工程承包合同范本范文如何写合集

第页共页工程承包合同范本范文如何写合集工程承包合同范本范文如何写合集。合同范本网精选栏目推选：“工程承包合同范本”。工程承包合同范本范文如何写篇1发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《建筑设计工程施工合同》的有关条款，结合本工程的详细实际情况，甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原那么，甲方将所开发的工程土石方开挖及运输工程承包给乙方施工，经友好协商，达成如下协议:第1条:工程概况:1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包内容：以甲方提供的设计图纸区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表；到达技术标准和甲方要求。1.4承包方式：施工总承包1.5工期:天1.5.1开工日期:20xx年月日1.5.2完工日期:20xx年月日1.5.3假设实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,那么以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。1.6工程质量等级1.6.1本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx》、《建筑地基根底工程施工质量验收标准GB-50202-20xx》、《建立工程平安消费管理条例20xx》等进展施工和验收。1.7工程造价1.7.1综合单价:〔1〕挖掘场内土石方，红线范围内本桩利用挖填方〔中对中〕，按元/m3包干价执行；〔2〕挖掘场内土石方外运到甲方指定地点〔如有〕的，按元/m3包干价执行；〔3〕外调甲方其他工程土石方至工地平整、碾压夯实，按元/m3包干价执行；〔4〕外购土石方至工地平整、碾压夯实，按元/m3包干价执行；以上包干价工作内容包括但不限于机械进出场、清表、清淤、上车、内外运输、平整、碾压、刷坡、基坑根底开挖、房芯回填、便道及外部环路维护、清扫、洒水、迎检等〕。土石方工实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。1.7.2假设根底挖掘采用炮机方式进展开挖，根据工程量及现场施工实际情况，双方同意价格执行市场平均价格。1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。〔其中:运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续，由甲方自行承当。〕1.7.4计量方式和验收本工程土石方工程量以该工程开挖方实际方工程量计算，计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该工程计价的土石方工程量根据。乙方应认真按照设计图纸和标准要求施工，随时承受甲方的检查和检验，工程质量达不到约定标准应无条件重新施工，第2条：双方责任2.1甲方责任2.1.1检查施工进度方案完成情况。2.1.2按合同条款支付工程款项。2.1.3甲方为乙方提供倒土场地。2.2乙方责任2.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有才能承接工程资质的有关材料。2.2.2组织能胜任该工程施工的工程管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方报备指派为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，2.2.3施工现场内，工程开工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。第3条：双方驻工地代表人及履行合同约定的职责3.1甲方驻工地代表人：：3.2乙方驻工地代表人：：3.3乙方应承受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承当，延误的工期相应顺延。如乙方承受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不管低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，进度方案不能按期完成而影响工程总进度方案，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。第4条：工期延误对以下原因造成工期推延，经甲方确认后，工期可顺延。4.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。4.2下雨超过8小时以上不能施工。4.3因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。第5条：工程付款5.1乙方实际工程进度完成%后，方可向甲方申请拨付进度款。进度款报量通过甲方审核签字确认后，按照审核后的方量支付%的工程进度款；5.2该工程完工并通过验收结算完毕，且乙方向甲方完好移交开工验收资料后，剩余尾款待收到建立方拨付对应工程款之日起15个工作日内付清。5.3支付方式：银行转账支付。乙方在结算时须合法税票。5.4工程开工后，甲方应组织相关单位、部门人员等在15个工作日内进展验收。第6条平安施工6.1乙方应严格执行平安操作规程，对进场人员进展必要的平安教育和平安技术交底工作，遵守甲方制定的关于平安消费的规章制度。6.2乙方应做好作业区域的平安防护，给现场作业的工作人员提供足够的平安帽、平安带等平安劳动保护用品，作业人员的人身平安防护工作。6.3乙方应指派足够的负责平安的专兼职工作人员专门处理平安及防止人员在乙方分包区域的人身平安事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员〔含来自甲方或其它乙方的人员〕违背了文明及平安方面的规定，均应承受到规定的处分，此类处分甲方认同。乙方指定的平安人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。6.4乙方应对甲方为对工程平安而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、平安网板等做好保护并进展必要的加强维护。第7条：转让本合同不得转让，未经甲方答应，本合同工程乙方不得另行转包。第8条：违约及处理8.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承当违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承当责任和费用。8.2乙方不能按合同工期开工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承当违约责任。8.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承当上述责任后应继续履行合同。8.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提早二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承当违约责任和费用。8.5开工是指乙方承当的土石方工程内容全部完成，乙方所承当的工程内容符合合同约定的质量标准，整体工程通过验收。第9条：争议解决方式本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向当地仲裁委员会申请仲裁。第10条：其它事项10.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和开工结算后，其它条款即告终止。本合同正本二份，双方各执一份。10.2本合同款未尽事宜，甲、乙双方本着平等原那么，要协商补充条款。甲方：乙方：法定代表或委托人：法定代表或委托人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：签订日期：签订日期：工程承包合同范本范文如何写篇2甲方：_________乙方：_________协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》〔合同编号：_________，以下简称《装修合同》〕中的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。