简单路灯安装合同五篇

第页共页简单路灯安装合同五篇范例模板：简单路灯安装合同五篇。简单路灯安装合同【篇一】发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，经双方协商，签定本合同，共同遵守。一、工程工程工程名称：道路路灯工程工程地点：内冲村六组至杉木墩林场工程内容：道路单侧路灯根底及灯杆安装工程二、工程承包范围承包范围：上述工程内容包工包料承包给乙方(包括路灯根底施工、路灯杆安装、路灯灯具安装调试合格)。三、工程费：安装路灯12套，每套2380元包干价(含根底材料及根底浇筑人工费及材料费、立灯杆及灯具安装费用)。以上合计：贰万八仟伍佰陆拾元整(￥：28560元)必须按甲方要求施工，如因地质构造致使根底改变(相对于设计图纸设计尺寸超深超宽)而产生费用，经甲乙双方共同协商后解决。四、合同工期：开工日期：20xx年十月十六日开工日期：20xx年十月二十六日如遇以下情况，工期可以顺延：1、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。3、因不可抗拒的自然灾害及战争而影响施工.五、付款方式合同签订后，乙方立即进展现场会同甲方意见实际测绘并施工，灯杆根底完成、灯杆及灯具安装完成验收后一次付清。本协议一式二份甲、乙双方各执一份，双方签章后生效。甲方代表(签章)：年月日乙方代表(签章)：年月日简单路灯安装合同【篇二】甲方：乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《工程平安安装条例》的详细情况协商达成如下协议，共同遵守。一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为XXX完毕。二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元〔大写：肆仟伍佰元〕，包括一切费用。工程完毕以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。三、乙方在太阳能安装期间，必需要严格遵守工程平安技术规程，安装工人平安操作规程，消防条例和其他相关法规标准，防止发生平安事故。假设发生一切平安事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承当全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，与施工工地用方保持良好关系，假如双方施工期间违犯合同条例，要拿出50%的违约赔偿给对方。五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进展定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。简单路灯安装合同【篇三】发包人(全称)：_________________(以下简称甲方)承包人(全称)：_________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________县_________________乡_________________街道工程内容：旧路灯及路灯根底撤除、新路灯安装调试。二、工程承包范围承包范围：以包工包料方式将旧路灯及路灯根底撤除、新安装7米单挑太阳路灯、新浇注路灯根底、开挖和回填、时清理现场减少对人行及车辆的通行阻碍、路灯施工安装并亮灯运行等。发包方提供的预埋件、新灯杆、太阳板、控制器、电池及电池盒。三、合同工期开工日期：_________________年_________________月_________________日开工日期：_________________年_________________月_________________日四、工程质量管理及标准。1.试工严格按照试工图纸由乡市政负责全程监视。2.工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未到达标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、合同价款?包干工程总价为：_________________(￥_________________元)。六、付款方式合同签订后，乙方立即进展施工，准备材料、铺设混凝土，工程施工过程中所有费用先由乙方垫付，待完工验收合格后甲方给予支付工程总价95%的工程款，5%留作工程一月的保修费用。在保修期内如发生损坏，由路灯所派技术员进展维修，费用从乙方工程质保金中扣除，工程余款一月后付清。七、平安责任乙方在路灯施工过程中，应注意平安监管，杜绝平安事故发生。一旦发生平安事故，所有责任概由乙方承当全部责任。八、本协议一式两份，双方各执一份。九、合同生效与失效合同经双方阅读确认签字后生效，具有同等法律效力，工程验收合格付清款项后失效。发包方(章)：_________________承包方(章)：_________________法定代表人或身份证号码：_________________委托法定法定代表人：_________________联络：_________________简单路灯安装合同【篇四】甲方：__________________________________乙方：__________________________________甲方承建的___________________工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、平安消费及平安设施等大包干方式进展施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按照甲方施工要求，安装24盏路灯和1盏一体化信号灯的工程工程。二、合同工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为天;开工日期为：年月日，开工日期为：年月日。三、工程造价、路灯单价及付款方式1、工程造价：元，大写：。2、每盏太阳能路灯单价3300元，一体化信号灯8750元。3、甲方根据乙方负责施工之上述工程以方式对乙方进展一次性结算，各类税费均由乙方另行缴纳。四、组织管理1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。2.乙方必须确保进场人员的技术素质。在施工责任期内，未经甲方答应，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该工程技术力量和施工队伍的稳定性。3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、消费、人员调配、技术平安、工程质量以及生活等工作。4、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。五、双方责任1.甲方责任：(1)负责工地现场的工程质量、平安消费、工程进度、监视与管理。(2)负责审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。(3)负责与甲方相关部门进展工作联络并申报有关文件资料。(4)甲方在本合同签订之日起3日内，向乙方缴纳工程款的%订金，此订金在所约定期限内到乙方帐户，本合同方为有效，否那么此合同无效。2.乙方责任：(1)严格按照施工图纸施工，严格执行国家现行《施工技术验收标准》。尊重和服从甲方管理人员的监视与指挥，对工程质量全面负责并确保到达优良等级以上。(2)强化本施工队伍的平安消费教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否那么由乙方承当由此产生之全部责任。(3)工人进入施工现场必须佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。(4)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否那么因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承当。