承揽施工的合同范本-1

第页共页承揽施工的合同范本承揽施工的合同范本。甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定，结合本工程详细情况，经双方协商一致，签定本协议，共同遵守。建立单位：工程名称：一、乙方作为公司工程部承揽施工该工程，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币元。工程部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方详细施行，甲方予以监管。二、乙方必须严格执行国家法律法规，严格执行国家有关建筑、安装工程质量标准和平安施工的有关部门规定，平安消费、文明施工，认真执行国家平安、质量消费操作规程。涉及工程中使用的特种设备或起重设备必须挂靠甲方名头进展检测以及备案的，甲方只负责盖章以帮助履行相关手续，不负担详细问题和责任。假设因违背上述规定或本工程的其他事宜而引起的一切责任和损失，全部由乙方承当;同时甲方有权单方面解除合同并撤销工程部.三、甲方有权对正在施工的工程工程和施工地盘进展正常的管理和指导，乙方必须无条件承受甲方的管理。对发现有违背质量、平安操作规程施工或发现存有质量、平安隐患的情况，甲方有权责令停工整顿。四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不承当任何连带责任。五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所有涉及本工程工程的劳开工资问题均由乙方自行负责，甲方不承当任何连带责任。六、乙方应装备和组建好工程经理部，建立、健全质量保证体系、质量管理体系、平安消费管理体系工程经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定，按时做好技术档案及平安内业等资料，随时承受上级部门的检查，并将有关证件材料及时上交公司。七、现场保险费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理，并负责为本工程施工现场的全体人员办理人身意外伤害保险，并对施工中发生的一切事故承当全部责任及费用。八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计算施工本钱，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并及时上报统计财务报表。建立单位拨付工程款必须先进甲方账户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付给乙方。九、由于建立单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙方不承当相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原因导致工期延误，后果、责任由乙方自行承当。同时，假设工程质量、工期没有到达合同约定的标准，乙方承当一切责任。十、乙方对平安消费负有直接责任，发生平安事故由乙方承当责任并承受上级部门的处分和法律责任。十一、乙方自行负责搜集整理各项施工文件，该工程的技术档案在签署单位工程开工验收报告后30天内交公司一份存档备查。十二、根据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后，本合同自动解除。十三、本协议双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：签定日期：请大家继续阅读更多的合同范本：电脑采购的合同范本进出口代理的合同范本原材料采购的合同范本____招商加盟的合同范本经典推荐承揽施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定，结合本工程详细情况，经双方协商一致，签定本协议，共同遵守。建立单位：工程名称：一、乙方作为公司工程部承揽施工该工程，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币元。工程部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方详细施行，甲方予以监管。二、乙方必须严格执行国家法律法规，严格执行国家有关建筑、安装工程质量标准和平安施工的有关部门规定，平安消费、文明施工，认真执行国家平安、质量消费操作规程。涉及工程中使用的特种设备或起重设备必须挂靠甲方名头进展检测以及备案的，甲方只负责盖章以帮助履行相关手续，不负担详细问题和责任。假设因违背上述规定或本工程的其他事宜而引起的一切责任和损失，全部由乙方承当；同时甲方有权单方面解除合同并撤销工程部。三、甲方有权对正在施工的工程工程和施工地盘进展正常的管理和指导，乙方必须无条件承受甲方的管理。对发现有违背质量、平安操作规程施工或发现存有质量、平安隐患的情况，甲方有权责令停工整顿。四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不承当任何连带责任。五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所有涉及本工程工程的劳开工资问题均由乙方自行负责，甲方不承当任何连带责任。六、乙方应装备和组建好工程经理部，建立、健全质量保证体系、质量管理体系、平安消费管理体系工程经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定，按时做好技术档案及平安内业等资料，随时承受上级部门的检查，并将有关证件材料及时上交公司。七、现场保险费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理，并负责为本工程施工现场的全体人员办理人身意外伤害保险，并对施工中发生的一切事故承当全部责任及费用。八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计算施工本钱，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并及时上报统计财务报表。建立单位拨付工程款必须先进甲方账户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付给乙方。九、由于建立单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙方不承当相应责任；由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原因导致工期延误，后果、责任由乙方自行承当。同时，假设工程质量、工期没有到达合同约定的标准，乙方承当一切责任。十、乙方对平安消费负有直接责任，发生平安事故由乙方承当责任并承受上级部门的处分和法律责任。十一、乙方自行负责搜集整理各项施工文件，该工程的技术档案在签署单位工程开工验收报告后30天内交公司一份存档备查。十二、根据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后，本合同自动解除。十三、本协议双方签盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：签定日期：施工承揽合同对外建筑工程承包合同建筑工程承包合同是发包方〔建筑单位〕和承包方〔施工单位、勘察设计单位〕为完成某建筑工程而确立互相权利义务关系的协议。国际工程承包合同一般具有以下法律特点：１．具有国际性。主要表如今两个方面：一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法人；二是承包人须在外国履行其全部或大局部合同义务，即合同的履行地是在承包人所属国以外的其它国家或地区，故涉及到复杂的法律适用问题。２．需要巨额资金，故合同标的常常很大，交易中通常都需要各种各样的银行担保。３．履约期长。４．风险较大。为减少风险，合同中除预订有货币条款和不可抗力条款外，通常还含有价风格整条款、困难情势条款等。