一、施工人员准那么：1．施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。2．乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备〔如炊具、洁具及其他设施、设备〕〔水、电、施工人员自备炊具、洁具除外〕。3．乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。4．乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。5．安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。6．有违背以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违背的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款；假如因违背以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。7．如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承当全部责任。8．乙方在施工中要注意平安，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。二、材料9．凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封〔不需拆封的材料除外〕，必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5〔《乙方提供装饰材料明细表》〕中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字前方可拆封、使用。假如乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。10．乙方应当就其提供的材料向甲方出示购置凭证〔发票或者购物票据〕、环保证明、保修证明、材料来、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，假如发现系假冒伪劣材料，乙方必须更换为合同中标定的产品，并按照合同标定价格的双倍对甲方进展赔偿；假如乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供给商的责任，甲方可以根据详细情况适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供给商追究相应的责任。11．由于乙方提供材料质量、规格等原因，造成工程质量出现问题时，乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不同情况扣除支付工程款项；由于乙方提供材料质量，规格等原因，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承当全部责任。12．由乙方购置的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进展维修和更换。在甲方正常使用的情况下，因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失，乙方应负全部责任。13．对于乙方在《装修合同》中约定的材料，因市场断货等特殊情况无法购置或无法运抵标的居室，乙方必须更换一样或更高质量、等级、规格的材料，且必须经过甲方的签字同意。14．甲、乙方提供的材料进入标的居室后，乙方必须在适当的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丧失的，乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。15．乙方无权擅自更换甲方提供的材料，假如发现问题应及时向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，回绝修理或赔偿。16．乙方对甲方提供的材料假如造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。17．《装修合同》附件中，所有的_________改为_________〔_________厚〕，每张板〔均为标准尺寸_________×_________〕补交_________元的材料费，金额按实际工程量结算。三、施工18．乙方必须在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。19．进展施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进展培训。20．开场施工后，乙方质检人员应当随时理解工程状况和进展情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度，相关验收单必须齐全，作为甲方各项验收的参考之一。21．在进展施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认前方可进展施工。如未经甲方确认，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进展整改，并赔偿由此而带来的损失。22．假如工程质量出现问题，甲方提出后，乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的，依不同情况扣除支付工程款项。23．如施工人员违背《装修合同》和本补充协议，情况严重的，甲方有权提出更换工长或工人，乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。24．在进展设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置前方可进展。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进展整改。25．合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程工程时，须提早与乙方联络并通知乙方，在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》，并确定变更金额及相关手续后，方能进展该工程的变更和施工。26．装修垃圾，乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中，乙方不再单收。27．在乙方进展电路施工时，应合理布线，经过一样位置的线路应采用同一管材或护套线包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。28．瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。29．地砖采用勾缝剂勾缝，勾缝剂为_________牌_________型，由乙方提供且不再单独收费。30．涂刷标的居室内所有部位〔包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台〕的墙漆、顶漆时，需铲除原外表腻子的，乙方不再单独收费；刷与面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。31．所有墙漆用_________色，色号_________，所有顶漆用_________色，色号_________。32．在刷漆前，乙方应由甲方书面确认兑水比例，如未经甲方确认进展刷漆或技术使用不当，兑水超过_________％，甲方有权要求重新购置同样型号的油漆重刷，有关一切费用均由乙方自行负责。33．所有门及门套采用的原子灰为_________牌。四、工程验收34．对于所有隐蔽工程，需甲方验收签字后，乙方施工人员才能进展后续施工。35．工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复。不能完全修复的，乙方应按相应局部的工程造价赔偿损失。36．甲方有权在乙方完工后对房屋进展空气质量检测，由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进展室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告〔包括甲醛，voc等〕给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至到达合格标准，所涉及的`费用由乙方承当。