劳务公司与包工头简单合同

劳务公司与包工头简单合同发包人：____(以下简称：甲方)

承包人：____(以下简称：乙方)

甲方将得荣县中学迁建工程____工程(以下简称本工程)____承包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程治理条例》等现行有关法律、法规的规定，结合本工程实际状况，经甲乙双方充分协商，全都同意签订本工程合同(以下简称本合同)。

第一条工程名称：

_____________________________________。

其次条工程地点：

____________________________________。

第三条承包方式及承包范围：

1、承包方式：本工程采纳纯人工承包方式。

2、乙方承包范围及内容：甲方供应的施工图范围内的本工程内容、设计变更、图纸会审意见及澄清文件(如有时)包含的全部内容。

第四条工程造价：

1、本工程工程量约为____暂定合同总价为人民币____万元(大写：____元整)。该总价包括但不限于人工费、劳保用品费、治理费、规费、利润等一切费用。

2、在合同有效期内，乙方必需在规定工期内完成施工图设计的全部内容并交付使用，未按施工图施工而削减的费用在结算时按相应价格扣除。

3、各种施工变更和签证资料必需经甲方派驻的现场工程师、工程经理、造价工程师签字。如未按上述商定办理结算依据及相关手续的，视为该施工变更及签证资料不涉及投资变动，结算时将不得作为结算依据;甲方工程部人员应协作施工方办理结算相关手续。

4、乙方未得到工程负责人发出的工程变更通知，擅自变更工程的，甲方有权选择以下方式处理：

a、要求乙方停工、恢复到擅自施工前的状态，赔偿因此造成甲方损失，乙方拒绝停工连续擅自施工的，甲方可以解除合同;

b、甲方承受乙方擅自施工的工程，但乙方擅自施工的工程不计算工程量，不进入结算工程量，甲方不支付价款，该价款视为对乙方的让利。

5、若有变更增减某工程工程，则增减工程量经甲、乙双方核定后确认,最终以甲方的审核结果为准，其计价方式如下：

(1)在施工过程中因设计变更(技术核定)、现场签证等引起的工程造价增减，按合同价进展计价，经甲方确认后纳入工程进度款中支付。

第五条工程付款：

本工程工程进度款分楼栋依据工程完成形象进度计算支付，详细付款阶段如下：

1、工程预付款

本工程不存在工程预付款。

2、工程进度款按月支付，每月15日由乙方提交上月15日至本月15日的月形象进度报表，经甲方审核确认后每月30日前支付本月完成工程产值的_______%。

3、单项工程竣工验收合格后，支付至合同总价的____%;

4、单项工程通过验收并完善存档资料双方办理结算，结算办理完毕后1个月内，甲方支付至合同结算金额的95%。

5、余结算金额的____%作为本工程的保修金，本工程质保期两年。自单项工程验收合格之日起计算期满两年无任何质量问题，甲方1个月内退还乙方结算金额5%的保修金(保修金不计息)。

第六条合同工期：

1、详细开工时间以甲方通知为准，总工期为____日历天。如因不行抗拒的自然灾难或甲方缘由造成停工，经甲方书面认可，工期予以顺延。

2、工程竣工须同时具备以下条件：

(1)按时保质地完成设计图纸和施工合同商定的工程范围内的全部工作内容。

(2)协作完成合格的、完整的、满意城建档案要求的技术档案和施工治理资料全套。

(3)经设计、施工、监理等单位的检查符合验收标准并通过验收。

3、乙方应按合同商定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能根据本合同商定的结算程序办理工程价款的结算。

4、重大设计变更(如构造体系变更)等影响工程进度，发生上述状况的5天内，乙方就需延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认或提出处理意见。乙方逾期不提出报告，则视为乙方同意此项设计变更并且认为此项变更不影响合同工期;甲方对报告不予确认也不提出处理意见，则视甲方同意顺延工期。延误的工期由甲方现场签认，现场的书面签认只作为延长工期的依据，不能作为要求其他任何经济补偿依据。

