第九条：其他1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天150元，普工每人每天90元。2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否那么乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进展经济处分、严重者甲方有权强迫责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。第十条：争议本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。第十一条本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________代表人(签字)：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日工程承包劳务合同篇4甲方：_____________________乙方：_____________________兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务工程，根据国家民法典规，按照平等，自愿，协商一致的原那么，双方签定劳务工程承包合同如下：一，劳务承包工程：_____________________二，承包期限：_________________________三，承包费用：_________________________四、承包费支付方式：由甲方在每月底末至次月前____日内，以现金或支票方式按月向乙方支付当月的承包费用。五，甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳开工具。六，承包期内乙方的职责，任务和要求(一)，乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家，地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，保护甲方的公共财物和设施及环境。(二)，在承包期内，对所需人员的聘用，教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷，工伤，病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责。(三)，乙方须将所聘人员，住址，身份证件号码及复印件报送甲方备案。(四)，详细职责，任务和要求：________________________________________七，合同的变更，解除或终止本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更，解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更，解除或终止。八，违约责任(一)，甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按当月承包费的_____%向乙方支付滞纳金。(二)，如乙方未按职责，任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的_____%扣减当月承包费。(三)，乙方及其所聘人员对甲方公共财物，设施，设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。(四)，甲，乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更，解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的_____%支付赔偿金。九，未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。十，本合同一式四分，甲，乙双方各持一分;甲方存档一分;人事部门备案一分。甲方负责人签字：______________乙方负责人签字(印鉴)_____________________(公章)住址：___________________________________________________________身份证件号码：_________________________________________________________________年____月____日________年____月____日工程承包劳务合同篇5甲方〔发包方〕：乙方〔承包方〕：以合同法为根据，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就___________工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。第一条、工程概况〔一〕工程名称：〔二〕工程地点：〔三〕承包范围：〔四〕承包金额：第二条、工期〔一〕开工日期：____________________________〔二〕开工日期：____________________________第三条、施工技术要求〔一〕每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。〔二〕乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。〔三〕第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。第四条、双方职责〔一〕甲方工作1、提供食宿条件；2、为乙方施工协调有关工作关系；3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进展安排，指导乙方施工，并对质量平安工作进展监视检查。4、乙方完成指定工程时，及时组织人员验收。〔二〕乙方工作1、严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按标准进展施工。2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强平安、防火、防盗意识。3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。4、指定工程完工时，积极配合甲方完成验收。第五条、工程质量与验收〔一〕工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进展要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。〔二〕以甲方施工人员及监理工程师签证为验收根据。