对外建筑工程承包合同可以分为总承包合同、分包合同、固定总价合同和本钱加酬金合同等。以以下举的是一个总承包合同：土木工程建筑承包合同第一章一般条款定义和释义１．１在本合同中，除按上下文另具意义者外，以下词语应解释如下：“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人，但不包括业主的受让人，经承包人同意者除外。“承包人”指标书已被业主承受的某个或某些人、商行或公司，包括其别人代表，继承人和业经认可的受让人。“工程师”指第二章中所指定的工程师，或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程师，或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监视，其权限上工程师书面通告承包人。“工程”包括永久性工程和临建工程。“合同”指合同条款、技术标准、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表〔假如有〕，还可指标书、承受证书以及承包协议〔如已完成〕。“合同价格”指在承受证书中确定的数额，可按本合同以下条款规定增减。“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品，不管任何性质，但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一局部的材料或其它物品。“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。“技术标准”指在标书或任何标书更改中提及的标准，或由工程师随时可能增加或书面同意增加的局部。“图纸”指技术标准中规定的图纸，经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改，以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地，包括地面、地下、在之上或通过局部，以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所，只要能按合同明文规定构成工地的组成局部。“业经认可”指已经经书面认可，包括过后对口头认可的书面确认，“认可”指书面认可，包括上述规定在内。１．２按合同上下文所需，单数含义的单词也可据有复数的含义，反过来也是一样。１．３合同条款的标题和边注不得视为合同的一局部，不得用于考虑解释条款或合同。１．４“费用”一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。工程师及工程师代表２．１工程师必须按合同明文规定，履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可，其要件应在本合同第二局部予以规定。２．２工程师可随时书面受权其代表代行其任何职权，但必须将所有此种受权书的副本提交给承包人和业主。在受权范围内，工程师代表给承包人的任何书面指令或认可〔仅限于此〕对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。以下规定属于例外：工程师代表对任何工程或材料的不予否认，不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、挪动或撤除此种工程或材料的权利。假设承包人对工程师代表的任何决定不满意，其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。转让和分包３．未经业主事前书面同意，承包人不得将合同或其任何局部，或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让，向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。４．承包人不得转包整个工程。除非合同另有规定，未经工程师事前书面同意，承包人也不得分包工程的任何局部，但工程师不得无故不同意分包，一旦同意分包，此种同意不得免去承包人所承当的任何合同所规定的责任或义务，他必须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任，如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。合同文件５．１以下要件得在合同第二局部规定：用以起草合同文件的语言；合同适用哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。假如文件用一种以上语言作成，用以解释合同的语言也必须在第二局部中规定，且将被定为“主体语言”。５．２除合同中另有规定外，合同第一、二局部的条款规定优于其它任何构成合同的文件的规定。以上述规定为准，构成合同的数个文件可视为能互相解释，如意思模糊或不一致时，由工程师解释和处理，并由此向承包人发出指令。如工程师认为，服从此种指令会使承包人发生额外费用，而此种费用是承包人由于上述意思模糊或不一致而按理无法预见的，工程师应予以证明，业主必须支付相应的额外款额以补偿此种费用。６．１图纸由工程师单独保管，但须向承包人免费提供两份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承当费用。合同履行后，承包人须将全部合同图纸归还工程师。６．２承包人必须将按上述规定所提交的一份图纸副本留在工地，让工程师及其代理，或工程师书面受权的任何其它人在所有合理的时间内查阅使用。承揽施工合同(篇一)订做方〔以下简称需方〕：____承揽方〔以下简称供方〕：____订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：〔此合同单价为税前价〕品名____规格____数量____单位____重量〔吨〕____单价____元/吨____价款〔元〕备注箱梁芯模____米正交____套____约计重量总计：____总金额〔大写〕____元整二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关标准要求，并配合甲方的监视检查；四、交货地点：供方厂内验收交货；五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进展结算；七、结算方式：合同签订后需方预付材料款____元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项〔以实际加工产品数量、品种为准〕。八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承当运输费用.工地卸车及其它费用由需方承当。十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。十一、违约责任：由违约方负责；十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同件同样有效。十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。订做方：____承揽方：____单位：____单位：____法定代理人：____法定代理人：____委托代理人：____委托代理人：____：____：____开户行：____户名：____帐号：____卡号：____：____：____签订时间：_____年____月____日承揽施工合同(篇二)建立方：___〔以下简称甲方〕承包方：___〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、工程概况〔1〕工程名称：___〔2〕工程地点：甘肃玉门黄花农场〔3〕工程范围和内容：本房为___跨钢构造厂房，规格：长___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。〔4〕建筑外包面积：___平方米。