绿化买卖合同(3篇)

1/1绿化买卖合同(菁选3篇)绿化买卖合同1甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规这之规定，甲乙双方本着*等自愿，互惠互利的原则,经双方充分协商，特定立如下买卖合同：

一、甲方向乙方提供苗木的名称、数量、规格和价格见下表：

二、供苗时间、地点、方式

1、供苗时间、地方：甲方于20xxxx月xx日至xx月xx日向乙方提供上述苗木。具体交货日期由乙方在上述时间段内自行确定，但须提前三天通知甲方。

2、苗木交货地点和方式：甲方负责将苗木运送到乙方指定地点交货，运输费用由甲方承担。

3、苗木栽植：本合同所供苗木由甲方负责栽植，苗木栽植后包活三个月。

三、苗木质量验收标准及验收方法

1、验收标准：甲方向乙方提供的苗木除达到上表中的规格要求外，还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、无病虫害。

2、验收方法：交货时，乙方按排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木质量和数量。甲方将苗木栽植完成后，乙方派专人进行验收。

四、付款方式

本合同中苗木单价为苗木的包干结算价格,包括苗木采购、运输、栽植人工费用。货到乙方位于九龙坡区工地经乙方验收合格后，乙方向甲方支付苗木款的60%,甲方栽植完成后乙方向甲方支付苗木款的35%，三个月包活期满后乙方向甲方付清支付余下的苗木款。双方约定，上述款项在甲方办理付款手续后7个工作日内付清。

五、违约责任

若乙方在签署本合同后，中途减少苗木的购买数量，乙方须按减少苗木株数总价格的30%作为违约金赔偿给甲方。若乙方不能按合同约定及时支付苗木款，则以未付金额千分之二每天的标准向甲方支付滞纳金。若甲方提供的规格或质量达不到合同要求，或是苗木在三个月包活期内出现死亡，甲方应负责更换。若甲方确不能按合同要求向乙方提供苗木，甲方应按涉及苗木总价的30%向乙方支付违约金。

六、其他约定

1、由于甲方苗木所在地遭遇人力不可抗拒的自然灾害造成甲方不能或者不能完全履行合同的情况下，甲方不承担违约责任。

2、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成可向双方各自所在地仲裁委员会寻求仲裁调节，仲裁调节不成，可向双方所在地人民法院起诉。

3、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自双方签字之日起效。

甲方：甲方：

地址：地址：

经办人：经办人：

法人代表：法人代表：

联系电话：联系电话：

签字日期：签字日期：

绿化买卖合同2甲方：

乙方：

一、甲方同意由乙方承包xx海源活蓄及农资综合市场的铝合金门、窗工程的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

二、承包方式：

本工程的铝合金门、窗采用包工包料的形式给乙方承包，本工程包进度/工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤意外保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

三、承包范围及工作内容：

海源活蓄及农资综合市场一期工程的铝合金门、窗工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星工程，具体详见施工图纸、甲方与业主签订的合同，铝合金门、窗以乙方提供样品经甲方同意，且以提供的样品为标准验收。

四、承包单价：

断桥铝合金窗的综合单价按元/㎡，断桥铝合金门的综合单价按650元/㎡。

五、工程款的支付：

按主体结构封顶后两个月内支付已安装合格门、窗数量的30%工程款，30%的工程款用于抵顶本工程商铺，抵顶房屋单价按售楼部价给乙方，房款与工程款两者不同时均以现金补差。在竣工验收合格完成后两个月内再次支付工程款的35%，剩余的工程款5%在质保期过后无渗漏、无变形全额付清，如在保修期内发生渗漏或门、窗变形，乙方在接到甲方通知后必须48小时内赶到现场维修，如因乙方原因不能及时维修，甲方可另行安排其他人员进场维修，其费用在乙方的质量保修金中扣除。

六、质量及其他要求：

因本工程铝合金门、窗为包工包料，乙方必须对工程质量负责，如因工程质量原因造成返工或验收不合格，乙方承担由此发生的全部费用。本工程门、窗洞口尺寸留设严格按图纸尺寸预留，如现场洞口尺寸与原图尺寸有差异，乙方必须经甲方同意调整门、窗尺寸，乙方不得任意改变门、窗尺寸。在窗框、门框安装完经验收合格后才能进形窗扇、门扇制作。各种材料进场必须有检验报告和合格证，进场后的材料有复试报告合格后才能投入使用。在安装好的门框、窗框必需做好成品保护工作。如因乙方的成品保护工作未做好而损坏门、窗由乙方自行承担。