五、付款37．物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元，假设物业无罚款扣除那么甲方全额返还；物业从押金中扣除的罚款，甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除，剩余的返还乙方，缺乏的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________％的工程尾款互相独立。38．物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加局部应完全由乙方支付。同时，乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。39．乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量，工程款项的结算应实际发生的工程长度〔面积、体积〕为准，而不是按工料使用量结算。按实际工程长度〔面积、体积〕发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格，以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的根据。40．如支付中期款时工程量发生变化，变更工程经历收合格的在中期款中结算，其余的在开工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进展检验或就双方争议的问题进展磋商，那么可适当顺延结款日期。41．甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用，相应款项在支付首期款时扣除。六、保修及其他42．乙方承诺对整个工程进展3年的保修和终身维护，时间从工程开工验收日起计。乙方应在接到甲方报修的2小时内做出响应，在48小时内到达现场。假如由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，如甲方自行解决，那么甲方支出的所有费用均由乙方支付。43．工程完工后乙方必须交付甲方电气开工简图和上下水管线简图，标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置，甲方签收前方进展开工结算。44．未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲裁解决。45．本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份，甲乙双方各执一份，_________一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。甲方〔签字〕：_________乙方〔盖章〕：_________乙方代表〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____工程承包合同范本范文如何写篇3甲方：乙方：身份证：手机号：甲方将工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在平等互利的原那么下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条木工工程承包范围及工作内容1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、效劳台、收银台、门扇、超市水吧木工局部，不含其它活动家具。4、承包方式：包人工、包机械、不包所有木工材料。5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。第二条油漆工程承包范围及工作内容1、承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。第三条水电工程承包范围及工作内容1、承包范围：主配电箱及各包房配电箱。2、辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、、卡拉OK咪线、音响线等配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，〔不含消防弱〕第四条泥工部份1、承包范围：砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。2、承包方式：砌墙包工包料，其他工程只包水泥、沙。第五条其它补充说明1、工期，工人进场后45天完成二层〔〕如其它施工班组影响进度，且工期随延。2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料，乙方负责安装。3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点，清运。4、如有子工程，乙方施工完成后，甲方再作修改，甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。5、报价以外项，按增项另计。第六条甲方责任1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进展现场平安和技术交底。2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。3、对安装质量、平安消防、文明消费进展监视检查。4、积极协调，保证施工正常动作。5、提供现场办公室、库房搭设材料。6、按进度及时人工费支付，以现金方式支付，工程完工后按100%方式支付。7、负责协调现场各方面工作，保证施工顺利进展。第七条乙方责任1、自备全部施工机具设备，平安事故由乙方全权负责。2、服从甲方领导,并服从工程部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象，如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作，要礼貌对待。对严重违背施工纪律的人员，甲方有权示其退出施工现场。3、积极协助甲方及工程部做好现场管理工作，认真配合其它施工单位的施工，努力创造条件，保证工程按总体施工方案如期完成。4、图纸没有的工程及其它隐蔽工程现场共同协商，以变更签证的方式结算。5、乙方需严格按图施工，遵照甲方制定各项操作规程。6、为确保工程如期完成，施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。第八条合同价款及价款的支付1、二层KTV装饰工程部价为：万，小写：元〔本报价除部份指定材料费用外，均由甲方提供〕。2、付款方式〔1〕、合同签订后人工进场前，支付合同总价的15%；〔2〕、本工程施工完成40%，支付合同总价的20%；〔3〕、本工程施工完成60%，支付合同总价的20%；〔4〕、本工程施工完成80%，支付合同总价的20%；〔5〕、本工程施工完成100%，支付合同总价的20%；〔6〕、工程验收后，甲方应该在三个月内付清合同总价的5%；〔7〕、甲方假如不按合同付款，乙方有权停工，且工期随延。附件一：工程报价表〔报价以外工程另计〕本协议一式份，甲方执份，乙方执份。甲方代表签名：乙方代表签名：日期：年月日日期：年月日工程承包合同范本范文如何写篇4甲方〔发包方〕：代表人：乙方〔责任方〕：责任人：按照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________工程委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。一、工程概况1、工程内容：2、承包方式：3、承包范围：4、合同总价：5、付款方式：二、双方责任1、甲方责任：〔1〕负责工地现场的工程质量、平安消费、工程进度、配料用料的指挥、监视与管理。〔2〕负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。〔3〕负责与业主、设计、监理等单位及部门进展工作联络并申报有关文件资料。〔4〕工程完工时，及时安排人员组织验收。〔5〕及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。