第七条材料供给

1、本工程的材料均由甲方供应。乙方自行购置生产时的工具和劳保用品。

第八条工程质量

1、到达国家有关施工质量验收标准要求，保证通过验收。

2、乙方进场施工的各类上岗人员必需持证上岗，治理人员和技术人员经甲方认定后，不得随便更改且必需保持随时在现场蹲守，如请假必需向甲方请假并取得同意。

3、根据国家及地方政府现行标准及标准，施工质量到达合格标准，负责协作总包单位的验收通过。

第九条甲方的权利和义务：

1、协调供应施工场地，使乙方具备施工条件;协调场地供乙方搭建生活、办公、库房等临时设施。协调土建单位供应施工临时水、电接口，保证施工需要。

2、甲方应在合同生效后向乙方供应施工图纸一套。

3、甲方按本合同第五条的商定向乙方支付工程款。

4、确认乙方各阶段施工进度，审核乙方月形象进度，按合同商定支付乙方工程款。

5、____协作乙方对设计图纸问题的处理、负责设计变更(技术核定)发放、签证收方办理。

6、____协作现场协调治理，监视并检查工程质量、进度，验收隐藏工程，签署验收合格报告。

7、在乙方不按本合同要求或甲方工程指令进展施工时，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕并提出报告后进展审核和批准复工。

8、本合同商定应由乙方完成的工作，若乙方拒绝完成或不按合同要求完成，甲方有权安排其它单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣除。

9、因乙方施工质量及工期达不到合同商定标准，则甲方有权终止合同，并按本合同规定追究乙方责任。

10、甲方驻工地代表：____联系电话：

第十条乙方的权利和义务：

1、乙方必需严格按设计要求、施工标准和安全技术操作规程的规定施工，并完本钱合同商定的全部工作内容，按相关主管部门要求，作好施工现场的施工治理工作。因乙方缘由造成的质量事故、安全事故概由乙方担当一切经济责任和法律责任。

2、乙方须在签订合同后交纳合同价5%的履约保证金，即：人民币____万元，该履约保证金作为乙方对本工程的质量、工期的保证，甲方在乙方完全完成承包范围内的工程且竣工验收合格后返还保证金，如未能按时保质(非抗力除外)的完成承包范围内的工程则不退还保证金。

3、乙方应按本合同商定的工程范围、内容和工期要求，编制施工组织设计、施工措施规划，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。

4、乙方应在本合同生效后准时组织施工人员和施工设备、材料进入施工现场，按施工总进度要求组织施工。

5、乙方须负责为乙方人员办理保险。并对全部进场人员进展安全教育。

6、乙方须按国家有关规定文明施工，并须在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施规划。施工现场必需按四川省标化工地治理标准执行。

7、乙方须按有关规定仔细实行施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并须实行有效措施防止工地四周建筑物和居民生命财产患病损害，并敬重当地的风俗习惯。

8、乙方应遵守环境爱护的法律、法规和规章，并应按相关规定实行必要措施爱护工地及其四周的环境，免受因施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员损害及财产损失。

9、乙方在进展本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

10、乙方应在竣工时准时完成工地清理、人员撤退。

11、乙方工程经理：____联系电话：

第十一条工程保修：

本工程免费保修期为壹年。自建筑工程竣工验收合格之日起计算。工程竣工验收后，工程保修按国家有关文件规定执行。保修期内，乙方在接到甲方通知____小时内到达现场，一般质量问题的修理在48小时内修复完毕，大型修理修复完毕并恢复正常的时间由甲、乙双方现场确定。乙方在48小时内未修理或未明确答复，甲方可自行安排修理，产生的费用在质保金中支付，若质保金缺乏以支付时，乙方应在接到甲方通知后7日内补足，否则，乙方将担当每天____%的罚息。若发生紧急抢修事故，乙方须在接到通知后，24小时内到达事故现场抢修。____在保修期内，质量问题、非人为损坏等问题均由乙方免费修理;人为造成的损坏，由乙方修理，乙方只收取材料本钱费;若损坏责任不明，乙方应先修理，修复后再由乙方举证明确责任人。保修期满后，乙方按上述要求供应修理效劳，修理只收取本钱费。