(5)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违背且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。六、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收标准以及甲方的要求。必须到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。八、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。九、该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完工程验收交接并开工结算后，除保修条款仍然有效外，即告终止。甲方：乙方：代表：代表：经办人：施工责任人：______年___月___日______年____月____日简单路灯安装合同【篇五】发包方：(以下称甲方)承包方：(以下称乙方)甲方为加快新农村建立，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：一、工程名称：松阳县扶困工程新兴镇竹囮村路灯工程。施工地点：竹囮村二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。四、工程支付：工程款在工程完工后经历收合格审核结果认定后十五日内付清。五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购置，安装标准，要求以供电部门验收为准。六、施工期限XX，开工时间为20xx年11月1日，开工时间为20xx年12月6日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时开工的，工期可相应顺延。七、施工平安责任：乙方在施工中应做好平安施工防护措施，杜绝平安事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付。八、工程验收：乙方施工开工后，应通知甲方组织相关人员对工程进展验收，甲方应该7日内对工程进展验收。验收不合格的乙方无条件返工。九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。十、违约责任：甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时开工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能路灯安装施工合同(篇一)甲方：乙方：身份证号吗：按照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：一、工程工程1、工程名称：刘集镇中心村路灯安装工程2、工程地点：刘集镇中心村境内3、工程内容：按要求建立路灯安装工程，施工安装要求详见附件。二、工程期限_________年____月____日前开工，30个晴天开工。三、承包方式包工包料四、工程承包价及支付方式工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(￥1850.00)计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程开工合格，发包方于20xx年12月30日前支付50%，20xx年12月30日前支付50%。五、施工安装要求1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进展施工，详见中心村施工安装要求。2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收前方可进展下一道工序施工。3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的间距标准执行。六、开工验收与包修1、乙方在工程开工前5日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提早通知乙方，另订验收日期，但甲方须成认开工日期。2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接收前，乙方仍负有保管责任。3、在进展工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经历收合格后，再进展移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承当工期延误的违约责任。4、开工验收以国家和管理部门的相关规定为根据，在进展开工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。5、工程开工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承当包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进展保修。七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程完毕后予以返还。八、其它约定1、乙方在工程施工过程中必须严格平安施工，工程施工中的任何平安责任都由乙方承当，与甲方无关。2、乙方不得将工程转包或分包。3、本工程税金由甲方负责缴纳。4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。5、任何一方违约，承当违约金人民币贰万元整。本合同经甲方双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能路灯安装施工合同(篇二)甲方：乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《工程平安安装条例》的详细情况协商达成如下协议，共同遵守。一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为XXX完毕。二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元〔大写：肆仟伍佰元〕，包括一切费用。工程完毕以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。三、乙方在太阳能安装期间，必需要严格遵守工程平安技术规程，安装工人平安操作规程，消防条例和其他相关法规标准，防止发生平安事故。假设发生一切平安事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承当全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，与施工工地用方保持良好关系，假如双方施工期间违犯合同条例，要拿出50%的违约赔偿给对方。五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进展定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。太阳能路灯安装施工合同(篇三)甲方：锦屏县钟灵乡人民政府〔简称甲方〕乙方：中山南德太阳能路灯〔简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件〔文件编号：钟府采购〔20xx〕1号〕的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装工程按质、按量、按时完成工程建立任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。一、工程概况工程名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。工程地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。