七、其它事项：

1.乙方必须按甲方、监理单位批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方、监理单位的.要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担;

2.若乙方工程工期与计划进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它人员进入，由此造成的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，如经采取相应措施仍不能满足施工要求，甲方有权解除与乙方的合同关系。

3、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向合同履行地人民法院提起诉讼。

4、工程结算以现场实际测量的工程量为标准，工程质量以甲方、监理验收合格为依据，以检测中心报告为准;否则不予认可。

5、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;本工程的保修期限为竣工验收合格之日起两年

本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

时间：

绿化买卖合同3甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，甲乙双方本着*等自愿，互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同：

一、甲方向乙方销售苗木的名称、数量、规格和价格：

二、售苗时间、地点、方式

1.时间：xx年xx月xx日至xx年xx月180天内。

2.地点：苗木生产基地内。

3.方式：甲方出售打网袋地苗或地苗，乙方自行负责挖苗、起苗、运苗的劳力及费用。

三、苗木订购方法及验收方法

1.订购方法：合同签订后七天内乙方到甲方苗圃地按合同标准确定乙方所需要的苗木，并进行打点确认，乙方根据需要分批次进行挖购。

2.验收方法：交货时，双方在甲方苗圃地实地验货。

四、付款方式：

1.合同签订后5个工作日内，乙方支付总苗款的20%计￥元定金给甲方。

2.乙方每一批次所挖苗木款支付现金给甲方，定金最后一次挖苗扣减。

五、双方责任

1.甲方负责按乙方指定植株结合甲方的需要进行打点定株，并在合同期内不能将该定株苗木出售给其他人，否则乙方有权要求甲方按苗木销售价格双倍进行赔偿。

2.乙方应按打点的苗木进行挖苗，若出现乙方随意乱挖、错挖苗木，甲方有权按苗木销售价格的双倍要求乙方赔偿。

3.乙方应按合同规定的时间和数量，起挖所有苗木，否则甲方有权自行处理剩余苗木，且不退还乙方定金。

4.乙方起苗装车运出苗圃后，发生任何问题与甲方无关。

六、其他约定

1.由人力不可抗的自然灾害造成甲乙双方不能完全履行本合同的情况下，双方不承担违约。

2.本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成可向双方各自所在地的仲裁委员会寻求仲裁调解，仲裁调解不成，可向双方各自所在地人民法院起诉。

3.本合同一式两份，双方各持一份。

4.本合同自双方签订之日起生效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

绿化买卖合同扩展阅读绿化买卖合同（扩展1）——绿化树苗买卖合同范本2022

绿化树苗买卖合同范本20221有买车位的想法，那么一定要记得签订合同，你准备好了吗?下面是由合同圈我为大家整理的“2xx小区车位买卖”，仅供参考，欢迎大家阅读。

绿化树苗买卖合同范本20222甲方：________________联系电话：________________________________

乙方：________________联系电话：________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让东南郡车位使用权相关事宜达成如下协议：

一、车位的基本情况

本次转让使用权的车位为甲方开发的“____________________________________”商品房地下车位，用途：该车位仅作为停车专用，不得另作他用;车位编号为：_____________。;

地下室内墙面为普通水泥砂浆粉刷、涂料刷白，水泥砂浆地面。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由甲方划好车位分隔线;

甲方保证对以上车位享有合法的所有权。甲方确保上述车位产权清晰，没有民事纠纷。

二、使用期限

甲方同意将上述车位使用权转让给乙方，转让期限自本协议生效之日起至“________________________”商品房土地使用权期限届满时止。

三、转让价款

转让按其座落位置以“个”为单位计价;

甲、乙双方约定该车位使用权转让价款为人民币__________________________元。。

四、付款方式

甲、乙双方约定在本协议生效之日，乙方一次性向甲方付清全部转让价款。

五、乙方逾期付款的违约责任

乙方未按照约定的期限付款的.，按照逾期时间，分别做如下处理：

逾期在____日之内，自约定的转让价款应付次日起至实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款的违约金，协议继续履行。

逾期超过____日，甲方有权解除协议。甲方解除协议的，乙方按照转让价款的______向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意后，合同继续履行，自约定的转让价款应付次日起至实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款______的违约金。