2、乙方责任：〔1〕严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收标准》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监视与指挥。〔2〕强化本施工队伍的平安消费教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。〔3〕工人进入施工现场佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。〔4〕详细施工作业中必须装备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工。〔5〕乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。〔6〕乙方不得将本工程未经甲方同意再行转包、分包，否那么甲方有权立即收回本施工工程。〔7〕工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。三、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收标准的要求，必须到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。四、工期1、方案开工期限_______年_______月_______日，方案完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工方案所要求的时间或期限，如期按时或提早完成所有本工程的施工任务，假设拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。五、违约责任〔1〕假设乙方无正当理由单方终止本责任书，除承当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。〔2〕假设乙方违背本责任书之上述有关约定，不按工期开工、质量到达设计标准或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。六、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原那么进展协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权八、附那么1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于_______年____月____日在__________________〔地点〕签署。3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。九、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：住址：代表人：签订地点：_______年____月____日乙方：住址：责任人：签订地点：_______年____月____日工程承包合同范本范文如何写篇5建立单位：(以下简称甲方)总包单位：(以下简称乙方)分包单位：(以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外外表积(按标准要求应做附加层的局部另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进展结算。五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。六、工期：年月日至年月日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。七、质量：符合国家现行标准标准要求。八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进展检验并承当有关费用。防水及附属材料必须用原生材料消费，否那么除更换为原生材料消费外，施工方承当工程造价20%的违约金。九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。十、工程款支付方式：(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经历收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建立单位直接支付给丙方工程款。十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进展监视、检查、指导、效劳，协调内部关系，有权对违背规定的行为进展处分。2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现平安事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承当。4、丙方应保障甲、乙方免于承当因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承当。5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十二、开工验收：工程开工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承当有关责任和损失。十三：违约责任：1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。2、出现质量问题，丙方承当甲乙方由此造成的一切经济损失。十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。十六、本协议一式三份，三方各执壹份。十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。甲方：(盖章)法定代表人(或委托代理人)乙方：(盖章)法定代表人(或委托代理人)丙方：(盖章)法定代表人(或委托代理人)年月日工程承包合同范本范文如何写篇6保洁工程施工平安协议书总包单位〔以下简称甲方〕：南通华新建工集团承包单位〔以下简称乙方〕：青岛纳克尼贸易工程名称：宝都亚德里亚海湾二期工程工程工程地点：青岛市黄岛区银沙滩3号为了实在加强施工现场平安消费管理，按照《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建立工程平安消费管理条例》建立部《施工现场临时用电平安技术标准》〔JGJ20xx〕、《建筑施工平安检查标准》〔JGJ59-20xx〕，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安消费、文明施工的`法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进展全面的平安消费管理和监视检查并对施工现场临时用电进展平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场《消费平安事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项平安消费管理制度。5、对乙方的平安消费培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监视落实情况。6、对乙方提出的平安消费要求积极提供帮助。7、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进展存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安消费的法规和管理制度，建立健全平安消费责任制和平安消费管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的平安问题负全面管理责任。2、服从甲方平安消费管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、未经平安消费教育培训和无证人员，不得上岗作业。5、承包方必须贯彻执行国家有关平安消费的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关平安消费、文明消费的规定。6、承包前，乙方必须对施工人员进展平安教育、技能和安规教育。7、乙方工作人员必须无阻碍工作的病症，否那么不得参与施工工作。8、乙方必须按国家有关规定，为施工人员装备合格的劳动防护用品及平安用具，并保证工具、器械使用平安，特别是要正确使用平安带。