〔三〕因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承当其材料及人工费损失。第六条、工程款支付〔一〕工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_______%。余款分四次付清。〔二〕第一次，假设完成预计工期______%，那么支付总工作量的30%人工费用；第二次，完成工作量，那么支付80%，达不到那么支付60%。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。〔三〕工程开工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支〔预支代缴保险费〕，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。第七条、平安责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进展施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关；工程施工期间乙方必须购置全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人，甲方为乙方代办保险手续。第八条、违约责任在合同履行过程中，任何一方违约，都应向守约方承当因此受到的全部损失。第九条、其它〔一〕本合同一式______份，甲乙双方各执_____份，具同等法律效力，自双方签字〔盖章〕后生效，工程开工验收合格，结清尾款后自然失效。〔二〕未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。〔三〕因履行本合同发生争议，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：乙方：________年______月______日工程承包劳务合同篇6关于工程劳务承包合同范本(一)甲方：烟台汽车配件乙方：按照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就烟台汽车配件办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。第一条、工程概况工程名称：烟台汽车配件办公楼工程地点：第二条工程承包范围根底局部至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。第三条工程工期劳务承包合同范本1.方案开工日期：________年____月____日，方案完工日期：________年____月日;2.乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达_优良_。第五条合同内容甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目的，物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监视、检查和验收。2.负责与设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。4.及时提供由甲方供给的施工材料。5.协助乙方管理现场施工人员。第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.服从甲方的监视、检查、管理;承受甲方有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境保护等方面的管理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任后果;8.为其施工人装备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体安康、技术纯熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;制止使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。11.管理好自己的施工队伍，假设有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元次的标准罚款;不得在工地进展违背犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。第九条环境保护、平安消费和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展平安消费、文明施工等方面的教育;根据国家法律法规，监视、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承当一切责任后果和经济费用。3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承当因违背有关规定造成的损失和罚款。第十条材料、设备供给与管理1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程方案需要向乙方提供。2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，那么超出局部的费用由乙方承当。第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。2.承包价格所包含的内容：2.1甲方负责以下材料：土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;第十二条结算方法及付款方式1、工程结算方式：工程开工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元每平方米(不包含任何税金)进展结算。综合单价不再调整。2.甲方不预付乙方生活费用。3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按以下形式向乙方支付工程款(进度到达并提交完好付款资料后七个工作日内支付)：1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：元;1)当主体框架构造施工完成根底时，支付工程款;2)当主体构造验收完成第一层时，支付工程款;3)当主体构造验收完成第二层时，支付工程款;4)当主体构造验收完成第三层时，支付工程款;5)全部开工验收通过，支付工程款6)总工程款的，作为工程保证金。第十三条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。