工程规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。二、质量要求及技术标准乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关标准要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能形式至天亮，一年365天天天亮灯。三、工程建立内容及产品参数工程内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高6.5米，包工包料〔运费、根底设施、安装调试等〕。四、承包方式按照审批施行意见，参照工程设计，以包工包料的方式承包施工。五、甲方职责1、甲方假设中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天〔节假日和双休除外〕，甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。六、乙方职责1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关标准要求，符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的，甲方有权回绝接收货物或终止合同。2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各工程村寨，并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货，影响甲方工程按时完工的，甲方有权终止合同。3、整体质量保证3年，在质保期3年内，乙方在接到甲方故障通知后，3天内到现场进展维修。在质保期内，假设经确认路灯中零部件非人为因素损坏的，由乙方负责免费维修，假设路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏，乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承当，路灯设备由乙方终身维护。4、乙方负责太阳能路灯的全程安装，假设因为乙方安装原因造成路灯损坏的，由乙方承当损失。5、平安施工：施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗，并严格按照国家施工平安规程进展施工，做到文明施工，平安施工。否那么，由此造成的一切平安消费事故责任由乙方负责，甲方概不负责。七、工程承包总金额：叁拾万元整〔￥300000.00元〕。1、太阳能路灯货款：228000元。2、安装调试费：72000元。八、工程验收工程完工，经县、乡、村验收合格后，甲方根据验收合格的实际安装数量结算。九、资金支付方式工程验收合格后7日内一次性支付合同金额的95%，合同金额的5%作为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起3年期满后7日内付清。十、工程工期本工程合同总工期为天，开工日期年月日，开工日期年月日。十一、本合同从双方签字之日起生效，一切因执行本本合同所发生与本合同有关的争议，未尽事宜，双方先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时提交甲方当地人民法院做最后裁决。本合同一式三份，签字后甲乙双方各持一份，政府采购管理机构一份。双方签字盖章后本合同件与原件具有同等法律效力。甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕法人代表〔或委托代理人〕年月法人代表〔或委托代理人〕年月日日太阳能路灯安装施工合同(篇四)发包人(全称)：_________________(以下简称甲方)承包人(全称)：_________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________县_________________乡_________________街道工程内容：旧路灯及路灯根底撤除、新路灯安装调试。二、工程承包范围承包范围：以包工包料方式将旧路灯及路灯根底撤除、新安装7米单挑太阳路灯、新浇注路灯根底、开挖和回填、时清理现场减少对人行及车辆的通行阻碍、路灯施工安装并亮灯运行等。发包方提供的预埋件、新灯杆、太阳板、控制器、电池及电池盒。三、合同工期开工日期：_________________年_________________月_________________日开工日期：_________________年_________________月_________________日四、工程质量管理及标准。1.试工严格按照试工图纸由乡市政负责全程监视。2.工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未到达标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、合同价款?包干工程总价为：_________________(￥_________________元)。六、付款方式合同签订后，乙方立即进展施工，准备材料、铺设混凝土，工程施工过程中所有费用先由乙方垫付，待完工验收合格后甲方给予支付工程总价95%的工程款，5%留作工程一月的保修费用。在保修期内如发生损坏，由路灯所派技术员进展维修，费用从乙方工程质保金中扣除，工程余款一月后付清。七、平安责任乙方在路灯施工过程中，应注意平安监管，杜绝平安事故发生。一旦发生平安事故，所有责任概由乙方承当全部责任。八、本协议一式两份，双方各执一份。九、合同生效与失效合同经双方阅读确认签字后生效，具有同等法律效力，工程验收合格付清款项后失效。发包方(章)：_________________承包方(章)：_________________法定代表人或身份证号码：_________________委托法定法定代表人：_________________联络：_________________太阳能路灯安装施工合同(篇五)发包方：(以下称甲方)承包方：(以下称乙方)甲方为加快新农村建立，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：一、工程名称：松阳县扶困工程新兴镇竹囮村路灯工程。施工地点：竹囮村二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。四、工程支付：工程款在工程完工后经历收合格审核结果认定后十五日内付清。五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购置，安装标准，要求以供电部门验收为准。六、施工期限XX，开工时间为20xx年11月1日，开工时间为20xx年12月6日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时开工的，工期可相应顺延。七、施工平安责任：乙方在施工中应做好平安施工防护措施，杜绝平安事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付。八、工程验收：乙方施工开工后，应通知甲方组织相关人员对工程进展验收，甲方应该7日内对工程进展验收。验收不合格的乙方无条件返工。九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。十、违约责任：甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时开工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能路灯安装施工合同(篇六)发包方：(以下简称：甲方)承包方：(以下简称：乙方)甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及老实信誉的原那么，经双方友好协商，签订以下合同条款。一、产品名称、技术参数、数量、金额1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式1.3.