9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进展施工作业。10、乙方在保洁过程中，其人员发生平安事故时，乙方承当责任以及相关的费用，与甲方无关。三、协议内容：1、进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用平安带，平安带应高挂低用。2、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进展书面平安技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进展班组交底及履行签字手续。3、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。5、严禁随意撤除或损坏防护栏杆等防护设施，如有对楼内成品有所损坏，除了原价赔偿外还要承受工程部对你班组的经济处分。6、各种材料加工时注意操作平安及施工用电，不得随意乱接乱拉电线。7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。8、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。9、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。四、文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进展各种等违法违章行为，轻者去除现场，重者送执法机关依法处理。3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身平安。4、施工现场严禁随地大小便。〔抓到一个罚款20xx元〕5、严禁现场人员出现盗窃工具及材料现象，一经发现，必须去除现场，并视情节对班组负责人进展一定的经济处分。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违背所有规章制度，如有违背，视情节轻重对班组负责人及违背人进展一定的处分。五、工程质量的要求因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承当，由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效一样，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位〔章〕乙方单位〔章〕工程负责人：_________班组负责人：年月日年月日工程承包合同范本范文如何写篇7甲方：乙方：现甲方___公司将装修工程承包给乙方，由乙方负责工程承包并施行施工;为了保证工程质量和平安消费，使工程施工顺利完成。经甲、乙双方协商一致，自愿制定以下条款，双方共同遵守履行。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：详见工程预算、图纸和甲方指定及要求4、甲方管理代表：5、工程款项结算方式及相关手续：〔1〕工程经理的费用按占甲方商定的(费用承包、辅材包干认可)执行，施工期间可预领20%，在工程开工交付后，甲方除拘留20xx元作保修金(保修期为壹年)，其余一次性付清。〔2〕各班组工资的付给按甲方制定的工种班组合同书执行，不得超付及拖欠。〔3〕工程的各种其他费用应在甲方的指导下及时把事情对接处理，不得弄虚作假(由承包人负责经办)，否那么作相应经济处分(25倍以上)。5、工程期限：____年__月__日至____年__月__日；如无特殊情况，拖延工期按100元/日处分;6、工程质量：本工程要求施工质量优良，经甲方相关部门验收合格7、乙方责任：8、甲方责任：本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相等法律效力。甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日工程承包合同范本范文如何写篇8发包方：__________________〔以下简称甲方〕承包方：__________________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：_______________；地点：______________。二、承包方式：__________________________三、工程承包内容：________________________四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、付款方式乙方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求：__________________七、甲方责任1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，假设甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进展，乙方可停顿施工，由甲方承当已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承当责任：质量问题由乙方维修解决至合格。九、工程质量、平安及保修1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2、凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责。甲方不承当任何责任。3、工程开工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：〔1〕双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；〔2〕向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方〔公章〕：________________乙方〔公章〕：_______________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包合同范本范文如何写篇9发包方：__________________〔简称甲方〕承包方：__________________〔简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。一、工程名称及施工地点工程名称：____________________施工地点：____________________二、工作内容1、工作内容：________________2、承包单价：立方米____元计算，堵地下室窗洞口每个____元三、验收及价款支付1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每____cm夯实____次，每次夯实____边。任务单必须由工程部质量员、施工员、平安员签字认可，并经工程经理签审前方可结算。2、余款等___楼根底回填完毕后，与____楼首付的____%____次支付四、合同工期及工程进度___楼根底外围回填自_____年___月___日起计算，截止___月___日完毕。___楼根底地下室回填自_____年假设天气影响，工期相应顺延。五、甲方责任做到方案周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境；协调工序，工种配合；六、乙方责任1、工程质量由承包方施工的所有分局部项工程必须到达符合要求，假设达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方承当由此引起的一切责任和经济损失。2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否那么因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承当。3、乙方自备本工种所必需的机具；4。乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，假设不服从，每次罚款_____元；5。、各工种要严密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的产品，如出现损坏别人产品的情况，视情节每次罚款_____元。6。、注意安定团结，管好自己的工作人员，严禁在施