第十二条工程资料：

按省、市建委工程档案要求建立工程档案。工程资料应本着“随工检验、测试、随工完善资料”的原则，各种质检资料、各种测试、试验资料、各种验收资料、各种隐藏资料、各种通知、核定单、签证、记录等应表示正规、填写精确、详尽、签字齐全。竣工资料除上述内容外，还包括各种材料的说明书、合格证、材质证书、试验试配资料等，并提交完整档案资料贰套给甲方(其中：竣工图两套、各种设施、设备的说明书、合格证、保修书竣工资料两套)。乙方应当积极协作甲方完成以上资料。

第十三条施工协调、协作：

1、乙方进场后必需听从甲方的治理和监理单位的监视、治理，如协调会、现场检查纠错、施工界面划分、施工挨次、环境爱护等。

2、乙方应协作总包治理，对分包的工程担当全部责任，协作各专业分包的施工、准时解决因乙方及专业分包工程施工之间引发的问题，确保整体工程按期竣工，并到达一次性交验合格。

第十四条施工安全：

1、乙方须建立施工安全责任制，常常进展施工安全教育和安全检查，坚决做到无事故施工。从制度上、条件上、措施上、治理上杜绝一切大小事故的发生。若因乙方缘由发生安全事故，经济责任一概由乙方担当，其他责任由责任方负责，甲方有权追究乙方由此而给甲方造成的损失。

2、乙方全部进场的特种作业人员和全部作业机械都必需执有有效合格作业许可证书，严禁无证或执失效证的人员或机械上岗作业。如由此问题发生的安全事故，甲方有权追究乙方的责任，并担当由此造成甲方名誉和经济损失的责任。

3、乙方应办理完善各项保险事务，增加预防和抵挡安全事故发生的力量。

第十五条违约责任：

1、乙方不得以任何理由单方面终止合同(因法定不行抗力因素造成合同无法履行除外)，否则，乙方须支付本合同合同价款的5%的违约金并担当由此给甲方造成的全部经济损失及相应的法律责任。

2、质量违约：因乙方缘由致本工程质量未能一次验收合格，或工程质量、材料、产品、配件等质量或效果等未到达标准要求、设计要求、本合同商定要求等，乙方除按国家规定无条件返工或整改至到达商定及法定要求，并且验收合非常，另按本合同合同价款的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失，工期不顺延，且甲方有权终止本合同;若因此导致甲方延期开业或延期交房或造成其它经济损失，乙方还须担当全额赔偿责任及法律责任。

3、工期违约：

1)因乙方缘由不能根据本合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天，支付违约金____元/天;延误超10天，按____元/天支付违约金;延误超20天，按合同总金额的____%支付违约金(如给甲方带来的实际损失超过该金额，则按实际损失赔偿)。

2)若因甲方缘由造本钱工程停建、缓建超过10天以上的，甲方应向乙方支付停工期间的设备使用费及守护人员工资。

4、乙方须按标准要求、工期要求及相关职能部门的要求，准时进展隐藏工程、中间工程以及子分部工程的检查、验收，若因乙方缘由未能准时进展检查验收，影响到工程下道工序的按时进展或工程竣工验收，乙方按本合同合同价款的2%向甲方支付违约金，若违约金金额缺乏以弥补由此给甲方造成的损失，乙方还须担当因此给甲方造成的全部损失。

5、乙方须严格按本合同商定执行，若乙方未按商定进场规划进场施工，或无法按期完成，或对消失的质量问题无力返修，或对承包工程消极滞工，有拖延，或不能与穿插作业施工单位协作协作等乙方未按合同商定履行义务的，并在甲方要求的整改时间(10日)内仍不履行、不订正的，甲方有权另请其他施工单位施工，费用按市场价格执行，由此产生的各种款项和费用及因此造成的一切损失均由乙方担当，且甲方有权终止合同履行，同时乙方须向甲方支付本合同合同价款的____%的违约金。

6、如乙方在实际施工中所使用材料的规格、型号、品质等低于本合同要求，或单位用量小于或少于国家标准要求，则乙方须向甲方支付本合同合同价款的10%的违约金，若由此造成工程质量问题或安全事故等，乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方和其他第三方造成的全部损失。

7、保修期内消失质量问题，若乙方不能按本合同商定履行义务，甲方可拒付工程保修金，并追究乙方本合同合同价款的5%的违约金;且视为乙方认可甲方可另请其他施工队伍修复工程质量问题和缺陷，并由乙方担当甲方组织修复工程质量问题和缺陷的费用及治理费(治理费为修复费的50%)，以上违约金、修理费、治理费等，甲方可采纳合法手段向乙方追讨。

