工程合同精选一篇

第页共页工程合同精选一篇甲方：__________乙方：__________甲方委托乙方承当本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程详细情况,双方达成如下协议：一.工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中工程为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为根据,按实际工程量结算;增减工程需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装工程。4.乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。5.双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装工程。即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)二.甲方工作1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,去除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，假设因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承当。2.向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。3.对工程质量，进度进展监视检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。4.按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。三.乙方工作1.乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。2.严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。严格按照双方签认的图纸或说明进展施工，做好各项质量检查和施工记录。3.工程开工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进展保护。四.关于工程价款及结算的约定1.本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。2.工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加工程金额的50%：木工根本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认工程的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为根据。3.施工及安装开工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。五.关于材料供给的约定1.本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各工程工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。2.凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应制止使用.假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六.关于双方责任的约定1.因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承当由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：A.不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工工程的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。2.乙方责任A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承当：B、对开工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：C、乙方施工过程中违背操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违背物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。七.关于设计与施工及验收的约定1.乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。2.乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。3.在施工过程中，甲方提出变更设计，停顿施工或增减工程，应以书面形式通知乙方，列明停顿施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。4.隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以成认。5.工程开工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否那么乙方视甲方通过验收。假设另定验收日期，甲方应成认第一通知时间为开工日期，并承当乙方看管场地的.相关费用。八.奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期开工，每逾期一天，乙方支付____元违约金。3.工程未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它详细问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原那么协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的原那么，结合本工程详细情况，双方经过友好协商签约本合同。第一条工程概况1、工程名称：一期(二标段)景观工程。2、建立根据：甲方提供的该工程工程设计图纸、设计变更图纸和甲方要求。3、工程地点：4、工程内容：客土更换、苗木移植、园林土建、配套电气、给排水、施工范围内其他园区配套工程井盖调平、水系、道路铺装(除园区主路外)工程、与其他已完工程的衔接及施工图纸所包含的其他全部内容。工程范围：详见《园林工程界限图》5、设计单位：6、开工日期：以甲方批准开工报告为准。总日历日期80天，大型乔木可以采取冬植(不予进展价风格整)。7、质量等级：合格。8、合同价款：三佰伍拾万元整(￥：3，500，000.00)含税包死价。其中绿化工程139万元，其他土建工程等211万元。以上价格所根据的招标图纸为第二条根据1、根据《20xx辽宁省建立工程取费标准》《20xx辽宁省市政、园林绿化工程消耗量定额》《20xx年建筑工程、装饰装修工程定额》2册。2、中央景观工程设计图纸，《招(投)标说明书》，甲方要求。3、投标方编制，招标方核准的工程预算书。第三条图纸1、图纸提供日期：合同签订2日内交付乙方。2、图纸提供套数：蓝图二套。第四条甲方工作1、保证三通一平。负责与乙方协调安排现场材料、设备堆放;临时施工用房场地划分(甲方不提供暂设及库房)。2、负责向乙方提供施工用临时水、电接入点，但水电费用由乙方承当;乙方自备计量表具。质保期设备运行及苗木养护水电费用由甲方负责。3、负责现场的组织协调。并对工程质量进展监视、检查、验收。第五条乙方工作1、严格执行乙方制定并经过甲方确认的施工方案;2、严格按设计图纸、工艺要求组织施工;3、施工过程中，乙方应服从甲方组织、协调工作，尊重监理;4、施工现场的平安管理由乙方全权负责，施工现场必须满足平安消费文明施工要求，因乙方原因造成平安事故，责任由乙方承当;5、负责工程工程的现场施工及人员的管理、验收准备工作;6、已开工工程未交付甲方验收前，负责成品保护，保护期间发生损坏、乙方自费予以修复;7、负责办理乙方应该办理的批件、证件;8、负责施工技术档案及内业资料的编制整理工作(开工档案一式三份，工程开工后结算前交于甲方);9、乙方进入现场施工，不得损坏现场已完的各项成品工程，如有损坏，负修复及赔偿责任。10、乙方保证不拖欠工人工资;11、图纸中各个部位的雕塑、成品构件均为乙方自行采购产品，但采购前乙方必须向甲方提出该产品的样品或款式，经甲方认可前方可采购。第六条工程进度方案1、乙方在开工前必须编制好施工组织设计(或施工方案)和进度方案提交甲方审批，甲方应在3日内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度方案已获得甲方批准。2、乙方必须按批准的施工进度方案组织施行，承受甲方代表对工程进度的检查、监视。工程实际进展滞后进度方案时，乙方应按甲方代表的要求制定整改措施、经甲方代表批准后施行落实。3、乙方必须保证投入一定的资金、人力、设备，保障工程进度和质量按合同方案完成。工程经理等主要领导和施工队伍，要相对稳定，未经甲方同意不得随意更换。4、乙方未按合同工期完工，应承当相应的违约责任，即每逾期一天扣罚工程总造价1‰，以此类推。(不可抗力因素除外)假如因甲方原因影响工程进度，经甲方确认工期可以顺延。第七条隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或到达中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽或中间工程报验前24小时通知甲方代表参加报验，即按工序报验制。通知包括乙方自检记录、隐蔽或中间验收的内容，验收时间和地点，乙方整理记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进展隐蔽和继续施工。存在的问题，整改后应该进展复检，报验48小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已批准，乙方可进展隐蔽和继续施工。乙方未报验前，甲方允许他方使用视为其甲方已验收合格。第八条开工验收1、工程具备开工验收条件，乙方按相关开工验收有关规定，在完工后20天内向甲方代表提供完好开工资料3套和开工验收申请报告。甲方收到开工报告后，在7天以内组织有关部门验收，并在验收后7天内给予批准或提出修改意见。乙方必须按要求整改，并承当由自身原因造成整改的费用。