填充墙植筋施工合同

合同编号：XX建（X-）内合字第号建设工程分部分项工程施工合同工程名称：发包人：承包人：XXXX有限公司合同签订日期：2013年X月XX日XXX有限公司企业管理部制协议书发包人：XXXX建设有限公司（以下简称甲方）承包人：XXXXX有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：XXXX工程工程地点：XXXX工程内容：XXXXX工程植筋工程全部工序的工作内容工程承包范围承包范围：XXXX工程所有需要植筋部位的施工。承包方式施工中所需要的工具、机械、设备等设备及所有材料（除钢筋外）由承包人自理；承包人现场操作人员安全帽按照发包人公司的规定购买并正确佩戴；安全、文明施工及承包人范围内所有应做的工作由承包人自理；垂直运输机械不能满足使用的人工搬运费用由承包人自理；现场材料由乙方自行转运使用，费用自理。合同工期更开工日期：稠以发包人开工减令为准赚竣工日期：锦与甲方密切配巴合，保证节点赏工期按期完成诉工期延误：由浊于设计变更、等发包人变更、乖人力不可抗拒权因素及锻3怠天内非承包人腿原因停水停电扩造成停工累计碎超过姿72溜小时而造成的适工期延误，经秩发包人签证后蹈，工期顺延。稀其它原因一律摄不得延误工期拳，如不能按期谨完成，罚承包甩人灵10000漆元炸/喝天，累计计算触，所造成的损击失由承包人承不担。触五蕉、合同签署地跳：宋XX迁建工第五建设葵有限公司六、质量标准度讯留工程质量标准傍：渴1头、乙方进入施争工现场的材料贴必须符合国家霉质量验收标准幻，制作安装的浩栏杆符合设计少要求，否则造评成一起损失由集乙方承担。柏困2柏、把好质量关担，做到三不准众，即不合格产愿品不能用、没誉有合格证的产揪品不准进场，秩不合格的半成赛品不准安装，疮严格按照标准资规范施工，做嚼到按图、制作赢按计划施工，差构件表面关洁熄，平整，达到汁一次验收合格钓。达不到一次骤验收合格单位旗下僚浮笼30缴%步，并负责返工手至验收合格。七、合同价款仙含工程承保范荣围及承包方式第内的所有内容疼，运输、税收聚：台规格雪单位板价格（狭元圆/通根）劳Ф盗6.5寻根浩骄Ф踩8叔根弹诊Ф象10营根妈海Ф货12脖根叨淋Ф江14限根细奥Ф猾16态根票链Ф靠18雄根漂晨注：以上钢筋竟级别以设计图纺纸为准。宣合同暂定总价体元（大写：万之元）。八、结算方式滨（义1蔬）、按现场实热际完成工程量旬进行结算；安（猫2公）、因乙方原抗因管理不善而血造成工程质量涌不合格，由此疏产生的全部费踩用由乙方自行平承担。甲方有权权根据情节轻处重情况对乙方许给予违约处罚草。售九、工程款支斩付规定舰1广、每聚月迎1-识5亡日到项目部核每对上月完成工盗程量，并提供椅相应票据；孔2掌、在建设方拨蝴付当月已完成受工程量式的咐70芒%偶工程进度款后飞，愈8舒个工作日内付见至乙方当月完超成工程量劳务磨费用爸的避70弟%确；隐3恼、工程尾款：祥工程验收合格饶后小，皂3龄个月内付清工沈程尾款。坦十、工程质量型、安全管理质量标准暗符合《混凝土借架构加固技术刷规范》烈（胳CECS25杂:9窗0花）并达到一次并性验收合格。郊因承包人原因理工程质量未达砌到合同标准，器视认为违约，暂承包人向发包雨人支付合同总映价齐10恒%爹的违约金，一悠切责任由承包熄人负责；安全番⑴枝承包人在施工撑中必须遵守国牛家工程建设安刺全生产的有关似规定及本公司午和本项目部的控各项规章制度触，并随时接受舍行业安全检查取部门依法实施擦的监督检查，顾在施工中应注葛意简“鞋安全第一，预决防为主，综合狗治肌理毁”偿，采取必要的苦安全防护措施坟，消除事故隐谣患。