消防工程劳务承包合同

消防工程劳务承包合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，双方经友好协商达成以下协议。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程标段：#楼（建筑面积约万平方米）4、计价方式及价格：（1）+0.000以下按地下室建筑面积计算壹层。（2）、+0.000以上按每层建筑面积计价计算（全部的阳台、阴台、凸窗即：全部外挑部分等无论封闭与不封闭均按半面积计算）。5、单价以每平方米人民币玖元大包干（该单价已包含安装的协助费、劳保、社保、人工费、管理费、停工、窝工费及其它工伤事故等不行预见的费用，包干后无论人工费等出现上涨或下浮均不作任何调整，甲方均不再另行支付）。其次条、承包方式劳务承包（包质量、工期、机具、平安生产、文明施工、综合治理，包材料保管、材料损耗，包资质，包资料）。第三条、承包范围施工图纸、设计变更、图纸会审中消防安装工程和消防强、弱电工程的全部工作内容（消防水池和水箱除外）。第四条、工期要求在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将水、电、消防应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以2000元以下的罚款外，造成甲方延误工期的全部损失均由乙方担当。第五条、质量及验收标准1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2．甲方方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，运用说明，检测、检验报告和设备验收标准。不合格的材料、设备不允许进场运用和安装。3．工程质量必需符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4．乙方交工前应做48小时的试运行试验。5.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。6.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。第六条、质量验收程序1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一样。第七条：材料运用和保管1、该工程所需的全部材料均由乙方按施工图及实际变更标准提出书面安排，甲方负责供应。2、乙方必需提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量，甲方在审定后即时供应应乙方运用。3、甲方负责选购 供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。4、甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管运用，乙方应确保按施工图及经甲方许可同意的实际变更方案，严格依照现行的质量标准进行施工，无论是因乙方对材料的保管和施工等不当以及因质量问题造成返工或奢侈等损失，其责任均由乙方担当，并负责全额赔偿。即：全部管材、管线、管件、电线，均按经甲方确定的实际用量计算，若超出用量由乙方负责按实际材料价格支付，该款在乙方的结算款中扣除。5、甲方选购 供应的材料，均应用于本工程，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第八条：平安生产1、乙方与担当工程而组织的具有相应资格证书的娴熟工人及其投入工作的全部人员建立劳动关系，其全部人员与甲方不存在任何劳动关系。2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按《施工协议书》平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。3、乙方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。甲方项目经理部不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。3、乙方在施工现场内运用平安爱护用品（如平安帽、平安带及其他爱护用品），由乙方负责供应，并担当相关费用。4、发生伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理，发生费用在贰万元以内（含贰万元）的由乙方担当支付；若发生费用超过贰万元，则超出部分费用由甲方担当。2、甲方有权监督乙方的平安措施和施工平安的操作规范、规程，乙方必需听从平安人员的指挥。第九条、付款方式1、主体工程壹拾贰层施工完毕，甲方按该次已完工程面积乘以承包单价的20%向乙方支付预留、预埋款，并在下月内向乙方支付劳务费。2、主体工程贰拾层施工完毕，甲方按该次已完工程面积乘以承包单价的20%向乙方支付预留、预埋款，并在下月内向乙方支付劳务费。3、主体工程全部完工并阅历收合格后，甲方按该次已完工程面积乘以承包单价的20%向乙方支付预留、预埋款，并在下月内向乙方支付劳务费。4、安装阶段给、排水主管道安装完毕和管线全部施工完毕，甲方按工程主体竣工面积乘以承包单价的30%向乙方支付安装进度款，并在下月内向乙方支付劳务费。5、工程全部完工达到竣工标准后，甲方按工程主体竣工面积乘以承包单价的25%向乙方支付工程款，并在下月内向乙方支付劳务费。6、本工程经综合验收合格后，由甲方在三十日内与乙方办理完全部结算，并在双方书面确认后贰个月内除去工程保修款（伍万元正）后付清余款25%。工程保修款在工程完工结算后，且乙方担当壹年保修责任后支付。第十条、违约责任1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：（1）甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向乙方支付每5‰的违约金。（2）、甲方项目经理部不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金5000元，甲方项目经理部还应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：（1）、由于乙方缘由，分项工期未按工期进度表进行施工，每逾期壹天，乙方向甲方支付违约金贰仟元；连续逾期超过伍天，乙方每天向甲方支付违约金叁仟元；连续逾期超过壹拾伍天，乙方除按上述标准向甲方支付违约金外，甲方即有权利单方面解除合同，甲方解除合同的，按乙方已完合格分项工程的80%予以结算，其余20%甲方不予结算，归甲方全部。（2）、由于乙方缘由造成工程质量问题或分户验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内整改达到合格，每逾期壹天，乙方向甲方支付违约金贰仟元；连续逾期超过伍天，乙方每天向甲方支付违约金叁仟元；连续逾期超过壹拾伍天，乙方除按上述标准向甲方支付违约金外，甲方即有权利单方面解除合同，甲方解除合同的，按乙方已完合格分项工程的80%予以结算，其余20%甲方不予结算，归甲方全部。（3）、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金壹万元，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的劳务乙方工作时间不予顺延。（4）、因乙方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，由乙方向甲方支付违约金贰万元整，甲方按乙方已完合格分项工程的80%予以结算，其余20%甲方不予结算，归甲方全部。（5）、若因乙方缘由甲方解除合同的，乙方应在甲方通知解除之日起三日内退场，并同时向甲方移交全部工程图纸、工程资料和其它相关资料，每逾期壹日，乙方按全部工程费用的每日万分之五向甲方支付逾期退场违约金。若乙方无违约行为甲方解除合同的，乙方应在甲方支付已完合格分项工程款的当天退场，并同时向甲方移交全部工程图纸、工程资料和其它相关资料，否则每逾期壹日，乙方按全部工程费用的每日万分之五向甲方支付逾期退场违约金。第十一条、纠纷处理双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成时，向彭州市人民法院提起诉讼。第十二条、附则1、本合同经甲、乙双方签字(