设备、安装相关技术参数：①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。外表进展喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化才能器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足平安要求④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。⑤、太阳能应装备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强迫认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承当。2.2.施工工期：自年月日至年月日。2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格前方可安装。2.4.开工验收：工程完工后由甲方负责组织开工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。2.5验收标准：根据国家相关标准进展验收，工程质量为合格。三、合同总价款总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包效劳费、平安防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。四、付款方式本工程无预付款。货到工地，工程安装完毕、系统调试完毕，相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格，甲方付至合同总价款的70%;工程经开工综合验收合格后，甲方付至合同总价款的95%;余款5%作为质保金，质保期完毕后七日内，甲方一次性付清。五、设备保修及售后效劳5.1.产品保修期为3年，自太阳能热水器安装工程开工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，那么以国家技术监视检测部门的检测结论为准。5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需按照国家“三包”(包修、包退、包换)效劳规定，履行效劳承诺，进展调换或退货。六、甲方责任及义务6.1.设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。6.2.安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承当。七、乙方责任及义务7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及开工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及标准的要求进展设备的安装与调试工作。7.2.在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守平安、文明施工条例，在施工过程中所有平安事故均由乙方承当全部责任与损失，与甲方无关。7.4.施工过程中乙方不得擅自挪动破坏建筑原有构造、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否那么如造成损失全部由乙方承当。7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进展修补，并做好支架处的防水处理工作。7.6施工所需水电费用由乙方承当。7.7安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。八、违约责任8.1.如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，那么每延误一日，乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失，由乙方按实际损失赔偿。8.2.如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，那么每延误一日，甲方支付乙方1%的违约金。8.3.因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，那么乙方工期相应顺延。九、争议解决：因履行本合同所产生的所有争议，双方应先行友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式受权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。10.2.本合同自双方盖章并由双方受权代表签字后生效。10.3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能采购安装合同范文2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商达成以下协议：一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量二、质量要求技术标准：符合国家技术标准。三、交货地点、方式：迁西济德医院四、运输方式及到站费用负担运费由乙方负担。五、包装标准、包装物的供给与回收包装物回收。六、验收标准、方法提出异议期限按相关国家标准及行业标准验收。包装完好，无破损，货到当日提出异议。七、付款方式1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%，即2、甲方通知乙方进场安装，甲方向乙方支付合同总价款的50%，即元;3、系统安装完毕，验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%，即元。八、违约责任：1、甲方未按合同规定付款，每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。2、乙方无故延误工期，每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。九、产品保修：主机保修3年，电器保修1年。十、解决合同纠纷的方式由双方协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。十一、合同壹式贰份，甲方双方各执壹份，双方签定盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能路灯安装施工合同(篇七)我们学校有一个高大无比的路灯，它像一位战士矗立在那里，保卫着校园。灿烂的笑脸痴情的望着那宏伟的教学楼，渴望教学楼为学生提供优越的条件，渴望教学楼为祖国培养人才。记得那时是一天早晨，村委会的人来安装路灯。首先，校长让我和小明一起搬砖，我非常奇怪，这是为什么呢？于是我就去问校长，校长说:这是为了保护太阳能电池怕我们给弄坏了。搬完砖以后就开场穿线了，一开场校长总是穿不进去，后来终于进去了，穿完以后就开场安装太阳能电池板了，我仔细观察了观察终于懂得是怎样把太阳光吸收进去转化成电的。原来还需要一个充电放电控制器。它既能让蓄电池正常工作，又能防止蓄电池过充电及深度充电，起到保护作用。为了让路灯更好地工作，一般还要一个感应器，它能根据光线的强弱，控制是否点亮路灯，防止在光线很强的时间开启路灯。这样的路灯不再占用目前紧张的电能，而是直接利用太阳能，既节能又环保。它也不需要铺设有线电缆，又省下了一些材料费和人工费。另外，每一盏这样的路灯自成一体，不会因为线路问题大面积停电。早在前天校长就早已经为电灯的安装做了准备，先挖了一个大坑，就这个坑花费了很长时间。开场把路灯抬进去了，可是村委会的人忘记把水泥放入坑内了，所以刚抬上车就立马把水泥放入坑内了，然而令大家意想不到的事情发生了，学校的废弃电线阻挠着路灯的建造，所以校长立马搬来一个梯子，把线给剪段断，最后经过五六个人的力气终于把这高大无比的路灯安装上了。安装完以后，在当天路灯就开场按时亮了，太开心了，那时我还在路灯下嬉戏呢。