工程外包合作协议范本专业版

第页共页工程外包合作协议范本专业版工程外包合作协议范本专业版。甲方：住址：法定代表人：联络：乙方：住址：法定代表人：联络：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：________________________________。2、工程地点：________________________________。3、承包范围：________________________________。4、承包方式：________________________________。5、工期：本工程自________年________月________日开工，于________年________月________日开工。6、工程质量：________________________________。7、合同价款：________________〔大写人民币：________________________________〕。第二条发包方工作风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在工程实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、工程内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进展拟定。1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进展现场交底。2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派________________〔联络：________________________〕为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本。4、如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条承包方工作1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交发包方审定。2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派________________〔联络：________________________〕为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承当相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位〔住户〕的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。8、工程开工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条关于工期的约定1、发包方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上〔含8小时，一周内累计计算〕，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。2、本工程质量应到达国家质量评定合格标准。发包方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予成认。假设发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。假设复验合格，发包方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延。假设复验不合格，其复验及返工费用由承包方承当，但工期也予顺延最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本。4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承当，工期不顺延。5、工程开工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应成认开工日期，并承当承包方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采用第________种：〔1〕固定价格。〔2〕固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。〔3〕可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和开工结算。2、本合同生效后，甲方分次，按以下约定支付工程款〔1〕尾款开工结算或质保期届满时一次结清〔2〕分期拨款。进展的条件：________________拨款________%金额________________元3、工程开工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。第七条关于材料供给的约定1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承当运输费用。2、由发包方供给的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承当。3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用，对工程造成的损失由承包方负责。第八条有关平安施工和防火的约定1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收标准》或其他发包方提供的书面标准。2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》和其他相关的法律法规、标准。3、由于发包方确认的图纸或作法说明违背有关平安操作规程和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包方应承当由此产生的相应经济损失。4、由于承包方在施工消费过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，承包方应承当由此引发的相关经济损失。第九条奖励和违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方那么可以以此作为追偿根据。1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方元。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。2、由于承包方原因，逾期开工，每逾期一天，承包方支付发包方元违约金。发包方要求提早开工，除支付赶工措施费用外，每提早一天，发包方应支付承包方元作为奖励。