〔5〕工程总造价：本工程总造价人民币〔大写〕：___，〔小写￥：___〕二、钢构造施工准备〔一〕甲方：〔1〕做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运到达场。〔2〕负责接通施工现场的施工用水、电、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。三、钢构造工程期限〔1〕根据需要，商定工程总工期为天〔日历天，以甲方预付款到帐之日起计算〕，___年___月___10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。四、钢构造工程价款的支付与结算〔1〕本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本工程中面积有增减时，以工程联络单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。〔2〕本合同签订后，甲方须付预付款___％计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___％计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___％，计人民币___元作为工程款，〔3〕工程开工验收后，甲方方可使用，未经历收，甲方擅自使用或提早使用那么视为本工程验收合格。〔4〕如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承当相应经济责任。〔5〕本合同结算方式：___。五、附那么〔1〕本合同一式___份，甲乙双方各执一份。〔2〕本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。〔3〕本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。附：甲方：___乙方：___法定代表人：___法定代表人：___委托代理人：___委托代理人:___：___：___本合同签订日期：___年___月___日承揽施工合同(篇三)建立单位：〔以下简称甲方〕施工单位：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。第一条工程概况及承包范围一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：1、承包范围：2、工程建筑面积：3、构造：4、层数、建筑高度：详见经甲方单位审核通过的施工图5、其他：本合同价包括土建、钢构造，围墙，地坪，第二条合同价款及调整一、工程合同价款采用固定合同，总造价为〔大写〕:人民币:万元，〔大写〕二、双方约定合同价款的其他调整因素：1、调整方式：〔1〕遇业主方要求或设计标准要求比原业主方认可方案增加的工程内容。〔2〕遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。〔3〕遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。以上各项经业主或监理签证后予以调整。2、调整原那么：〔1〕合同报价书已有一样工程的，按该工程的单价同比例下浮后执行。〔2〕合同报价书中无一样工程的，以市场信息价为根底或参照本合同报价书而确定该工程的单价。〔3〕工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。〔4〕增加的工程量务必确定增加价款。三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款+现场签证与图纸变更〔补充协议或工程联络单〕。第三条合同价款的支付与结算一、工程款支付：1、合同签订之日进入施工现场3日内，甲方支付合同总价的%预付款，场平根底完工后3日内，甲方支付该工程合同总价的%进度款。2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方递交结算文件当日起7日内审核完毕，如未审核代表甲方已确认并在14日内付清余款(即工程开工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后支付至开工结算价的97%)，剩余3%作为工程质保金，质保金在工程开工后满1年内付清，以开工通知书日期为准。3、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，支付金额作相应增减。二、结算：1、乙方在工程开工报告经甲方认可后的7日内向甲方提交工程结算报告及资料。2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，按国家合同法有关规定施行。3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后7日内给予确认或提出修改意见。4、甲方与乙方对变更局部工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。第四条工程期限一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。方案进场日期年月日，详细进场日期甲方应提早5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提早5天通知乙方。二、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水、电、道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工时；2、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；3、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；4、人力不可抗拒的因素而延误工期；5、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。第五条施工准备甲方：1、xx年xx月xx日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。2、xx年xx月xx日前，负责接通施工现场的施工用水、电、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。〔水电由乙方单独设立分表，从土建单位指定的位置接出水电〕。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。3、甲方负责设计时，合同签订后3天内〔以收签最后一张图纸为准〕提供完好的建筑安装施工图及有关施工技术资料。4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图〔甲方供图时〕。5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。乙方：1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起3日内，甲方应向乙方提供有关技术资料，并保证资料数据真实、准确。2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起3日内，通知甲方出面组织施工图会审和交底会议，会后3日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计并报原设计单位审核。3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。4、提供办理建筑施工答应证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。