六、交付期限与方式

甲方应于乙方付清全部转让价款后_____天内将车位交付给乙方使用。

车位使用权的交付以双方签订车位使用权交接书为标志，如乙方无正当理由拒绝签订车位使用权交接书，视为甲方已完成交付。

七、甲方逾期交付的违约责任

甲方未按照约定的期限交付车位的，自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，甲方每日向乙方支付转让价款_______的违约金，协议继续履行。

八、使用管理

乙方应遵守停车管理人员指示和车辆停放规则有序停放;

停车场专用设施设备的维修费用由全体车位使用权人承担;

甲方检修、维护管道需借用乙方车位时，乙方必须无条件的予以配合;

乙方不得擅自改变该停车位的用途，或利用该空间放置易燃、易爆、剧毒、放射性等有害物体;

如果因乙方车体过大影响其他业主停放车辆，甲方有权单方决定为乙方调整车位，乙方应补足相应的费用;

乙方如需将该车位使用权转让或出租给第三方，应当将转让或出租范围限定于本小区范围内的其他业主;

九、其他

若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。

乙方签订本协议时，视为认可甲方委托的物业管理公司对车位进行管理服务，乙方须同时签署《临时管理规约》及《车位服务协议》等，并严格遵守。

十、协议争议的解决办法

本协议项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向协议签订地人民法院**。

十一、附则

本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力;

本协议经甲、乙双方签字或盖章后生效。本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等法律效力;

本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：________________乙方：________________

__________年________月______日__________年________月______日

绿化树苗买卖合同范本20223甲方：________________联系电话：________________________________

乙方：________________联系电话：________________________________

为了方便乙方在__________停放车辆，甲方向乙方有偿提供地下停车位。根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议：

一、乙方自愿向甲方购买________________________编号为________汽车车位。

二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币__________元整。。

三、车位的销售特征为：__________________________________________。

四、乙方在签订本合约三天内一次性付清汽车位使用费共计人民币__________元，凭缴费清单领取汽车位使用卡，取得使用权。如在约定时间内未付清全部使用费，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额________%的违约金。

五、乙方所购的上述车位作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该汽车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应管理费用。

六、乙方使用汽车位停放车辆时不得占用公共通道。

七、乙方所受让的地下车位按有关规定，无法办理产权证、土地证手续，但享有与所购房屋土地同等年限的使用权;若国家法律政策对地下车库使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

八、甲方检修、维护管道需借用乙方汽车位时，乙方必须无条件配合。

九、甲方有权先期委托物业管理公司对地下车位进行管理服务，乙方在签订本协议的同时，视为认可甲方之委托车位的管理方式。

十、在国家政策允许的情况下，乙方享有转让、继承的权利，涉及相关手续的变更，乙方须书面告知甲方，经甲方同意后，重新签订变更协议，并且乙方需向甲方支付相关的手续费，手续费按原车位转让价款的千分之二收取。

十一、代*收缴的物业维修专项基金在签订本转让合同时按*有关规定由甲方向乙方收取。

十二、本合约经双方签字盖章后立即生效。

十三、本合约一式三份，甲方两份，乙方一份。

十四、本协议更改无效。

甲方：________________乙方：________________

__________年________月______日__________年________月______日

绿化树苗买卖合同范本20224甲方：________________联系电话：________________________________

乙方：________________联系电话：________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在*等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

一、乙方通过公开拍卖竞得_________________________________________________，属_______结构。

二、乙方按规定付清成交款，拍卖佣金

三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。

四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每*方建筑面积_______元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：

1、不准将车库以经营用途使用;

2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给______________小区以外的住户或单位使用;

3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;

4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;

5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;

6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;

7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。

乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。

甲方：________________乙方：________________

__________年________月______日__________年________月______日

绿化买卖合同（扩展2）——绿化苗木买卖合同

绿化苗木买卖合同1甲方：

乙方：

甲、乙双发本着*等、互惠互利的原则，经双方协商，达成如下核桃苗购销协议：

一、合同的标准、规格、数量、价格

说明：①本合同核桃苗的销售价格是上车价，起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担，运费由甲方承担。

二、质量要求

甲方所提供的核桃苗质量须达如下标准：

1、根茎部必须完好无损;

2、无检疫病虫害;