3、承包方按照发包方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5、2款增加优质价款外，发包方应支付承包方元作为奖励最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本。4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由发包方负责并承当损失。6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由承包方负责并承当损失。7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商。协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进展裁判。2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承当。第十一条不可抗力1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能防止并不能克制的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供给商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承当任何责任，但本合同另有规定的除外。3、因不可抗力致使局部不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在________日内以书面形式通知对方，并在不可抗力完毕后________日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承当不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条其他约定1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议。假设双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。2、本合同一式________份，双方各执________份，经双方法定代表人或受权代表签字盖章后生效。3、本合同履行完成后自动终止。甲方：签约日期：________年_______月_______日乙方：签约日期：________年_______月_______日扶贫合作协议范本专业版甲方：住址：法人代表：身份证号：乙方：住址：法人代表：身份证号：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为充分发挥信贷扶贫资金的作用，促进农民增收脱贫、促进我县粮食经济的开展，经甲乙双方协商，特制定本协议书。一、__________人民政府扶贫开发办公室〔以下简称甲方〕作为扶贫贴息贷款工程资金管理单位，为________________有限责任公司〔以下简称乙方〕申报、使用扶贫贴息贷款工程资金履行以下工作职责：1、将乙方纳入________扶贫开发规划，做好工程库建立。2、将乙方纳入贷款方案工程，组织有关部门考察论证，编制工程可行性研究报告。3、会同财政部门确认贷款工程，与阳新相关金融机构到达初步贷款意向后上报省扶贫办、省财政厅。4、协调乙方与相关部门关系。5、积极为乙方向上申请扶贫贷款优惠利率。二、乙方作为________省农业产业化重点龙头企业和扶贫贴息贷款使用单位，应在带动和扶持贫困农户解决温饱、增加收入等方面承当以下义务：1、优先收买________本地粮食。在同等质量条件，按国家粮食托市价格收买〔每斤稻谷收买价高于市场价格________元〕本地稻谷，让利于贫困群众。2、为减轻贫困地区粮农的市场风险，在开展粮食产业的重点贫困村定期设置收买点，并实行订单收买，确保粮农利益不受损害。3、吸收贫困劳动力进厂务工。消费所需劳动力________%以上为贫困人口，月工资不低于________元，用工时间不少于________年，保证进厂务工的贫困户解决温饱、增加收入。4、积极参与社会扶贫。乙方在利润局部按一定比例参与社会扶贫，每年选择________个粮食重点贫困村作为帮扶对象，扶持一定数量的粮食收割机械和化肥农药，促进贫困村粮食产业的开展壮大。5、承当扶贫贴息贷款使用单位其它未尽义务。三、本协议一式________份，甲乙双方各持________份。甲方：〔签章〕地址：联络方式：签约日期：________年_______月_______日乙方：〔签章〕地址：联络方式：签约日期：________年_______月_______日乐团合作协议范本专业版甲方：住址：法人代表：身份证号：乙方：住址：法人代表：身份证号：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。经甲乙双方友好协商，明确双方的权利和义务，本着平等协商的原那么，现就甲方邀请乙方作为____________演奏音乐总监及由乙方组织本次演唱会演奏乐队等相关事宜达成如下协议。第一条、合作内容甲方于________年________月________日________时至________时在________举办【演唱会】，经双方协商，由乙方作为音乐总监负责本协议内容中的现场音乐统筹及演奏工作〔详细见乙方义务〕。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在工程实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、工程内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进展拟定。第二条、甲方义务1、甲方负责此次演出工程的现场时间安排。2、甲方负责确认此次的演出的节目形式及演唱人员。3、甲方负责提供乙方人员当天的休息室。4、甲方负责确认此次演出及音响灯光等舞台效果。5、甲方负责支付此次演唱会音乐演奏费用给乙方。6、甲方有权对乙方进展的编曲、改编、创作等工作提出创意性要求或其他建议，甲方对曲目风格内容享有最终决定权。7、甲方为乙方人员参加演出期间投保人身意外伤害险。第三条、乙方义务1、乙方组织演奏乐队，并负责乐队人员排练及演出的现场协调管理。2、乙方在演唱会排练前完成歌曲的写谱、编曲、改编、创作等工作，同时乙方保证其改编内容系由乙方亲自完成并不会进犯任何第三方的合法著作权宜。3、乙方负责协助甲方对此次演唱会现场演出做好前期准备工作。4、乙方负责演唱会期间乐队人员的乐器、化装、服装、道具、发型等。5、乙方保证其组织的乐队人员都具备相应的专业技能来完成全部演唱会乐队伴奏工作，并保证乐队人员应以最正确专业技能及最正确的身体、精神状态来进展此次演唱会现场演出工作，确保演出质量及效果。6、乙方及乙方组织的乐队人员于演唱会开场前________周〔即________年________月________日〕完成整体排练，演唱会开场前________天〔即________年________月________日〕到演唱会举办地点参加彩排并按时参加现场演出。7、乙方组织的乐队人员薪酬由乙方负责发放，甲方支付给乙方的款项已包含上述费用，不再另行支付。