建筑合同范本

建筑合同范本

建筑合同范本1

发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

依据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经公平自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：商都县苍狼新能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。

2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。

3、工程范围及标准：，30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。

4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。

5、工程期限：本工程自期天。

二、验收标准

本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。

三、合同价款及工人工资预付款

1、本合同工程单价为人民币写：）单价为税后价。

2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。

3、本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币（共计），乙方保证准时足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。

四、双方的权利和义务

1、乙方保证有建设本工程的资质要求。

2、甲方在工程开工前，做好清场工作，便利乙方施工建设。

3、本合同工程图纸由甲方供应，乙方必需严格根据图纸进行施工，如发觉图纸有问题，应准时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自转变图纸进行施工。

4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必需符合国家标准。

5、在施工中，如因乙方缘由造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方担当全部赔偿责任。如因甲方缘由造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方担当全部赔偿责任。

6、乙方应准时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方担当。如甲方造成的工人工资不能准时发放，由甲方担当。

7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应听从工程监理的监督。

8、对隐藏工程在隐藏前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐藏。否则视为该隐藏工程不合格。

9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。

10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费修理。

11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后，。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。

五、违约责任

1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。

2、如乙方未按合同所商定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方担当。

3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。

4、乙方必需保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。本合同一式两份，双份各执一份。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

年月日年月日

建筑合同范本2

发包方：（以下简称甲方）_______________________________________________

承包方：（以下简称乙方）_______________________________________

经甲、乙双方协商全都，就甲方托付乙方建筑________工程，签订以下协议：

一、工程内容：

（详见图纸）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期：

1、开工日期：本项目工程工期从年月个日历天。开工日期以开头正式施工开头算起。

2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。

4、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

三、工程合同价款：

经协商本合同总承包价款为人民币________：。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

四、承建方式

乙方对建筑工程包工、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。

1、甲方负责供应所承建工程的饰面样板材料，必需经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责甲方施工发生的水电费用。

五、工程付款方法双方商定按以下方式支付工程款：

（１）合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。第一次：工人进场后5月15日预付总工程费用的40%。

其次次：工程进入其次阶段7月1日预付总工程费用的'30%。

第三次：工程进入最终阶段7月30日付总工程费用的30%。

（2）此合同所描述款项不含税金。

六、工程质量要求：

1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。

2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。

七、工程竣工验收结算：

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同赐予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于十个工作日内结算完毕。

八、延期违约责任：

乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币500元；若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币500元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期

延误及经济损失由甲方负责。

九、质保内容

质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

十、质保期限

以工程竣工验收合格之日起计算工程、水电工程质保期为六个月。保养期从竣工验收之日开头计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

十一、双方在施工中的几项规定：

1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发觉有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，全部修改调整的费用由甲方负责。

2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，训练施工人员遵纪守法。

3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序亲密协作，要求应用书面联系。

十二、合同生效与终止：

本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终