第六条双方的职责甲方的职责1、甲方委派同志为驻工地代表，详细行使以下权利、职责：〔1〕下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；〔2〕有权对乙方工程量的增减核实确认；〔3〕有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；〔4〕有权代表甲方对乙方施工的工程进展验收。〔5〕检查和监视乙方和监理单位执行合同；〔6〕乙方工程负责人及有关人员的调换需事先经其同意；2、甲方应保证乙方进场施工能顺利进展，假设在乙方进场施工后，因甲方原因导致乙方不能正常施工，一切责任由甲方承当。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。3、组织乙方和设计单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的根据。乙方的职责1、乙方委派同志为驻工地代表，详细行使以下权利、职责：〔1〕乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。〔2〕乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和根据合同发出的指令，组织施工。2、乙方根据图纸合同的要求进展施工。3、遵守地方政府和有关部门的相关规定。4、乙方按有关规定，采取严格的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成平安事故，由责任方承当有关责任和费用。第七条施工与设计变更正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效根据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充根据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进展设计变更，方法与上款一样。经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。第八条平安施工一、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承当。二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当责任及发生的费用。三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员答应，不得擅自进入施工现场，否那么发生人身事故均由甲方负责并承当费用。四、甲方应在其认为必要的处所设立平安警告牌或平安公告栏。五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进展平安培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。六、发生重大伤亡事故及其他平安事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程经理，同时按有关部门要求进展处理，费用由事故责任方承当。第九条工程质量一、工程质量标准：合格。二、对工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关标准、规程、标准的要求施工。四、乙方在施工中应自觉承受监理工程师的质量监视，随时承受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至到达约定标准。五、监理工程师的检查、检测不应违背国家或行业规定影响施工正常进展。如违背国家或行业规定检查、检测影响乙方施工，影响施工的费用和损失由甲方承当，并顺延工期。六、乙方应按钢构造工程质量验收标准对分项、分部工程质量进展评定。钢构造工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进展中间构造验收。验收合格后进入下一道工序。七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。八、自工程开工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承当保修责任，质保金为合同总价的5%，保修期为一年。第十条工程验收1、验收合格的，由甲、乙双方、监理方等签字确认。实际开工日期为乙方向甲方提交开工验收报告之日。2、验收不合格，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，并承当因此而造成的甲方的损失，工期不予顺延，甲方原来由甲方全部承当，工期顺延。四、特殊原因，在该工程承揽合同中，假设几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视详细情况书面要求局部单体工程甩项开工验收，甲、乙双方也可另行签订甩项开工协议。第十一条违约责任乙方的违约责任1、主构造工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，承当其费用。2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承当。3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国合同法》等相关法律规定赔偿损失。4、工程开工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后，甲方未按合同约定支付工程尾款，经催告超过28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率4倍计息。第十二条解决合同纠纷方式合同发生争执，双方协商解决，协商不成的，向乙方所在地人民法院起诉。第十三条附那么一、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。第十四条附件1、屋面的颜色：2、墙面的颜色：3、外门颜色：4、内门颜色建立单位：承揽单位：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经办人：经办人：：开户银行：账号：：身份证号：日期：日期：承揽施工合同(篇四)承揽方〔甲方〕：xx定作方〔乙方〕：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承当第六条加工费结算方法与时间第七条乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx‰偿付违约金。5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx％的违约金。6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx％的违约金。3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5．乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6．乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证〔一〕甲方：1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4．甲方为签署本合同所需的`内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。〔二〕乙方：1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4．乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密〔技术信息、经营信息及其他商业机密〕予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx〔书信、、电报、当面送交等方式〕传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2．