开工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应配合甲方对其工作进展的初步验收及工程开工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。第十四条工程保修1.保修范围、期限：________年_。2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承当。第十五条争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;2.2调解要求停顿合同工作，且为双方承受;2.3仲裁机构要求停顿合同工作;2.4法院要求停顿合同工作。第十六条合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十七条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经开工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十八条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签章：20430乙方签章：____日期：关于工程劳务承包合同范本(二)甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动民法典》和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，经甲乙双方友好协商，甲方将以劳务大包方式承包给乙方。为明确双方权利与义务，特拟定如下条款，供双方共同遵守。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、工程承包和结算方式该工程以劳务大包方式承包给乙方，承包价格采取分项单价组和总价的形式，按陕西定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算，综合单价为元㎡(不含税金)的承包单价一次性包死。要求承包企业(队伍)必须具有施工劳务企业资质、平安资质、用工资质，拥有专业的劳务班组，工作人员要持证上岗。三、工程承包范围和内容施工图和施工图变更文件范围内的根底工程、主体工程、二次构造、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备根底、主体构造施工资料等所有的土建局部工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下详细内容：(一)、包含内容：1、根底工程：地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑，根底垫层浇筑，防水保护层浇筑(不含卷材防水)2、主体工程：钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并承当费用)、定制模板吊运、安装、撤除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、撤除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并承当费用);主体施工测量放线(控制线由甲方负责)。3、二次构造：填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。4、抹灰工程：内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。5、楼地面工程：楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。6、屋面工程：炉渣找坡、水泥砂浆找平、C排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。7、机械设备：塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责，甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及____市管网，供水点到施工现场的管道、管件。8、材料：商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方提供，其余材料由乙方提供(防水螺杆、钢管、方木、模板、扣件、丝杆、机械连接套筒、剪力墙穿墙螺杆、砼防冻保温材料、周转材料、辅助材料、人工费、临时用电、水材料等)乙方不负责水电费。9、施工管理：乙方必须拥有完好独立的工程部机构(施工总负责1名，技术负责人1名，平安负责人1名，技术人员1名，质量员1名，材料员1名，施工员1名)10、场内所有材料的二次搬运、垃圾清理。11、乙方必须做好创立省级文明工地创立的硬件工作(作业棚搭设、平安通道搭设、三包、四口、五临边的防护、临时上下爬梯、防护棚、标牌安装、楼内场地的卫生、临时宿舍内务管理、场地硬化、环境卫生等)。12、设施配合：乙方积极配合其他安装队伍，提供塔吊、电梯等内容，做好各工种间的工序穿插、成品保护。13、砼、钢筋按图纸量加2%的损耗(钢筋下脚料归甲方处理)，石子沙子不能超出3%，材料超出损耗范围甲方将在工程款扣除(按照甲方购置价格计算)。14、施工人员意外伤害保险费：保险由甲方代为购置，费用在乙方工程款中扣除。15、按照提交完好的报表，原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程局部的成品保护工作，因乙方对成品损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失。(二)、不含内容1、外墙保温和涂料、商业面积的石材贴挂、强电、弱电、消防、通风、采暖、防水工程、门窗、给排水。四、质量标准乙方承包的全部工程内容必须符合相关的标准和标准要求，工程一次验收合格率到达100%。观感质量要求：砼不得由漏筋、蜂窝、麻面、气泡、夹渣、跑模等外观质量缺陷，墙柱梁板的阴阳角应方正(拆模后如需保护应采取包模措施)，构件实测工程按施工验收标准中的要求进展实测实量，实测结果应到达90%以上，总体质量标准必须符合国家标准要求，如出现施工质量问题，乙方负责承当全部经济责任及相关后果。五、工程工期要求以根底垫层(砖模)施工开场至承包范围的工作内容完成到达开工验收为止，有效工期天。________年____月____日至________年____月____日(详细完工验收时间统一安排)，冬季为有效施工时间。乙方进场后，根据甲方工期要求和施工现场在实际状况，编出详细、详细、实在可行的施工组织方案(交甲方存档备查);科学组织、合理安排、确保施工工期在合同期限内完成。