3、没有严重的损伤;

4、达到目的地后合理栽培能够成活;

三、付款方式

本合同签订生效后付总合同款30%，陆万元定金，其余核桃苗款20_年12月10日付清。

四、交验货时间交货时间，电话联系。

五、双方的权利和义务

1、乙方应按合同规定的时间和质量，提供给甲方所需的核桃苗，保证不提供假苗。

2、甲方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的核桃苗，则甲方有权自行处理剩余核桃苗。

3、甲方在按合同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的核桃苗。

六、违约责任

双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价15%的违约金。

七、免除责任

双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力事件，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约责任，但遇不可抗力的乙方应在遭遇不可抗力事件后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。

八、纠纷的解决

如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。

九、本合同自双方签字、盖章后生效，一式二份，双方各持一份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

绿化苗木买卖合同2甲方：

乙方：

甲、乙双方本着“*等、自愿、有偿”的原则，就绿化苗木销售等相关事项协调一致，达成以下条款双方共同遵守：

一、苗木品种、规格、技术参数、数量、价格

二、交货地点、方式、期限

1、交货地点：所有货物送达甲方指定地点。

2、交货方式：由乙方将所*品运至交货地点并验收，由甲方在验收单签署验收合格后视为完成交货，验收完结之前的所有风险由乙方承担。

3、交货期限：20_年4月6日提供全部苗木并验收合格。

三、验收

货物送达甲方指定地点后，由甲方当场验收并签署《验收表》。

四、结算方式及期限

货物送达甲方指定地点后，由甲方当场验收，验收合格后凭甲乙双方签署的《验收表》由甲方支付全部货款。

五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付合同款总额10%的违约金。

2、乙方所交货物品种、质量等要求不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

3、乙方不能按本合同规定交货时，向甲方偿付合同款总额10%的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方逾期交货时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额5‰的滞纳金并承担由此给甲方造成的全部损失。

5、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。

六：争议解决办法

发生合同争议或纠纷，由双方依法协商解决;双方不愿协商或协商不成的，可以申请仲裁，也可以直接向涪城区人民法院起诉。

七、其它约定事项

如需变更采购的树木品种，甲乙双方协商一致后执行。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

八、本合同一式二份，双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，均具同等效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

绿化买卖合同（扩展3）——绿化苗木采购合同样本_买卖合同

绿化苗木采购合同样本_买卖合同1甲方：

乙方：

甲方因工程施工的需要，向乙方采购绿化苗木。经甲乙双方协商约定如下：

一、采购所需苗木品种、规格、数量，单价等详见附表：

二、乙方供苗时间：年月日至年月日，若需要调供苗日期，双方协商解决。

三、质量要求：保证苗木规格、质量符合要求，土球完整，按照行业要求包扎等。

四、验收方式：甲方采购的苗木在乙方苗圃地附近装车，装车之前当场验收所采购的苗木，不符合甲方采购要求的当场退货。

五、苗木价款：总价人民币大写：

六、付款方式：验收合格后装车并一次性结清每车苗款。

七、违约责任：

1、甲方不按合同约定履行自己的义务、甲方应承担总合同苗款30%违约金;

2、乙方不按合同约定履行自己的义务、乙方应承担总合同苗款30%违约金;

八、其他在履行过程中由双方协商解决。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

绿化苗木采购合同样本_买卖合同2采购人：

供货人：

本着诚信互利的原则，根据苗木价格与质量综合评议，甲方确定从乙方单位采购苗木，为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，经甲乙双方充分协商，特定立本合同，以便共同遵守。

第二条苗木规格

乙方提供和交付的苗木规格应与本协议中第一条规定的苗木规格型号相一致。

第三条苗木的交货方法、到货地点和交货期限

1、乙方按甲方要求将苗木送至甲方指定地点。

2、苗木的交货期限：以甲方通知时间为准。

3、甲方确定购买符合规格要求的苗木由乙方起苗送至甲方指定工地，苗木到场前继续由乙方负责养护，在养护期间由乙方负责确保苗木管养保活，直至将苗木全部起完运走为止。

第四条付款方式

1、此合同总价款为估算，甲方所购买苗木统计数量以实际苗木数量为准，甲乙双方最终结算，在苗木单价不变的情况下，以实际采购符合规格要求的苗木数量为准。

2、甲方采用后付款的'方式，苗木款结算以实际供苗数量结算。甲方不再支付其它任何费用。乙方将苗木全部送到甲方工地后，甲方验收合格后支付乙方苗木总价的80%，叁个月内付清剩余苗木款。