8、因材料产品质量问题、施工质量问题等乙方缘由造成的人身损害、财产损失及安全、火灾等事故，或经济纠纷、损失等，乙方终身担当损害赔偿责任和全部经济及法律责任。

9、凡因乙方违约，甲方终止本合同的，乙方除按上述商定担当违约责任，须向甲方支付本合同合同价款的____%的违约金外。还须退还甲方已支付的全部款项(扣除质量合格、满意甲方设计要求的已完工程量的工程款局部)。

10、非乙方缘由造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

11、违约金的扣除方式：乙方执行本合同过程中若消失违约行为，则甲方在支付乙方工程款时有权按本合同商定扣除乙方应担当的违约金及赔偿金后，再将差额局部支付给乙方;若乙方剩余工程款缺乏以支付违约金和赔偿金，则甲方可停顿支付乙方工程款，并且乙方须在甲方通知后的10日个工作日内向甲方补足违约金和赔偿金。

第十六条其它

1、本合同签订后，甲、乙双方在本合同签订前形成的与本工程相关的文件资料(包括邀标文件、投标文件在内)均作废。

2、如因政策、市场及其他不行抗力因素造本钱工程停建、缓建时，甲方有权单方解除本合同，乙方不得因此而向甲方发生任何形式的索赔行为。

3、本着经济有用的原则，乙方有义务为甲方供应合理化建议。

4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

5、甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应准时协商，协商不能全都时，由合同签订地人民法院管辖。

6、甲、乙双方有关函件的往来都以本合同中商定的通讯地址为准，本合同中商定的通讯地址如任何一方有变化，须相互书面通知。

7、乙方施工用水、电由乙方自行安装，并担当水、电费。

8、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，均具同等法律效力。

9、争议解决方式：甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时，应准时协商，协商不能全都时，由合同签订地人民法院管辖。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

劳务公司与包工头简洁合同2

发包方(简称甲方)：_________

承包方(简称乙方)：_________

工程工程，甲方为该工程建安工程总承包，甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建立法》及其他有关法律、行政法规；遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则将新乡市___1#商铺的主体工程任务托付给乙方承包，甲乙双方就1#商铺主体工程施工劳务承包事项协商全都，订立本合同，并严格执行。

第一局部工程简介

工程名称：新乡市

工程地点：_________

工程构造：1#楼商铺为砖混构造现浇顶

总建筑面积：1#楼商铺建筑面积暂定约725㎡，办理结算时按实计算

其次局部承包内容及总要求

一、承包方式包工不包料以固定包干单价承包给乙方，甲方供应建筑主材，乙方负责机电具设备和小五金。

二、工程承包内容

1、根底及土方工程：甲方负责根底用机械开挖及回填，土方乙方人工协作。

2、模板：全部支撑钢管及模板装拆，加固捣砼前的清扫，场内的材料运输。

3、钢筋：包括钢筋的制作、安装绑扎，材料包含焊条、扎丝等。

4、混凝土：包括砼浇捣、抹平、养护及材料运输。周转材料及一切设备、工具乙方全部负责。

5、砌体、粉灰及楼地面工程：全部施工图中的砌体、墙面、天棚粉灰、楼地面找平及外墙瓷片。

6、脚手架工程：商铺脚手架搭设、钢管扣件及运输、撤除。

7、如因周边关系及其他第三方遗留问题导致引起工地停工、误工所造成的损失由甲方负责，且工期顺延。

三、承包工期要求

听从建立单位及监理甲方的工期安排，工作时间按现场工程部规定执行。详细开工日期为年日。

四、计算规章

主体建筑面积计算规章依据按GB/T5035—20______《建筑工程建筑面积计算标准》进展计算。

第三局部经济条款

一、承包单价及计量

1、本合同采纳固定价格按大包干,结算单价按施工图总建筑面积人民币元/㎡(大写)贰佰贰拾元每平方计算(不含税)。

2、付款方式：

1#楼商铺根底完成付￥____(贰万元整)，主体封顶付工程款的￥50000(伍万元整)，粉刷及地面完成，阅历收合格付至总工程款的97%。

3、质保金：甲方保存乙方总工程款3%的质保金，在保修期内乙方随时响应甲方的修理要求，但需提前两天把需要修理的详细事宜通知乙方，如乙方不能在指定时间内到达，甲方有权另行安排修理，所需费用由乙方负责，并从质保金内扣除。甲方在质保期后一个月内无息支付给乙方质保金。