六、工期顺延1、由于人力不可预见和不可抗拒的自然灾害而被迫停工的。2、因甲方变更方案或变更施工图而不能继续施工的。3因甲方不能按期提供施工图、材料、设备或所需材料、设备进场后不符合标准要求而被迫停工或不能施工的。4、外界干扰造成的停工。七、停工考虑到政府政策的变化可能导致停工，停工期间甲方不承当乙方的任何经济损失。八、平安消费和文明施工1、平安目的：创立零事故工程;文明施工的目的：创立省级文明工地。施工期间应在施工场地装备有关平安消费的标准、标准、制定各种平安技术操作规程，并设臵在操作明显的位臵。平安技术操作规程应该为平安活动和平安教育的主要内容。2、乙方进场后双方签订详细的与本合同具有同等法律效力的平安消费、环保、工程质量等责任书。施工作业前，乙方技术人员应将分局部项工程有关施工平安技术向施工班组、作业人员进展平安技术交底，平安管理人员应参加平安技术交底，平安技术交底必须以书面形式进展，并经交底双方签字确认。3、乙方进场必须统一组织、审查严禁使用来路不明的社会闲杂人员，对发现的事故隐患，必须按定人、定时、定措施的三定原那么进展整改，做好书面记录并存档。4、乙方人员要统一着装，且穿着干净、行为文明。5、乙方对外来的务工人员及时办好暂住证。九、付款方式与工期1、该工程双方约定：工程主体施工到正二层后开场首次付款，按完成工程量的75%支付给乙方劳务费，然后按月完成工程量75%支付，主体封顶及二次构造完成付至劳务费得85%，办完工程结算付至劳务费的95%。留5%保修金(保修金不计利息)在________年内无质量问题一次性付给乙方。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严厉，为确保工程按期开工，故乙方进场需交纳施工进度保证金万，平安质量保证金万，计人民币万元。工程施工进度保证金、质量平安保证金按工程进度比例返还。2、乙方进入施工现场必须按照甲方确定的工期编出详细的(年、月、周)进度方案。在施工过程中应认真组织，精心施工，保证工期按时完成。如因乙方的原因造成工期延误，扣除工期保证金，工期不顺延，将根据甲方与业主签订的合同给予处分，总工期延迟一天罚金5000元，月进度推延一天罚款元。十、双方的权利与义务(一)、甲方1、甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违背合同条款的内容施行处分，经济赔偿及辞退权利。2、甲方根据工程要求，安排乙方施行工程承包内容应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费，如因甲方随意拖久，造成的一切损失及后果均由甲方承当，乙方可向甲方依法追偿产生的全部费用(包括但不限于：诉讼费、仲裁、评估鉴定及律师代理费用)。4、甲方有权根据施工图和相关文件向乙方进展宏观性施工技术、平安质量和验收标准进展交底工作(详细施工方案，交底由乙方完成)5、甲方负责施工中的施工进度、质量、平安、管理等方面的监视、检查、考核。6、甲方应及时向乙方提供施工图纸1套及施工前的相关资料。7、甲方对乙方提供来的施工工作人员实行实名制，建立安康状况档案，有权制止乙方雇用残疾、智障人员。8、甲方应及时按照乙方要求提供甲方供给材料(商砼、钢筋、砖、水泥、石子)，如有拖延乙方有权向甲方索赔。9、因自然灾害(地震、大风、雷电、暴雨、冰冻)所造成的损失，乙方只承当自身的财产损失，其余均有甲方承当。10、如甲方临时用工费在当月不超过一千元，不计费用。(二)、乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包合同资质、平安资质、用工资质，必需要为工人交纳意外保险，主动承当合同的全部工作，确保工程质量、进度、平安。2、乙方在进场施工前，必须进展施工图纸审核，发现设计图纸内容有遗漏或错误时，应立即向甲方技术部门报告，否那么乙方也将承当相应的责任。3、乙方必须按照施工标准进展平安消费，必须保证平安、文明施工，要有可靠的平安措施。在施工过程中发生的一切平安事故和所产生的费用，由乙方承当全部责任，甲方概不负责。4、乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求指令，并提出自己的见解，供甲方参考。5、乙方不得瞒报，私自雇用残疾及智障作业人员，同时应提供所有乙方施工人员的花名册及身份证复印件。6、乙方要管理好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动(如赌博、____等)因此所产生的后果，乙方负全责，甲方概不负责。7、为确保工期乙方必须按照甲方要求保证施工劳动力、机械设备、和耗材的供给。8、乙方应按照施工图纸和施工方案，提早15天向甲方提供甲供材料方案单，不能随意多报少报，误差控制在2%之内，超出局部给甲方带来的损失由乙方承当，乙方对甲供材料的进场应及时验收、保管，施工现场材料、构件、建筑垃圾等应按照平面布臵图定点分类堆放，如因乙方对甲供材料进场后的保管工作不到位，给甲方带来的损失由乙方承当。9、工程施工期间的人力资安排：要求乙方必须针对本工程，做出各阶段方案用工数表，甲方将根据方案表对乙方在各个施工阶段的实际用工量进展复合，少一人一天扣200元，无上限，假设乙方实际人数少于方案人数的20%，甲方有权清退乙方，并对其造成的各种损失进展索赔。10、乙方进场____月内，甲方应在承包工程所在地按规定帮助办理相应保险，其费用在乙方工程款中扣除，并提供购置保险票据给乙方检查，提供不来者结算按2元㎡扣除，由此而引起的一切责任后果及费用由甲方承当。十一、关于工伤(人损)和拖欠工资1、乙方承包工程施工期间，乙方员工、雇佣人员的工伤事故，乙方员工、雇佣人员造成的第三方人身、财产损害，均由乙方负责解决处理，甲方不负责任何责任。2、在本工程施工和完工后，乙方应按时支付工人工资，并需提供支付工人工资表。如因乙方无理克扣和拖欠工人工资，出现乙方人员、所聘人员向有关部门举报拖欠工资现象，一切责任及后果乙方承当。如因上述事项，造成甲方任何声誉、财产损失，甲方有权在乙方劳务费用中直接扣除或直接代行赔偿;费用缺乏抵偿甲方可向乙方依法追偿因此产生全部费用(包括但不限于：诉讼、仲裁、评估及律师代理费用)。十二、违约责任1、甲乙双方要诚信为本，严格按照上述协议条款执行，不得随意更改条款，更不能违约，如有违约，造成经济损失由违约方承当，并承当协议总价款20%的违约金。2、如因甲、乙方原因损害对方公司声誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，受损方有权要求损害方赔偿全部损失，受损方可向损害方依法追偿因此产生的全部费用(包括但不限于：诉讼、仲裁、评估、鉴定及律师代理费用)。3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响工程质量和进度，由此造成的损失由乙方承当。