2、甲方假如在收到乙方送交的开工报告7天内无正当理由不组织验收或验收后7天内不予批准且提出修改意见，视为开工验收报告已批准，即可办理结算手续。3、特别说明：图纸中苗木的设计规格为苗木修剪后的最低标准：地被、花卉植物栽植在开工验收时要求覆盖地表;模纹栽植要求见棱见线。第九条保修1、保修内容、范围：凡因乙方施工缺陷所引发的一切工程质量问题均属于乙方承诺的保修责任范围，包括工程范围内的各部位、部件、构件或单件的损坏。2、保修期限：开工验收合格之日起计算保修期，绿化部分保修期限为2年，其余土建、水电气、铺装等为一年。3、保修期间乙方负责维修工作，以保证正常使用。如发生问题乙方应在接到甲方通知之日期72小时内派人到现场处理，否那么甲方可委托其他单位和人员维修处理，费用由乙方承当，甲方在其质保金中双倍扣除。4、对于绿化工程中的树木、花草等乙方派员负责日常维修与养护、确保成活，如发生苗木枯萎死亡现象，无偿按约定一周内更换(即保证100%成活)。5、保修期内，因甲方使用不当造成的损坏和超过保修期的维修，乙方只收取本钱费用。第十条工程款结算及支付方法一、结算方法：1、本工程采用一次性包死价。施工过程中的材料二次倒运不予考虑费用。绿施蓝图中设计的植物的综合单价包含如下内容：植物的主材价格、运输、装卸、栽植及一级养护两年所需的全部费用(包括植物种植的全部措施、材料、种植土更换、养护及工程取费的所有费用及不可预见的费用，一次性包死，不予调价)。在合同施行过程中未发生重大的设计变更，不再调整合同价款。假如出现合同外增量，凭据现场签证单，以“合同所附综合单价×(本合同包死价格/乙方总报价356万元)做为变更部分的综合单价，再根据变更工程量计算增减金额，计入工程结算。2、预算未例工程结算方法：①、执行《辽宁省建筑工程消耗量定额》20xx、《辽宁省装饰装修工程消耗量定额》20xx、《辽宁省安装工程消耗量定额》20xx、《辽宁省市政工程消耗量定额》20xx、《辽宁省园林绿化工程消耗量定额》20xx，材料价格执行施工当期《辽宁省材料价格信息》及市场价、按照本合同约定的费率标准执行。②、费率标准：根据20xx建筑工程费用标准，各专项按照相应的工程类别二类费率标准执行，仅计取企业管理费、利润、税金，除上述3项费用外其它所有费用包括规费均不再计取。其中：土方工程的开挖、回填、运输工程取费，除税金外按照以上规定费率的35%计取，税金按3.381计取。③、结算时主要材料调差方法：执行当期《辽宁工程造价信息》网刊价，钢材执行《我的钢铁》当期网刊价。所有材料价差均不参加取费。3、如施工中所采用的'图纸与该报价图纸不符，整体变动部分根据合同所附该工程的综合价格进展增减。部分变动部分以“合同所附综合单价×(本合同包死价格/乙方总报价356万元)做为变更部分的综合单价，再根据变更工程量计算增减金额，计入工程结算。4、乙方自购主材。主材的规格、材质及厂家(包括各种苗木、石材、广场砖、各种灯具、防腐木、水电设备)经甲方封样前方可施工。5、乙方所采购的乔木、石材如不能到达设计所要求的规格、品质时，或未经甲方同意擅自减少工程量或更改图纸设计内容，甲方有权勒令其退场。结算时根据预算价格的1.5—2倍进展扣款，调整结算价格。假如经过甲方确认其在不影响整体效果和使用功能的前提下可以适当采用，但结算价格不能高于本合同所附预算单价。6、乔木部分的胸径、分枝点、树冠如不能到达设计要求甲方有权勒令退场或按市场实际调整结算价格。二、工程款支付方法：1、本工程不预付工程款。乙方进场开工后每月25日向甲方递交进度工程量清单，甲方应按合同约定核准后在5个工作日内支付工程款。2、按工程进度拨付款项。绿化工程按周期进度实际发生工程量的50%拨付，其余土建铺装等工程按周期进度工程量的70%拨付。三、结算根据。1、全部工程完工验收合格后结算，根据合同、补充协议，双方洽谈文件、变更签证、技术联络单、开工验收资料等进展结算。其中：绿化工程结算至其合同造价80%。其余土建铺装等工程结算至其合同造价97%。对因甲方原因造成的工期延误，乙方应及时申报甲方审核，以签证的方式确认方可作为结算根据，否那么，视为无效。开工结算后，甲方无正当理由不能及时支付工程款，超过一个月以上应赔付乙方违约金，支付合同造价的1%。以此类推。结算时乙方的税款由甲方代扣代缴(税率暂定5.27)。2、质保期。绿化工程部分，质保期为二年，质保金为其合同(绿化部分)造价的20%。第一年质保期尚无质量问题，甲方返还给乙方10%，第二年无质量问题，甲方返还给乙方10%。其余土建铺装等工程，质保期为一年，质保金为其合同造价3%。质保期满无质量问题，甲方返还质保金给乙方。质保金无利息。三、假设因甲方未按合同支付工程款，造成工程进度延误，乙方不承当任何责任。第十一争议解决方法本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿意或协商不成的，双方约定向盘锦市人民法院起诉。第十二条合同生效与终止1、本合同自签字之日起生效。2、乙方应按时保质完工，如因施工质量问题造成甲方延期使用，全部费用由乙方负责。甲方如不能按时付款，工程延期所造成的损失，应由甲方负责。3、质保金支付完，即为合同终止。第十三条、本工程所涉及的设计图纸、变更通知单，经过双方确认的综合清单报价表为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章生效，一式四份，甲乙双方各执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：____