若因承包现人安全措施不搁力造成的一切棋安全事故（如鸣伤亡等），由尖承包人自行承舱担由此发生的坝经济费用及有待关责任，发包户人概不负责。葵⑵剥所有参加施工枣人员需由承包残人按工程进度功做好安全教育柿及日常教育，倍施工前必须对悔操作人员进行女技术、安全交给底。严禁违章边作业或无证上内岗，否则由此蔽造成的后果由泼承包人负全部走责任罩。指辱⑶给承包人在每天便开工前应对所梯在的施工区域抗、施工机械、猾作业环境、操蜡作设施、设备患、工器具及安拦全防护设施等热进行认真检查攻，发现隐患立搜即停止施工，摔并经落实整改谷后方准继续施燃工。在施工期踪间所使用的各小种设备及工器条具等均应确保脉符合安全规定毁，对施工现场煌危险部位的坑况、洞、边坡等组，每天开工前笋须派专人进行抵检查，发现隐栋患应及时整改痕。必须设立各游类安全防护设各施、遮拦、安右全标志、警告序牌和警戒线等富设施，任何单恰位和个人不得羞随意拆除、更某改。蔽⑷耐因承包人责任渗造成发包人设悬备事故，由发徐包人配合有关提部门调查处理毫。根据《中华产人民共和国建喝筑法》第四十犁五条的规定杯：农“绒施工现场安全损由建筑施工企斜业负所责索”趟，因承包人的辉责任造成的人莫身伤亡、设备衣损坏事故及其恐造成的经济损片失，一切责任锅由承包人承担伪，并通知有关懒政府部门调查喊处理、统计上张报。致⑸著施工现场若发龄生安全、质量扛事故，必须按爱规定逐级上报两，不得有意拖墙延和隐瞒。3、现场管理趟⑴燥承包人施工中龟严格按施工图辩、设计变更及茄相关专项施工失方案要求进行炉施工，严格执榴行现行施工规妇范的各项规定记，未验收合格逆前严禁进行下丘步施工。浙⑵企承包人应遵守以政府、主管部五门及发包人对冷施工现场交通讯、施工噪音和杰安全生产方面返的管理规定，麦按地方政府和羞有关部门的规珠定自费办理施蚁工场地交通、帽噪音、环境卫笛生和场外污染贤等有关手续，裂并以书面形式放报告发包人，斥同时负责进出底工地的施工临跑时道路及工地夸公共厕所的卫田生，应确保干屯净整洁，设有峡专人亚管理。严格遵萄守有关环境保敏护法律、法规馋，并按照环境血检查审核要求厕，加强施工现肠场的环境管理朗，承包人要在恐开工前向发包巴人申报施工现栏场粉尘防治方典案、污水处理历方案、噪音管赶理方案。经发注包人审批后，骑严格执行。因森承包人管理不咏善所带来的一历切经济损失及彻法律责任全部轮由承包人承担螺。承⑶市承包人在施工泽动力设备、电铁缆线路、地下钢管道，密封防源震车间、易燃灰易爆地段及临爹街交通要道附处近施工时，必处须采取安全防私护和警示措施混。实施爆破作万业或在放射、连毒害性环境中创施工或使用毒表害性、腐蚀性贩物品施工时，鞠应在施工前报却发包人，并明播确杨“赖三蓬措钉”角（组织措施、挣安全措施、技筋术措施）、经臂发包人认可后焦实施，施工现剪场必须派人进丧行监督方可施此工。浸⑷柿杜绝重大伤亡蹲、机械、交通终、火灾和食物槐中毒事故。倡⑸退承包人的进场挺材料须在指定缠地点按规格堆默码整齐，做到泻工完料尽、场系地清。部⑹旱现场目测无扬签尘；噪音、污嫁水排放达到施伪工所在地标准艇；废弃物垃圾摇要分类管理，膝按规定地点堆渔放，及时清运具出场，保证施片工现场达到文佣明标准，使用沸环保产品、节虚约能源。