4、如消失设计变更、图纸与现场不全都或应甲方其他安培所产生的费用以计时工形式结算，人工工资单价技工按每工日80元(含治理费及伙食费)，力工按60元每工日进展增减，一并计入结算。

5、按竣工图计算建筑面积和计时工办理结算。

二、进度款支付及结算

1、乙方进度款按第三局部第一条“承包单价及计量”进展支付，按付款进度向工程经理提交已完工程量验收单，甲方在二个工作日内进展验收。

2、甲方工程经理在接到乙方申报的已完工程验收单后,必需组织有关人员对乙方已完成的工程量进展质量检查和实测实量,评定出质量结果,检查班组的施工现场，确认班组已做到工完场清,文明施工符合工程部的要求。如甲方在收到“已完工程量验收单”二个工作日内未对乙方的工程质量进展验收，视为合格。

3、甲方对乙方完成的工程量按进度进展验收核准后,开具结算书,由甲方工程经理核实签字方可作为支付依据，工程进度款在三个工作日内付清，乙方有权停工，并赔付乙方的损失。

4、乙方需供应效劳承诺并积极履行合同条款,如因质量不合格造成损失由乙方担当,且甲方可中途更换班组,已完按实际施工部位计算工程量,结算根据合同处理。

第四局部双方责任

一、甲方责任

1、向乙方供应两套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知,乙方如需要增加图纸套数的”,甲方代为复制并做好登记,复制的费用由乙方担当。

2、甲方成立本工程工程部，由担当工程经理，负责整个工程的指挥治理，由任技术负责人，负责技术指导工作。

3、随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,组织生产例会,安排生产并协调其他工序的交接,负责技术监视工作,监视乙方合理利用和使用材料。

4、甲方组织对工程的施工验收和本工程资料的收集、汇总及材料检测费用。

5、负责审核乙方提交的材料规划,按进度供应材料。

6、甲方牵头对现场进展统一规划布置。

7、甲方负责组织乙方人员进场的进场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员的施工组织设计等文件学习。

8、甲方保证充分的材料供给到施工现场，假如甲方材料不准时供给造成停工待料，停工2天(从第三天起)每天补助乙方全体人员的生活费每人20元/天，假如超过四天，从第五天起补助机械滞止费、工人误工费，技工按每日每人80元，力工按每日每人60元计，并且工期顺延。

9、雨天超过一天工期顺延。

10、供应主电源到总配电柜。

二、乙方责任

1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定,如因违反规定而发生伤亡事故,十万元以内由乙方负责，超过十万甲乙双方各负责一半。

2、乙方应依据甲方供应的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。

3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术标准、设计修改等文件时,应认真研读,如有任何错误、遗漏、冲突或模糊,应马上通知甲方，以便甲方能在相关分包合同或其中任何局部付诸实施前依总包合同进展相应的更正,报批或确认。一旦承包合同上的任何局部付诸实施,乙方将被认为对正确性和完整性进展了确认,由此引起的任何损失或损坏责任由乙方担当。

4、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸,标准及其他构成分包合同的相关资料和信息。

5、质量掌握过程中乙方每一分项工程须指派不少于1名有阅历的班组长治理现场工作，乙方测量放线时，必需通知甲方进展现场核对。否则，所造成的损失由乙方负责，如甲方在收到乙方的请示后，未准时到现场所造成的损失由甲方负责担当。

6、分项工程完工后,甲方人员验收未到达质量标准要求时,乙方应准时返工。

7、顶板砼浇筑前,把该楼层全部杂物清理洁净。

8、严格根据甲方编制的施工方案及技术交底。

9、乙方必需依据甲方的时间安排进展工作，如甲方安排不利于安全施工，乙方有权拒绝执行。

10、严格根据甲方编制的施工组织设计作业。

11、按甲方供应的下料单进展钢筋下料、绑扎、清理施工现场。

第五局部违约责任

一、双方违约责任

1、合同签订后，不经双方协议同意，不得随便变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除或变更合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划造成的经济损失。