乙方组织的人员也不得直接向甲方要求任何费用，否那么由此产生的一切责任和后果由乙方承当。8、乙方应按照甲方的合理要求和建议改编、创作音乐作品以及协调安排乙方组织的乐队人员的详细演奏事项。第四条、关于著作权1、基于本协议所指的演唱会所产生的包括但不限于音像作品、表演、歌曲〔包含乙方及乙方组织乐队之演出〕等全部著作权及其邻接权均归甲方所有，乙方及乙方组织乐队人员享有表演者署名权。2、对乙方改编、修改、创作之音乐作品，甲方享有著作权及著作邻接权，乙方享有作品的署名权。未经甲方同意，乙方不得将作品用于其他场合或答应别人使用上述作品。3、乙方及乙方组织的乐队人员允许甲方使用他们在该场演唱会过程中的表演形象(包括答应甲方录音录像、复制发行录音录像制品、信息网络传播其表演等)。允许甲方使用其姓名、肖像及个人资料用于该场演唱会的宣传推广、演唱会现场录像并对现场录像进展出版、发行、信息网络传播等。4、甲方有权无偿使用或答应播放者、出版者、发行者使用乙方及乙方组织乐队人员姓名和肖像和其他个人资料等。第五条、费用及付款方式1、乙方及乙方组织乐队参加排练演出、编曲创作、表演者权受权使用等基于本合同所产生的全部费用共计人民币________元。2、甲方于本协议签订后________个工作日预付总费用________%即________元于乙方指定账户；尾款________%即________元于演唱会彩排完毕后演出完毕前支付于乙方指定账户。第六条、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方那么可以以此作为追偿根据。1、由于乙方及乙方组织的人员原因不能及时到场参与彩排或正式演出的，乙方按详细未到人员费用的双倍赔偿给甲方。由于乙方原因，未按本协议约定对附件所列作品进展编曲、改编、创作，那么乙方全额返还甲方支付的对应款项。2、由于甲乙双方人力不可抗拒的原因，演出无法按时完成，双方均不承当责任，乙方应在三个月内按照甲方的要求另行安排演出。3、乙方应保证乙方组织乐队人员同意本协议关于著作权及费用等约定，假设乐队人员因上述约定有任何疑问或诉求，应由乙方处理，与甲方无关。否那么由此产生的一切法律责任和后果由乙方承当。4、因乙方或乙方组织的人员的原因导致该场演唱会无法正常举行的，由此产生的损失由乙方全部承当。第七条、协议的保密性风险提示：应约定保密及竞业制止义务，特别是针对工程所涉及的技术、客户资，以免出现合作一方在工程外以此牟利或从事其他损害工程权益的活动。除非经甲、乙双方事先书面同意，否那么双方在任何时候，不管是在本协议到期终止之前还是之后都不会将本协议涉及的合约内容透露任何第三方。甲方未对本协议之演唱会相关内容公开发布前，乙方及乙方乐队人员不得将演唱会相关内容泄露。第八条、其他1、本协议为甲方与乙方签订之合作协议，不与乙方或乙方乐队人员形成劳动关系。2、本协议之形成、效力、解释、签署、修改及终止均受法律管辖。双方在处理争议期间，除正在处理的争议事项外，应继续履行合同的其它方面的条款。因本合同引起的一切争议，甲乙双方应协商解决，否那么提交________人民法院诉讼解决。3、本协议一式________份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执________份，具有同等法律效力。甲方：〔签章〕地址：联络方式：签约日期：________年_______月_______日乙方：〔签章〕地址：联络方式：签约日期：________年_______月_______日红酒合作协议范本专业版甲方：地址：：联络人：乙方：地址：：联络人：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲方委托乙方加工葡萄酒，经双方协商，在平等互利的根底上达成以下条款。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在工程实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、工程内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进展拟定。一、甲方的权利和义务1、负责提供加工产品的受权书及其公司相关合法手续。2、保证拥有上述委托的产品商标的合法性，不存在损害第三人的权利，包括不损害别人的著作权、商标权。二、乙方的权利及义务1、乙方保证所加工产品质量到达国家产品质量检验标准。2、乙方灌装后30天出具产品检验报告单。三、货款及支付方式1、甲方支付给一方的加工费总金额为________元〔备注：按实际加工数量为准〕，合同签订之日预付________元，提货时徐付清剩下余款。2、委托加工的葡萄酒品名为________________，每件加工费为________元〔不含外包装费用〕。3、加工数量为________箱，详细数量以加工实际数量为准。四、包装1、甲方负责印刷制作外包装箱，乙方负责审核。2、甲方对商品包装如有特殊要求，双方应在订单中注明，增加的包装费用，由甲方承当〔需提早书面约定〕。五、加工时间及交货地点1、加工期限为所有外包装物到位后________个工作日内交货验收，乙方按合同规定日期交货，如遇自然灾害、停电、设备故障等可延期交货。2、交货地点为乙方仓库。六、验收1、对货物提出异议的时间和方法：甲方在验收过程中，如发现货物不符合规定的质量标准，甲方应在________个工作日内提出书面异议，应说明不符合规定产品的名称、规格、检验情况，提出不符合规定产品的处理意见等。2、甲方如未按照本合同规定的事件对货物进展验收，视为甲方交付的货物符合要求。七、保密条款双方在履行合同期间所获得对方资料包括但不限于经营资料、技术资料、产品信息等一切资料均属商业机密，双方必须承当保密责任，未经对方书面答应，任何一方不得以任何形式向第三方透漏。风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方那么可以以此作为追偿根据。八、违约责任1、甲方无故回绝承受委托产品，应当赔偿乙方因此造成的损失，且乙方有权将加工物变卖。2、合同签订生效后甲方取消合同，乙方有权扣除甲方预付款。3、乙方未按合同规定的验收要求交付加工产品，经双方协商处理赔偿。4、乙方交付加工产品时完成的数量少于或多于合同规定，按照实际数量验收。九、合同的生效及其它1、在合同的执行中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力，并于双方签字盖章后生效。3、本合同履行过程中发生争议，应先协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方所在地的人民法院起诉。甲方：法定代表人〔受权代表人〕：签订日期：_______年______月______日乙方：法定代表人〔受权代表人〕：签订日期：_______年______月______日画展合作协议范本专业版甲方：住址：法人代表：身份证号：乙方：住址：法人代表：身份证号：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。经双方协商一致，就合作举办_______画展一事达成如下协议：一、甲方于_______年_______月