攻⑺废承包人不得以蚂任何理由和借蛇口擅自停工和改罢工，影响工外地正常施工，彻不得无理取闹维，影响发包人什形象和信誉，患违者将对承包叛人以合同总价杠款饺的供1垮％按每发生一隆次进行处罚，裙如对工程建设袜造成严重影响墨，则发包人可榜单方解除合同鼓，再追加其它讲相关损失。类⑻聋未在承包人承罢包的工程内容足，如发包人书挥面委托承包人楼代为完成，承百包人必须接受蓝，并按合同价跳款进行结算。梁⑼气承包人在施工低过程中，每完楚成一道工序后啄，必须经得发董包人验收同意横后，孔方可进行下一贺道工序施工。叼若未能通过验亡收，所产生的扮一切费用均由永承包人承担。粪十一、双方一剩般权利和义务锻发包人派驻代贝表：绵姓名冰：圆巧怒乎职务：滋职权：代表发狱包人对承包人店承包工程的施帽工进度、施工猴质量、安全生引产、现场文明磨施工及工程款赠拨付等全过程旷监督控制。赢承包人派驻代陷表：寿姓名驰：踢桶劲考职务：月职权：代表承朴包人负责对分庄包工程的施工夺进度、施工质倒量、安全生产士、现场文明施养工等全过程施吸工管理工作。民⑴堤发包人工作：柄向承包人借阅辣施工图纸（承颗包人自行复印皱和翻晒）、相氏关变更资料，年保证施工用水养用电的供给，阔协调好周边四阻邻住户关系。默⑵亲承包人工作：个必须依据施工缘合同、设计文景件、施工操作讯规范、验收及当评定标准组织多施工，安全生叮产、文明施工酿。有义务服从软和配合发包人躲、建设方、监慰理单位、监督丧部门及行业主闻管部门的监督职和检查。严格颈按《中华人民钓共和国劳动法降》等法律、法叔规、规定用工纺，严禁使用未赞成年工和有职地业禁忌的人员干进行施工作业耽。萝⑶退承包人必须自元觉维护发包人纪良好的形象，翁不得发生有损屡发包人社会形膜象的行为，否摄则，发包人有宇权收回承包人扒的施工权，并什有权追究承包厦人责任和要求典承包人进行赔睛偿。驴⑷婚承包人富必须与发包人笼密切合作，将雪所有需要植筋彻部位的工作全怒部完成卸，森无论有多少承咏包人都要安排和人员收尾完成筐后方可进行结崖算妥。政⑸于承包人按照发罢包人的技术管蹦理要求，整理猜技术资料、竣环工档案资料宽。离十二、争议与蹦违约罚双方发生经济测合同纠纷自行意协商不能解决光时，伯发生争议协商地不成由发包方泼所在地人民法剧院管辖俗；或呈请合同菊签署地人民法拌院判决。十三、其它叹⑴瓜本工程不得转现包，一经发现骨发包人有权终盖止合同，承包烛人向发包人支咽付违约金瞧100000刻元（人民币）路。滥⑵洁承包人向发包邻人提供恼/线元（人民币）芬的履约保证金拦。民⑶禁工程验收后无验违约事实，无贴息退还承包人本履约保证言金员诵/诞元（人民币）扯。吵⑷择工程结算后，伯结算金额留珍/条忍%舒作为工程质量勇保证金，保修与期为练/占年。三⑸娃建设方若临时滤修改施工方案扬，承包方应按弯修改方案施工碑，发包方不承矿担任何责任。毁⑹泻承包人应完善脆自身管理，现确场严禁出现打赔架斗殴现象，俘若出现打架斗抬殴现象，第一晃次给予承包两人霞1-昨2馒万元处罚，第呢二次给较予尖2-厌4世万元处罚以此面类推。贴⑺迹若由于各种原欣因造成进度款扩未能按时拨付瓦，承包人应予姨以理解与支持睛，严禁出现停酒工、围堵工地观等现象，一旦乞发生类似情况半，发包人对承乒包人给嗽予须5-1洁0禾万元处罚。愤⑻牛合同签定后，顶即有法律效力欧，任何一方不爹得无故擅自修羞改或终止，愤旗违约方承辨担敞2批万元违约金。便⑼无发包方有权检程查监督承包方步施工中的质量它，进度及安全励防范和操作规怒程，如违章施挣工，发包方有善权责令停止施膏工。税⑽护如承包方在施辽工中既不保证醉工期，又不保蜻证质量、安全孔，发包方有权唯重备新考虑施工方而