装饰工程合同书

装饰工程合同书进入二十一世纪以来,随着国内经济快速发展,装饰工程已经成为提升人民生活质量的重要内容之一。下面小编带来的是装饰工程合同书，希望对你有帮助。

装饰工程合同书1甲方：__________

乙方：__________

甲方托付乙方担当本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程详细状况,双方达成如下协议：

一.工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。

4.乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。

5.双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的其次天计)

二.甲方工作

1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护和安放措施，若因甲方不实行必要的爱护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方担当。

2.向乙方供应施工所需的水、电等设施：帮助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。

3.对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。

4.按时、按质、按量供应施工所需甲方选购 的材料。

三.乙方工作

1.乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。

2.严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。严格依据双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行爱护。

四.关于工程价款及结算的约定

1.本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。

2.工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方其次期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满其次次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。

3.施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。

五.关于材料供应的约定

1.本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方选购 的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天选购 至现场，由甲方选购 的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。

2.凡由乙方选购 的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止运用.若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。

六.关于双方责任的约定

1.因甲方缘由影响工期，工期相应顺延，并担当由C、D、E、F条款缘由造成乙方损失的赔偿：

A.不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期供应自购的材料、设备：D、供应的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不行预见的缘由。

2.乙方责任

A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方担当：B、对竣工验收后保修期两年内发觉的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费修理：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员损害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。

七.关于设计与施工及验收的约定

1.乙方设计师完成施工图后必需在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。

2.乙方必需严格按甲方签认的图纸施工.安装。

3.在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的缘由，工程部位、时间.材料等;乙方依据变更要求两天内向甲方提交变更所实行的措施、增减的造价，因停工等缘由造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已选购 材料(因变更设计而无法利用所造成的材料奢侈)等费用清单。

4.隐藏工程在隐藏前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。

5.工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需刚好书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并担当乙方看管场地的相关费用。

八.嘉奖和违约责任

1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。

2.由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金。

3.工程未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。

4.因一方缘由,合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一样的其它详细问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。

十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

装饰工程合同书2托付方：(简称甲方)

地址：

施工方：(简称乙方)：

地址：

兹有____________工程，经双方确定设计、预算，确定由乙方施工，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过甲乙双方协商签定合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程造价：预算价(人民币)

四、工程承建范围：

全部项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准。

承包形式：⑴包工包料⑵包工⑶部分包料⑷业主自购

五、付款方式：

1.合同签定当天，甲方应支付乙方工程款人民币___________;

2.乙方水电验收后，甲方应付乙方工程款人民币___________;

3.工程完成80%指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成，甲方应付乙方工程款人民币________;

4.竣工验收后____天内，如无工程质量遗留问题，甲方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方。

5.工程款全部结清后，乙方向甲方开具收据为工程主要凭证。

六、工程期限：

1.双方商定总工程为_____天(不含节假日)。开工日期为_____年____月___日，竣工日期为_____年_____月_____日。

2.对以下缘由造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期顺延;

⑴工程质量改变或设计变更;

⑵不行抗力;

⑶甲方同意工期顺延的其他状况。

七、甲乙双方职责：

甲方职责：

1.对乙方进行监督管理;

2.对乙方的施工进度进行审核;

3.帮助乙方支配施工场地;

4.负责办理乙方进场前的报批，报建及工人进场的一切手续;

5.按时支付乙方工程款，确保工程进度。

6.无偿供应施工期间的水源、电源。

7.甲方在坚决合同时认可的设计方案，乙方在按设计方案正常施工或已施工完毕的项目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方应补偿乙方施工人员每人每天80元，材料损失按市场实际价格由甲方补偿购买。

乙方职责：

1.乙方供应免费设计，设计方案以及图纸必需符合《民用建筑工程室内环境污染限制规范》(GB50325-XX)

2.必需严格依据执行平安施工图施工，确保工程质量，按合同或补充协议所规定的时间，如期完工，并保证正常运用。

3.施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。

4.严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

5.有责任做好材料、设备的选购 、保管工作。

6.保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

7.参与工程验收工作，打算验收报告单。

8.严格依据双方认可的合同附件《装修预算》所约定的供材方式和内容进行供应。

9.供应的建筑装饰装修材料必需符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准，和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门供应的检测合格报告。

八、增减项目：

1.甲方要求减项的，应在材料进场前提出。否则应按实际状况补偿乙方材料费用及材料搬运费用，并纳入结算。

2.甲方要求增加的项目，应在进行此道工序一周前提出，并与乙方签定项目追加单，工期相应顺延。

3.增加项目造价累计超过1000元的，应纳入二期工期款中支付。如已超过二期工程中支付日期，则应在签字项目追加单三日内支付，否则乙方可不做此增项。

4.如须更改设计图纸的，提出一方应在进行此项施工五天前提出，并出具相应变更图纸。

九、违约责任：

1.甲方未按时支付工程款，如经乙方通知三日内仍未付款。乙方可自行停工。同时甲方应赔偿乙方人工损失，人工按80元/工日计。工期顺延。

2.乙方未按本合同或其附件规定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民币，并纳入结算。

3.结算款的尾款必需严格依据付款方式支付，否则乙方将依据相关法律要求甲方履行。

4.施工过程中全部发生的平安事故以及造成的损失，均由乙方担当，与甲方无关。

十、验收及保修;

1.验收日期以乙方向甲方提交书面申请6日期为准。

2..在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;

⑴材料验收;

⑵隐藏工程验收;

⑶竣工验收;

3.工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，提交水电改造图。

4.双方进竣工验收前，乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部平安与清洁。

5.双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格。此造成的损失由甲方担当。

6.保修范围为：乙方施工过程由于手工，用材不合规范，造成甲方运用不便及损坏的，属保修范围。

7.保修期为两年：

十一、其他说明：

1.全部图纸必需经甲乙双方签字确认后可用作施工，甲乙双方不得随意更改。

2.所谓不行抗力，是指不能预见、不能克服的客观状况，包括自然界的缘