在安装路灯的10多天里，一场倾盆大雨突然而来但是在雨中的路灯还在按时的亮着，他可真好啊。我爱路灯，我爱这高大无比的路灯，有了它我们夜里不是黑暗而是光明。路灯施工合同【篇一】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：道路太阳能路灯亮化工程工程地点：工程内容：挖填、及土包方、预埋敷设、根底浇注。路灯安装等二、合同工期________年____月____日至________年____月____日;三、质量标准：合格。四、工程价款(预、决算)编制根据：(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《____省市政工程预算定额版》、《____省安装工程预算定额版》工料单价计价的计价程序，取费按《____省建筑工程施工费用定额版》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行;(二)本工程合同造价暂定为元。五、工程款支付方式：(一)合同签订，根底工程完成，支付预算金额的50%;(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的70%;(三)亮灯调试完毕，支付至总金额的95%;(四)5%的质保金在工程验收合格后________年内付清。六、双方职责：(一)、乙方应必须做到严格按标准要____作、平安施工，确保施工过程中的人身及财产平安，在施工期间假设发生平安问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。(二)、工程易耗品包括蓄电池保修期为________年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。七、其他：本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日路灯施工合同【篇二】甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况：1.工程名称;2.工程地点;3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程工程一览表)4.工程保修期：工程验收交付使用起一年二、工程期限1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。2.本工程开工日期___年__月__日，开工日期___年__月__日。三、施工方案(一)前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进展仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决方法，进展现场测量和定点。(二)施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。2、根底制作：混凝土根底采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土根底前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制根底平面标高。3、路灯安装施工：在所有根底工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。6、工程验收，双方工程监理对此工程进展验收测试。四、工程部组织机构及职责1、工程经理部：工程进展全面管理，详细负责施行本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、平安消费、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。2、技术资料组：解决技术质量问题，协助工程经理做好工程施工。3、质检组：质量自检，协助监理进展质检以及搜集整理质量保证资料。4、根底施工队：负责管路、根底施工任务。5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供给的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。五、施工进度方案及保证措施进度方案：我公司方案于合同签订后个工作日内进场，立即进展定点，制作根底，并进展路灯安装，力争25天全部完成施工任务。保证措施：根据建立单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务，我们采取的保证措施是：(1)根据施工进度方案控制施工期;(2)根据施工进度方案及实际工程进度制定周作业方案，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;(3)各作业班组要根据进度方案按日安排好，并确保完成;(4)加强进度方案的检查落实工作，实在做到每日逐项检查并落实;(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按方案要求完成;(6)根据施工进度方案要求，编制各种材料、加工件等的供给方案、劳动力使用方案、施工机械使用方案，并按方案要务施行;(7)对投入的人力、物力、财力进展科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、平衡、连续性等;(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;六、工程造价及付款方式1、工程总造价为人民币：2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装完毕，系统调试正常后，甲方应付工程%，其余货款%完工三个月内付清。七、甲方责任及义务1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的平安问题。3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以施行。4、甲方应按时支付工程款。八、乙方责任及义务1、乙方应保证系统配置及功能符合并到达"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。2、施工过程中乙方不得擅自挪动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。4、乙方应提早由甲方共同确定安装位置。5、施工中的平安问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日路灯施工合同【篇三】发包人(全称)：_________________(以下简称甲方)承包人(全称)：_________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________县_________________乡_________________街道工程内容：旧路灯及路灯根底撤除、新路灯安装调试。二、工程承包范围承包范围：以包工包料方式将旧路灯及路灯根底撤除、新安装7米单挑太阳路灯、新浇注路灯根底、开挖和回填、时清理现场减少对人行及车辆的通行阻碍、路灯施工安装并亮灯运行等。发包方提供的预埋件、新灯杆、太阳板、控制器、电池及电池盒。三、合同工期开工日期：_________________年_________________月_________________日开工日期：_________________年_________________月_________________日四、工程质量管理及标准。1.试工严格按照试工图纸由乡市政负责全程监视。2.工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未到达标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、合同价款?包干工程总价为：_________________(￥_________________元)。