第五条苗木规格及验收、取苗方法

苗木规格

1、苗木品种纯正率99%，到现场成活率100%。

2、苗干通直无病虫害，根系完整，无机械损伤。

3、乔木胸径为原土痕往上1.2米处。

验收方法

乙方送货至现场后，并通知甲方组织验收，甲方指定现场技术人员进行抽检和验收。验收中发现抽干、染病、根部严重损伤，不符合质量要求的苗木，甲方验收人员有权当场退货，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的苗木，并自行承担全部损失，最后结帐付款总金额按照实际合格苗木数计算。

第六条违约责任

1、乙方所交苗木不符合合同规定的，如果甲乙双方协商后同意利用，应当按质论价或者成活后支付苗木款。

2、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

3、合同文件及资料的使用，乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

4、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决。

第七条本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效，待货款结清完毕时合同终止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第八条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

绿化买卖合同（扩展4）——供货买卖合同

供货买卖合同1需方：

供方：

甲乙双方就乙方向甲方供“EPS聚苯板”产品之事宜，本着互惠互利的原则，签订以下协议：

1、产品名称、包装及单价：基于双方良好的合作关系，也考虑到本次工程的具体情况，给予甲方享受工程代理商的优惠价格。

2、合同金额：以上定货共计：人民币

3、技术服务：乙方免费提供本系列产品相应的技术指导和服务。计____元

4、质量保证和承诺：乙方保证质量达到*同类产品标准和企业标准代号，若所提供货物有质量问题，按产品质量法，承担相应经济损失。

5、订货和提货方式：甲方以书面形式向乙方订货，乙方接到订货通知后12小时确认，确认后程地现场。

6、结算方式：甲方订货前须将货款总额之%预付款予以乙方支付，货到后再付货款余额。

7、未尽事宜见补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

8、本合同自双方签订之日起生效。双方若有争方，协商解决；协商不成，双方约定提请郑州仲裁委员会依法仲裁解决。

9、本合同壹式两份，甲乙双方各一份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供货买卖合同2需方：：

供方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲、乙双方*等、自愿、协商一致、达成如下协议：

一、项目名称：

商品混凝

二、项目地点：

安徽省天长市北郊

三、乙方供货产品名称：

GPS定位；数量：40套；价格：1960元/套

四、交货及付款方式：

1.工程施工进度至合同签订之日起30日完工，工程总造价：78400元

2.付款方式：签订合同预付总造价的30%既23520元

3.工程验收合格后再付总价的60%既47040元

4.工程总造价的10%作为质保金，一年后付清。

5.系统维护费：每台车360元/年，既14400元，甲方每年按时交纳。

五、乙方只承担供货、施工、及售后服务，其它事宜乙方概不负责。

六、违法责任：

1.乙方按时完工或逾期交付工程、每逾期一天，则赔偿甲方合同总价的1%。

2.甲方逾期付款，每逾期一天，赔偿乙方合同总价的1%。

七、合同争议的解决：

1.甲方双方在改造合同的过程中出现争议时，应友好协商解决。

2.甲乙双方不能协商解决的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

八、合同效力：

1.本合同一式两伤，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

2.本合同经甲、乙双方法定代表或授权代表签字，盖章后即生效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供货买卖合同3购买方：

供货方：

根据《合同法》的有关条款，经双方友好协商，由唐雨龙为邛崃市冉义富强建材经营部提供以下材料：

一、品种：

1、碎石：。

2、机制砂。

二、供应量：月供应机制砂不少于2万方，碎石不少于方。年供应金额不少于100万元。

三、供应地点：质量验收标准：国家现行标准及合同约定的标准。

四、价格标准，双方协商，以市场聚格为标准上下浮动。

五、结算方式：购买方先预付总金额100万元的30%，即先付30万元。预付款在今后货款中扣除。合同执行后，按购货方实际收到方料，每月30日结账，支付上月垫资款。若有变化双方协商解决