关于工程劳务承包合同范本(三)甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲方将甘肃____市武龙区水电站引水渠工程工程的劳务工程承包给乙方，经甲乙双方协商，双方本着平等、互利的原那么，特议定以下条款：一、工程名称及地址：1.工程名称:2.工程地点：3.工程承包方式：劳务4.工程承包内容：支模、浇筑砼，临时架搭棚设施及手用工具。二、工程承包价额：1.引水渠底工程支模、浇筑砼，甲方按每立方米元给乙方计价。2.引水渠堤工程支模、浇筑砼，甲方按每立方米元给乙方计价。三、结算方式：1.乙方进场施工第一个月，当月月底甲方保证按当月工程进度月支付%，(按月给付乙方工程款以此类推)。2.乙方完成全部工程，甲方保证在一个月内支付全部工程余款款额。四、甲方职责：1.甲方负责协调周边以及上下级关系，确保乙方顺利进场施工。解决乙方住、吃等工作，不停工滞料，假设因停工滞料给乙方造成的经济损失均由甲方承付给乙方(按乙方正常工作日人平收入的标准计算)。2.甲方确保乙方在施工中所须的砼到位、用电、及机械设施，作好平安防范工作，每月召开一次对员工的平安、文明施工教育会议。派专职平安员及质量员，对平安质量进展检查，假设因平安设施不到位引发的平安事故所造成的一切责任均由甲方承当。3.甲方按乙方的施工进度，确保工程款额按时支付给乙方。四、乙方职责：1.乙方进场后，必须服从甲方管理人员的管理。保证平安、文明施工。各工友要团结友爱，不打架斗殴，确保工程顺利完成。2.在施工中，对模板工程的支撑的力度以及钢度要到达，模板支好后必需要进展全面、严格检查，保证不涨模、不漏模。方可进展浇筑砼，人头石放入时不能成堆，交铺开，保证工程质量。模板托落后进展检查对存在的问题，先报施工员后按质量要求进展整改处理。五、其它事宜：1.乙方进场后，生活、住宿由甲方统一安排，费用由甲、乙双方按实际就餐人员分摊。2.本协议合同一式四份，甲、乙双方各执二份，此合同双方签字后具有同等的法律效力。未尽事宜由双方协商解决。甲方：乙方：________年____月____日________年____月____日关于工程劳务承包合同范本(四)甲方：乙方：兹有乙方承包甲方乐山XX公司焦炉尾气综合开发利用工程消费性辅助用房、检修库工程工程，根据《中华人民共和国民法通那么》、《中华人民共和国民法典》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原那么，双方签定劳务工程承包合同如下：一、劳务承包工程：消费性辅助用房、检修库劳务承包合同范本二、承包期限：201________年____月____日________年____月____日三、承包费用：钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、根底钢筋制作安装毎吨500元。四、承包工程量：消费性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体构造工程.五、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方，剩余20%开工验收后一次付清。七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。八、承包期内乙方的职责、任务和要求：(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，保护甲方的公共财物和设施及环境。(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责。(三)、详细职责、任务和要求：1、严格按照设计图及国家相关质量验收标准施工作业。2、乙方对钢筋制作质量负责。假设由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。3、乙方负责自有作业人员的平安卫士安康问题，严格按照国家相关操作规程操作机械，假设发现平安隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务，必须在________年____月____日前完成消费性辅助用房和检修库的主体构造工程。5、在施工工期内，乙方要加强其自有作业人员的平安教育和自我保护意识教育，时刻注意并确保用电用程度安，共同创立优质安康的工作环境，到达平安文明施工。七、合同的变更、解除或终止：合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。八、违约责任：(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。甲方负责人签字：乙方负责人签字(印鉴)：(盖章)住址：身份证件号码：________年____月____日________年____月____日关于工程劳务承包合同范本(五)甲方：_河南XX公司乙方：按照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就河南财专后勤效劳用房工程(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：_河南财专后勤效劳用房工程(二期)浴室工程工程地点：_郑开大道3.5公里处路北第二条工程承包范围木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。第三条工程工期1.方案开工日期：________年____月____日，方案完工日期：________年____月____日，总日历天数40天;2.主要节点工期：地下室、一层、二层各十天劳务承包标准合同范本.乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达合格。第五条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4.及时提供由甲方供给的施工机械设备、周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。7.负责乙方进场施工和工程完毕退场车费的50%。8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承当。9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。第六条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.服从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境保护等方面的管理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。6.按国家