二、合同生效和终止

1、双方签字盖章后生效，结清工程量款时失效。

2、因建立单位造成停建、缓建，或消失其他自然不行抗力状况，本合同失效。(甲方应负担一切材料费、误工费等一切费用)、(乙方已完成的工程量、甲方在15天内全部一次性结付给乙方)。

三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

四、本合同发生纠纷时，甲乙双方应准时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。

五、合同订立时间：_________

六、合同订立地点：甲方办公室

七、本合同一式两份，双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

劳务公司与包工头简洁合同3

甲方：_________

乙方：_________

甲方将工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在公平互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：

第一条木工工程承包范围及工作内容

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、效劳台、收银台、门扇、超市水吧木工局部，不含其它活动家具。

4、承包方式：包人工、包机械、不包全部木工材料。

5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

其次条油漆工程承包范围及工作内容

1、承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。

2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。

3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。

4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。

第三条水电工程承包范围及工作内容

1、承包范围：主配电箱及各包房配电箱。

2、辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）

第四条泥工部份

1、承包范围：砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。

2、承包方式：砌墙包工包料，其他工程只包水泥、沙。

第五条其它补充说明

1、工期，工人进场后45天完成二层（____）如其它施工班组影响进度，且工期随延。

2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方供应材料，乙方负责安装。

3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点，清运。

4、如有子工程，乙方施工完成后，甲方再作修改，甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。

5、报价以外项，按增项另计。

第六条甲方责任

1、向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进展现场安全和技术交底。

2、按进度供应所需的材料、配件、成品爱护。

3、对安装质量、安全消防、文明生产进展监视检查。

4、积极协调，保证施工正常动作。

5、供应现场办公室、库房搭设材料。

6、按进度准时人工费支付，以现金方式支付，工程完工后按100%方式支付。

7、负责协调现场各方面工作，保证施工顺当进展。

第七条乙方责任

1、自备全部施工机具设备，安全事故由乙方全权负责。

2、听从甲方领导,并听从工程部的工作指导及协作其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象，如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作，要礼貌对待。对严峻违反施工纪律的人员，甲方有权示其退出施工现场。

3、积极帮助甲方及工程部做好现场治理工作，仔细协作其它施工单位的施工，努力制造条件，保证工程按总体施工方案如期完成。

4、图纸没有的工程及其它隐藏工程现场共同协商，以变更签证的方式结算。

5、乙方需严格按图施工，遵照甲方制定各项操作规程。

6、为确保工程如期完成，施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的治理。

第八条合同价款及价款的支付

1、二层KTV装饰工程部价为：____万，小写：____元（本报价除部份指定材料费用外，均由甲方供应）。

2、付款方式

（1）、合同签订后人工进场前，支付合同总价的15%；

（2）、本工程施工完成40%，支付合同总价的20%；

（3）、本工程施工完成60%，支付合同总价的20%；

（4）、本工程施工完成80%，支付合同总价的20%；

（5）、本工程施工完成100%，支付合同总价的20%；

（6）、工程验收后，甲方应当在三个月内付清合同总价的5%；

（7）、甲方假如不按合同付款，乙方有权停工，且工期随延。____附件一：工程报价表（报价以外工程另计）

本协议一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲方：_________乙方：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

劳务公司与包工头简洁合同4

托付方（以下简称甲方）：_________

施工方（以下简称乙方）：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿和诚恳守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的根底上，达成如下协议。

一、工程概况。

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、工程内容：工程按图纸及设计变更施工，严格执行国家验收标准及标准。

二、涂料油漆工程承包范围。

承包范围：施工图纸内所含范围和变更通知所注明的油漆涂料工程，包工、包料、包工期、保质量、包安全文明施工。

三、工程合同工期。

开工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期总日历天数___天。

四、油漆涂料工程质量标准。

质量标准，按国家建立工程合格标准，争创省优工程。

五、材料的调差与使用。

1、乙方须按施工图纸指定的产品购置，材料进场要经甲方和监理及建立单位等共同验收认可前方可使用，乙方应在符合国家质量标准技术标准的前提下自主购置油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建立单位认定所购置材料不合格，乙方所进材料自动清出场地并惩罚金贰仟伍佰元整（￥2500.00）/每次。

2、材料调差：根据郑州市当时季度的信息栏头价，如信息价和实际购置价存在差异的，以甲乙双方、监理和建立单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进入决算。

六、工程变更。

工程施工中如经建立单位确认需变更工程，以建立单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在5%内不调整。

七、工程量与造价：

1、以河南省预算定额决算下浮%为承包价，或市场报价!