本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

绿化买卖合同（扩展5）——卖家买卖合同

卖家买卖合同1出卖人：______签订地点：_________________

买受人：______签订时间：______年______月______日

第一条家具名称、数量、价款

第二条质量标准：国家规定的标准

第三第家具保修期为______个月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。

第四条交货时间：_________________

第五条交（提）货地点：_________________

第六条运输方式及费用负担：买方承担。

第七条付款方式：款到发货

第八条合同争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交*国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条其他约定事项：

出卖人（签字盖章）：_________________

买受人（签字盖章）：_________________

开户行：_________________

客户手机：_________________

账号：_________________

卖家买卖合同2根据《中华人民共和国消费者保护权益法》、《中华人民共和国合同法》、有关规定，签订本合同，并共同遵守。

1、预付款￥：___________余款￥：____________（出货前甲方必须付清全款后乙方按单如期出货）

2、因采用定金方式付款的，如甲乙双方任何一方违约，中途解除合同将按订单总金额的'3倍来赔偿对方。

3、交货时间于订单生效日后的10天内。

4、甲方要求乙方制作的家具材质是非洲原材书名为：刺猬紫檀木料、每件单品家具表体颜色须全部一致。

备注：对甲乙双方签名盖章确认的合同，将按照上述条款的规定执行。

甲方（买方）签字：_______________乙方（卖方）章：________________甲方地址：_______________________乙方地址：_____________________________________________负责人：______________________电话：_______________________电话：______________________

合同签订日期：______年______月___日

卖家买卖合同3为维护消费者和经营者合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议。

第一条家具名称：

第二条定作家具图纸的提供及要求：

买受人定作家具的，买受人于年月日前将图纸一式两份交付出卖人。出卖人认可后，由卖场销售人员签名后，将其中一份交给买受人留存。

第三条交货方式、时间及地点：

买受人自提，于年月到出卖人处自提;

出卖人送货，送货费用由承担。交货时间：;交货地点：。

第四条付款方式、时间：

□买受人签约时一次性支付全部货款;

□买受人签约时支付元的预付款，余款元在时付清。

□买受人在年月日支付总价款%的定金，余款元在时付清;出卖人交货时，定金抵作货款。买受人解除合同的，无权要求返还定金;出卖人解除合同的，应双倍返还定金。

第五条质量标准：每件家具应符合GB5296.6要求的《家具使用说明书》中标明的标准，或不低于样品同等质量。生产家具使用材料的标注应当符合《家具产品标识标注规范》规定。

第六条家具的验收：买受人在验收中发现家具的数量、商标、外观、颜色等直观特征有异议的，应当场提出;对于其他质量问题，可在《xx市家具商品修理更换退货责任规定》所规定的期限内提出书面异议。出卖人在知悉或应当知悉买受人有异议后，按照《xx市家具商品修理更换退货责任规定》办理，并于知悉或应当知悉买受人有异议之日起5日内告知买受人。

出卖人或主办单位做出对买受人更有利的责任承诺的`，按照该承诺执行。

第七条违约责任：

一方迟延送货或提货的，违约方应每日向对方支付违约部分家具货款%的违约金;

违约超过日的，守约方有权解除合同，支付定金的，可选择适用定金罚则。

经国家认可的家具检测机构检测，家具的有害物质含量或家具质量不符合国家或xx市有关标准的强制性规定的，买受人有权无条件退货，并要求出卖人赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。

定做的家具不符合约定的，双方当事人可协商解决。协商不成时，买受人有权解除合同。

第八条市场主办单位的责任：出卖人撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向出卖人追偿。

第九条争议解决方式：本合同发生争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商、调解、申诉解决不成的，按下列第种方式解决;

提交仲裁委员会仲裁;

依法向人民法院起诉。

第十条其他约定事项：。

出卖人：买受人：主办单位：

住所：住所：住所：

电话：电话：电话：

法定代表人：法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：委托代理人：

绿化买卖合同（扩展6）——欠款买卖合同

欠款买卖合同1尊敬的审判长、审判员：

辽宁华昊律师事务所接受____________有限公司的委托，指派我作为其与____________书刊印务有限公司因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前，我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述，认真查阅了案卷材料;今天又参加了法庭调查，通过这一系列的诉讼活动，我对本案情况有了比较全面的了解，针对本案的基本情况，提出如下代理意见，供合议庭参考，希望合议庭采纳：