六、付款方式合同签订后，乙方立即进展施工，准备材料、铺设混凝土，工程施工过程中所有费用先由乙方垫付，待完工验收合格后甲方给予支付工程总价95%的工程款，5%留作工程一月的保修费用。在保修期内如发生损坏，由路灯所派技术员进展维修，费用从乙方工程质保金中扣除，工程余款一月后付清。七、平安责任乙方在路灯施工过程中，应注意平安监管，杜绝平安事故发生。一旦发生平安事故，所有责任概由乙方承当全部责任。八、本协议一式两份，双方各执一份。九、合同生效与失效合同经双方阅读确认签字后生效，具有同等法律效力，工程验收合格付清款项后失效。发包方(章)：_________________承包方(章)：_________________法定代表人或身份证号码：_________________委托法定法定代表人：_________________联络：_________________路灯施工合同(篇四)一、目前主要路段路等使用情况。根据业主介绍，比照此路段的状况,其电器均使用传统的单功率电感镇流器。其自身损耗大，温升高等缺点，特别在夜里用电处于低谷期时，电网电压相应升高，普遍会到达230v以上，一般来说电压上升5%，传统镇流器的总功率会增加10%。这样会引起镇流器自身损耗增大，严重发热，绝缘性能减弱。浪费了大量的电能，又缩短了光及镇流器的使用寿命。二、路灯节能的必要性伴随着国家经济开展的进一步开展深化和城市化进程的加快，能需求和消耗愈发宏大。假设遇到灾害性气候能供给那么更为紧张，节能已经成为社会各行各业的共识和经济社会开展的战略目的之一。这也对道路照明提出了更高的要求，建立部更是在《“十二五”城市绿色照明工程规划纲要》中明确规定到20xx年底城市照明要累计节电20%的节能目的。路灯节能改造后可节约大量的电能及人力，又能到达节约财政支出的多重效果。三、试做以下比照计算〔注：全年平均亮灯时间按11小时计算〕a、寺马线南段现使用传统单功率镇流器的250w高压钠灯160杆，双灯头计320盏，电费按0.928元/度进展计算，传统电感镇流器自身损耗按20%计算。全年电费=〔250×0.2+250〕÷1000×365×0.928元/度×320×11小时=357688.32元b、宁波艾克斯体节能型变功率镇流器ng250w/150wze2，其电感镇流器自身损耗按12%进展计算，250/150w变功率镇流器320套。每晚以亮灯11小时计算，在车流量及人流量大时250w功率工作、下半夜到车流人流稀少时降低功率至150w工作进展计算。全年电费=(250×0.12+250)÷1000×4×365×0.928×320+〔150×0、12+150〕÷1000×7×365×320×0.928=248864.3584元c、传统电感镇流器和我公司变功率镇流器电费支出比拟。使用传统电感镇流器的高压钠灯全年电费〔320盏〕：357688、32元艾克斯体变功率镇流器全年电费〔320盏〕：248864.3584元该路段如通过改造节约电费为：357688.32-248864.3584=108823.96每晚节约电费=207025.664元÷365天=567.193元宁波艾克斯体电器高强度气体放电灯双功率镇流器报价表四、分析^p说明：假如该路段路灯照明系统改造，用我公司变功率镇流器系统需投入83200元投资回收期约为9个月〔未考虑维修本钱〕，改造后其光寿命增长1/3维修工作量也随之减少。宁波艾克斯体电器是我国高强气体放电灯变功率镇流器行业标准制定参与企业之一，对该系统有专利技术支持，本产品设计寿命为二十年，质保两年，售后效劳完善，在十二五新时期竭诚为匡堰镇新农村建立献力量。路灯施工合同【篇五】发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：***路灯亮化工程工程地点：***镇工程内容：**街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程总造价1、本路灯工程含税总造价为人民币：2、整个路灯工程必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的'设计、施工方案为标准，在此根底上价格不再作任何调整〔甲方要求增加的工程除外〕。三、款项支付1、签订合同之日起__日内甲方安排总工程款的30%作为消费预付款。2、货到施工现场后__日内甲方付总工程款的85%;3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。4、预留质量保证金5%，一年期满后在5日内付清工程质保金四、质量标准工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未到达标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、工程期限1、从合同签定之日起40日内〔或业主通知后10天内〕，乙方材料全部进场交付甲方验收。2、材料验收合格后20日内乙方应安装完毕，交付甲方验收。3、如遇以下情况，工期可以顺延：1.甲方未能完成根底部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成根底部分、电缆管道铺设〔包括根底部分接地〕。2.在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上〔每次连续四小时以上〕影响正常施工。3.未按合同规定拨付工程款而影响施工。4.人力不可抗拒的因数〔如台风、水灾、地震以及其他自然原因等〕而延误工期。六、付款方式合同签订后，乙方立即进展现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。七、平安责任乙方必须严格按施工平安标准做好施工质量、平安管理，凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方自行承当法律责任，甲方不承当任何法律责任。八、附那么1、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义一样。2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。3、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。4、合同生效合同订立地点：供方〔章〕法定代表人：年月日需方〔章〕法定代表人：年月日建筑工程施工合同示范【篇一】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据甲方在本次土地整理工程中所承揽的施工内容，其中六角板工程部分，对照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原那么上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为方便管理，互相制约，特订立本合同。一、承包范围：按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含根底开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后到达设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算根据。二、承包价格及付款方式：六角板元每方，结算根据按实做方数结算。上述单价已综合根底开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付%，省级验收合格付%，余下部分作为质量保证金，待质保期________年到期后付清。三、自合同签定之日起，方案工作日为________年____月____日至________年____月____日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处分。四、质量要求：施工必须严格按业主的有关技术标准，施工标准及施工设计图纸进展施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理答应。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。