2、按所承包的施工图纸施工的工作量以实决算。

八、工程款（进度款）支付方式。

分期付款

九、工程施工及验收标准。

1、施工方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进展施工。

2、依照国家制定的施工工艺规程和验收标准为验收标准。

十、饰后保修承诺。

1、乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

2、保修期间由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。

3、保修内容均采纳修复形式。而且只对油漆涂料负责，不担当其他连带责任。

4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的5个工作日内派人修复完毕。

5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力缘由或不行抗拒因素（自然老化、构造层降、温差收缩、碳化缩等缘由）所产生的结果不属于保修范围。如要乙方修理的材料和人工费用均由甲方负责并担当。

十一、双方责任。

甲方职责：

1、甲方应给施工方人员办理进场施工手续（出入证等）、供应施工所需的水、电、住宿、伙房场地。施工中如临时需要使用公共局部，甲方应向邻居协调好，做好穿插作业的施工环境。

2、甲方有对乙方监视治理的权力，应按合同商定向乙方拨付工程进度款，如因工程进度款不能准时到位，导致延误工期，则按实际状况相应顺延工期。

3、甲方应协作乙方做好已完工程成品及半成品爱护工作。

4、施工中甲方需要变更或增加施工工程时，应准时照实通知乙方，双方应签订工程变更表，协商好造价状况后再进展施工。

5、甲方应向乙方供应良好的外部环境，如不属乙方缘由造成停工，甲方应准时处理并负责工期顺延。

乙方职责：

1、乙方施工人员须严格依照施工工艺的程序进展施工，应有从业资格、有治理阅历、业务素养良好的施工治理人员，按甲方要求组织人员、机具进场，保质保量完成所承包范围内各项施工任务，准时报验，积极协作甲方及监理人员对工程的初验和终验。

2、施工方应按工程部和图纸规定的状况下自行选购的材料必需符合国家质量技术标准，三证齐全，自觉承受甲方、监理单位和建立单位的监视治理认可后，方可进场施工使用。

3、应遵守甲方为加强质量和安全文明生产治理而制定的各项规章制度，无条件地听从工程部的统一治理。

4、按施工程序开展质量和工期治理，准时主动向甲方汇报质量治理状况及施工进度。

5、乙方须按时完成工程量及施工要求准时给工程部供应合格证及资料。把各项必备资料负责送到工程部资料员手中。若因不行抗拒因素造成工期延误，应与甲方协商解决。

十二、违约。

1、合同文本35.1合同条款中关于发包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第24条商定发包人违约应担当的违约责任：无。

2、合同文本通用条款第26.4款商定发包人违约应担当的违约责任：工期顺延。

3、本合同通用条款15.1款商定承包人违约应担当的违约责任：除无条件返工外，担当工期损失罚款和降低工程总价3%的质量罚款。

4、作为违约金付给对方。

十三、争议。

双方友好协商，协商无效，可由甲方所在地人民法院公诉裁决解决。

本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：_________乙方：_________

代表人：_________代表人：_________

联系方式：_________联系方式：_________

____________年____________月___________日____________年____________月___________日

劳务公司与包工头简洁合同5

发包方：____________________________

承包方：____________________________

甲、乙双方本着公平、互利和协商全都的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条工程概况

(一)工程名称：____________________________

(二)工程地点：____________________________

(三)施工面积：____________________________

其次条承包范围

人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑撤除(含除渣)、搭建临设；零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。

第三条承包金额

详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额

本工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立工程，若有，现场依据实际状况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了治理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

第四条工期(三个月)

(一)开工日期：____________________________

(二)竣工日期：____________________________