一、原、被告之间是纸张买卖合同关系，有纸张供货交易记录，系长期合作关系。

被告原企业名称是：___________________书刊厂，是福利企业印刷厂，归属铁岭民政局，原企业由厂长____________承包经营;后企业改制，____________买下该厂并更换其女儿____________为法定代表人，由____负责日常经营管理，现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。

在被告更名前，原告一直为其提供纸张供货服务，开始时，双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务，随着交易往来的频繁，双方有了信任的基础，为方便交易，双方形成了由原告按被告的订货要求，以代办托运或者被告自提的方式交付纸张、并有原告开具纸张供货增值税专用发票、被告验收并出具收条的交易模式。在此种交易模式下，双方一直合作很愉快。

被告更名后，双方仍延用此种交易模式，合作关系一直良好，故即使双方在此后交易中没有签订具体的纸张供销合同，但收条具有合同的效力，证明双方存在纸张供销关系，从证据目录的显示可知：双方是长期合作关系。

二、______年______月______日、______月______日被告所写的收条有纸张供销合同的效力，合法有效，对双方具有约束力。

收条是被告在收到原告提供的纸张后，经验收合格所出具的收到纸张的凭证。上述收条证明双方存在纸张的.供销关系，具有纸张供销合同的效力，是双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力，故被告在收到纸张后，应当及时支付支付价款。

三、原告已履行完纸张供货义务，并开具了纸张供货发票给被告，被告已接收，被告应支付欠款共____________元整。详细来讲：

1、从______年______月______日，原告共向被告供应纸张总吨数为：________吨;总价款合计共：_________元整;

2、被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付现金_______元、________元给原告，合计共______元;扣除被告支付的购货款，被告未支付的货款为：_________元—_______元=______元;

3、根据双方的约定和交易习惯，纸张供货的方式为代办托运，由被告支付运费：__________从明细账中知道：_______被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付运费______元、______元给原告合计共______元整;

4、扣除运费的款项，被告未付欠款为：____________元—______元=______元;

5、原告分别于______年______月______日______年______月______日、______年______月______日开具了共四张供货发票，供货总吨数位：______________吨，总价款为：________元;

6、______年______月______日，被告曾委托原告为其购买手机一部，手机价款为：________元，并且手机已交付给被告，故手机费用应由被告支付;

7、______年______月______日，被告支付现金______元给原告，故第二笔欠款的总额为：___________元+______元—______元=______元;

综述：结合上述情况的分析，可得出：_____________被告所欠的总额为：______

第一笔欠款额+第二笔欠款额=_____元+______元=______元。

四、根据《民法典》规定：“当事人一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款”的规定，被告收到纸张后，未履行支付价款的义务，原告多次找被告协商，被告都以各种理由推脱，有恶意欠款的嫌疑，使双方的信赖利益遭到危机，为维护交易秩序、保护交易安全，保护原告的合法权益，原告依法对被告提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求，判令被告及时归还欠款!

综述：原告已经履行了纸张供货义务，该义务已经履行完毕，被告却未完全支付价款，故被告应当及时归还欠款。

委托代理人：____________律师事务所

__________年_____月_____日

欠款买卖合同2尊敬的审判长、审判员：

辽宁华昊律师事务所接受____________有限公司的委托，指派我作为其与____________书刊印务有限公司因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前，我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述，认真查阅了案卷材料;今天又参加了法庭调查，通过这一系列的诉讼活动，我对本案情况有了比较全面的了解，针对本案的基本情况，提出如下代理意见，供合议庭参考，希望合议庭采纳：

一、原、被告之间是纸张买卖合同关系，有纸张供货交易记录，系长期合作关系。

被告原企业名称是：___________________书刊厂，是福利企业印刷厂，归属铁岭民政局，原企业由厂长____________承包经营;后企业改制，____________买下该厂并更换其女儿____________为法定代表人，由____负责日常经营管理，现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。

在被告更名前，原告一直为其提供纸张供货服务，开始时，双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务，随着交易往来的频繁，双方有了信任的基础，为方便交易，双方形成了由原告按被告的订货要求，以代办托运或者被告自提的方式交付纸张、并有原告开具纸张供货增值税专用发票、被告验收并出具收条的交易模式。在此种交易模式下，双方一直合作很愉快。

被告更名后，双方仍延用此种交易模式，合作关系一直良好，故即使双方在此后交易中没有签订具体的纸张供销合同，但收条具有合同的效力，证明双方存在纸张供销关系，从证据目录的显示可知：双方是长期合作关系。