五、平安消费：乙方在施工的全过程中，必须把平安消费放在首位，必须做到文明施工、平安消费，在施工场地按标准要求，全方位设立明显的平安标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴平安帽和平安标志服，杜绝一切平安事故的发生。如发生一切不平安事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。六、文明施工：鉴于本工程施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建筑工程施工合同示范【篇二】发包方：承包方：为了顺利地保质、保量地完成施工任务，本着平等、自愿、互惠、互利的原那么，根据《建立法》《民法典》等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：一、工程内容：XXX鸡舍搭建。二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包平安文明施工。三、质量要求：根底预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100，壁厚1.5，圆管；檩条长4米，最小头不小于60;顶板用30的隔热板，0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价：185元㎡，以滴水面积收方准。五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元；总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：年月日建筑工程施工合同示范【篇三】甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。二.工程工程完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。甲方：乙方：法定代表：法定代表：委托代表：委托代表：联络方式：联络方式：签署时间：建筑工程施工合同示范【篇四】____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.以下文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建立监理合同标准条件;(3)工程建立监理合同专用条件;(4)在施行过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、，邮子邮件等。4.监理单位同意，按照本合同的规定，承当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建立监理合同的专用条件。本合同的监理业务自____年__月__日开场施行，至____年__月__日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份，各执___份。业主：(签章)________监理单位：(签章)_____法定代表人：(签章)_____法定代表人：(签章)____地址：____________地址：___________开户银行：__________开户银行：_________账号：____________账号：___________邮编：____________邮编：___________电话：____________电话：_______________年__月__日签于_______年__月__日签于_建筑工程施工合同示范【篇五】_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：监理范围：二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、以下文件均为本合同的组成部分：①监理委托函或中标函;②工程建立监理合同标准条件;③工程建立监理合同专用条件;④在施行过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意，按照本合同的规定，承当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日开场施行，至年月日完成。工程建立监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。(1)“工程”是指业主委托施行监理的工程。(2)“业主”是指承当直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。(3)“监理单位”是指承当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场施行监理业务的组织。(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建立有关的当事人。(6)“工程建立监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开场到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条工程建立监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构程度相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目的，公正地维护各方的合法权益。第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。第八条业主应当负责工程建立的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十一条业主应当受权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联络。更换常驻代表，要提早通知监理单位。第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。第十三条业主应为监理机构提供如下协助：(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等消费厂家名录。(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。第十五条假如双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和效劳人员，那么应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。业主：(签章)监理单位：(签章)法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)年月日年月日建立施工合同【篇一】上诉人：_________________名称：_____________住所：________________：______________法定代表人：_________________名称：________________职务：______________委托代理人：_________________姓名：_____________性别：_____________年龄：______________民族：_________________职务：_________________工作单位：______________住所：________________：______________上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。