二、______年______月______日、______月______日被告所写的收条有纸张供销合同的效力，合法有效，对双方具有约束力。

收条是被告在收到原告提供的纸张后，经验收合格所出具的收到纸张的凭证。上述收条证明双方存在纸张的供销关系，具有纸张供销合同的效力，是双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力，故被告在收到纸张后，应当及时支付支付价款。

三、原告已履行完纸张供货义务，并开具了纸张供货发票给被告，被告已接收，被告应支付欠款共____________元整。详细来讲：

1、从______年______月______日，原告共向被告供应纸张总吨数为：________吨;总价款合计共：_________元整;

2、被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付现金_______元、________元给原告，合计共______元;扣除被告支付的购货款，被告未支付的货款为：_________元—_______元=______元;

3、根据双方的约定和交易习惯，纸张供货的方式为代办托运，由被告支付运费：__________从明细账中知道：_______被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付运费______元、______元给原告合计共______元整;

4、扣除运费的款项，被告未付欠款为：____________元—______元=______元;

5、原告分别于______年______月______日______年______月______日、______年______月______日开具了共四张供货发票，供货总吨数位：______________吨，总价款为：________元;

6、______年______月______日，被告曾委托原告为其购买手机一部，手机价款为：________元，并且手机已交付给被告，故手机费用应由被告支付;

7、______年______月______日，被告支付现金______元给原告，故第二笔欠款的总额为：___________元+______元—______元=______元;

综述：结合上述情况的分析，可得出：_____________被告所欠的总额为：______

第一笔欠款额+第二笔欠款额=_____元+______元=______元。

四、根据《民法典》规定：“当事人一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款”的规定，被告收到纸张后，未履行支付价款的义务，原告多次找被告协商，被告都以各种理由推脱，有恶意欠款的嫌疑，使双方的信赖利益遭到危机，为维护交易秩序、保护交易安全，保护原告的合法权益，原告依法对被告提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求，判令被告及时归还欠款!

综述：原告已经履行了纸张供货义务，该义务已经履行完毕，被告却未完全支付价款，故被告应当及时归还欠款。

委托代理人：____________律师事务所

__________年_____月_____日

欠款买卖合同3最高人民法院民一庭关于婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务性质如何认定的答复（20xx）民一他字第10号

江苏省高级人民法院：

你院（20xx）苏民他字第2号《关于婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务的性质如何认定问题的请示》收悉。

经研究，同意你院审判委员会的倾向性意见。在不涉及他人的离婚案件中，由以个人名义举债的配偶一方负责举证证明所借债务用于夫妻共同生活，如证据不足，则其配偶一方不承担偿还责任。在债权人以夫妻一方为被告起诉的债务纠纷中，对于案涉债务是否属于夫妻共同债务，应当按照《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十四条规定认定。如果举债人的配偶举证证明所借债务并非用于夫妻共同生活，则其不承担偿还责任。

最高人民法院民事审判第一庭

二〇一四年七月十二日

浙江省高级人民法院

关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见

婚姻关系存续期间，夫妻一方以个人名义向他人借款所形成的债务，原则上应当认定为夫妻共同债务，由夫妻双方共同对外承担偿还责任。但如果夫妻一方能够证明存在下列情形之一的，则可以认定该债务为夫妻一方的个人债务。

1、出借人与借款人明确约定为个人债务的;

2、夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有且出借人知道该约定的;

3、出借人知道或者应当知道所借款项并非用于家庭生产经营或共同生活的。

经借款人的配偶申请，人民法院可以追加配偶为第三人参加。

涉及共同借款人的借贷纠纷，出借人仅起诉部分借款人的，人民法院应当向原告释明是否追加其他借款人为共同被告，出借人坚持不追加的，可以准许。

当事人之间以借贷为目的签订房屋买卖合同作为担保的,人民法院应当认定双方名为房屋买卖实为民间借贷关系。出借人以房屋买卖关系提起诉讼，请求履行房屋买卖合同并办理房屋过户登记手续的，人民法院应当向其释明按照民间借贷关系变更诉讼请求;出借人坚持不予变更的，人民法院应当判决驳回其诉讼请求。

绿化买卖合同（扩展7）——蔬菜买卖合同买卖合同

蔬菜买卖合同买卖合同1