上诉理由及恳求：________________(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的恳求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)此致___________人民法院上诉人：______________(盖章)法定代表人：______________(签章)__________年_____月_____日建立施工合同【篇二】甲方(建立单位)：乙方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供给与使用条例》、《电力建立工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共平安，保障电力系统平安、经济、可靠的供电，就的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原那么，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：全包。2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表块。三、工程工期1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在月日前完成交付工作。3、如遇以下情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作答应手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建立工程施工合同执行。五、材料设备供给材料、设备由乙方供给。供给方必须提供消费厂家设备说明书和产品合格证，如出现平安质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承当施工的相关费用。(详细详见《合同技术参数》)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进展。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款本工程总包价为人民币万元。(大写：元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采用《20KV及以下配电网工程建立预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。九、甲方应承当的主要工作及责任1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、去除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。6、协调施工现场上的各施工企业互相穿插作业关系，及时处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，那么承当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门平安程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的平安保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表：联络：十、乙方承当的主要工作及责任1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。2、必须管理好施工材料、机械，假设管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承当任何责任。3、严格按照设计标准施工。4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在平安、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的承受甲方及监理单位的监视。5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收标准》(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程开工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供开工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表：联络：十一、平安施工1、甲方应积极配合乙方做好平安设施，应对施工现场进展障碍物清理，去除施工现场及平安隐患，确保工程平安顺利进展。乙方在施工中应按有关规定采取严格的平安防护措施，保证施工平安，并承当由于自身平安措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程开工验收1、开工验收标准：《建筑安装工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收标准》、国家相关电气标准标准、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程开工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在当日内通知乙方，乙方应在接到通知后当日内派人进展维修。否那么，甲方委派别人进展维修的费用由乙方负责，并承当因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承当，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人受权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循老实信誉原那么，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订时间：年月日建立施工合同【篇三】甲方：________实业开展乙方：____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原那么，就工程施工有关事宜进展友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建构造及安装预埋材料计取阶段(地下构造至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须根据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进展工程结算。5、乙方同意不收取以下费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地缺乏施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费(如在定额工程中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程，乙方工程部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园工程部。7、工程造价计算根据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、构造、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原那么计量计价，乙方不得回绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1、甲供材料有：钢筋、商品砼。2、甲供设备有：电梯、发电机、上下压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、上下压配电工程、有线电视、工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲方领到工程预售答应证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2、______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到