各方通讯地址如下：xx。3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1．本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第xx种方式解决：〔1〕提交xx仲裁委员会仲裁；〔2〕依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方〔盖章〕：xxxx定作方〔盖章〕：xxxx法定代表人〔签字〕：xx法定代表人〔签字〕：xx地址：xxxxxx地址：xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xxxx签订地点：xxxx承揽施工合同(篇五)甲方：_________乙方：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和老实信誉原那么，就工程作业承揽协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：_________2、工程地点：_________。3、承揽方式：该工程为包工包料(即包清工)。二、工程工期1、本工程的工期从_____年____月____日至_____年____月____日，总日历天数_______天。2、乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承当赔偿责任。三、承包价款及支付方式1、工程款总价为_____元。2、支付方式：合同签订后支付工程款，工程开工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应到达工程款总额的_____%，剩余_____%的工程款作为乙方的质保金，在工程开工验收一年后由甲方向乙方支付。四、工程质量标准及验收在施工过程中，乙方应严格按照甲方提供的本工程施工图纸及图纸变更手续精心施工，认真执行国家现行施工标准及验收标准。五、双方责任和权利(一)甲方的责任和权利1、甲方对承包工作质量、工程进度、平安消费、文明施工有监视、检查、追究乙方违约责任的权利，对违背本工程工程管理制度行为的和工程质量、平安消费达不到标准，甲方有要求乙方承当违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。2、乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场。3、乙方不服从工程部工作安排、施工管理，平安文明施工管理或工程工期、质量达不到工程部的质量工期要求，甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。(二)乙方责任和权利1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否那么由此给甲方造成损失的应由乙方进展赔偿。4、服从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境保护等方面的管理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》、交纳社会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳务纠纷、工伤及劳动平安事故等均由乙方自行承当责任，甲方不承当任何责任。8、为其施工人装备必要的劳动保护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的.防护用品)。9、在甲方未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。10、乙方因违章操作，违章指挥造成质量事故，必须返工，其返工造成的人工、材料、机械等损失费，由乙方无条件赔偿。六、违约责任：1、本协议一经签约，双方须共同遵守，不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金。2、乙方应未按本合同约定按时完工的，每逾期一日按工程款总额的1%向甲方支付违约金。3、乙方应严格按照合同约定的平安质量标准施工，如因质量不合格造成返工的，材料费、人工费均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方还应承当赔偿责任。七、争议的解决方式：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效，至全部工程作业内容开工验收、工程价款结清后即失效。十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日热门的工程承揽合同范本在交易过程中一般就要进展合同的签订，签订好合同是不可无视非常重要的一件事。对你们谈好的承揽合同进展一个详细的签订，可以更好的保证双方交易可以顺利完成。那么，你知道我国有哪些承揽合同范本呢？下面是编辑为大家整理的“热门的工程承揽合同范本”，希望能为您提供更多的参考。热门的工程承揽合同范本篇1承揽方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：_________型号：_________规格：_________质量要求：_________计量单位：_________数量：_________加工费：_________单位总价：_________第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_________型号：_________规格：_________质量要求：_________计量单位：_________数量：_________单价：_________总价：_________图纸、技：_________术资料及：_________交付时间：_________第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：_________交付时间：_________交付地点：_________交付数量：_________包装要求：_________检验方法：_________运输方法：_________运费承当：第六条加工费结算方法与时间_________。第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_________‰偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_________%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_________%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密(技术信息、经营信息及其他商业机密)予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的'，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_________。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_________国法律管辖并按其进展解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决：(1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承揽方(盖章)：_________定作方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________热门的工程承揽合同范本篇2合同编号：__________________定做人：____________承揽人：____________第一条承揽工程：____________________________________________________第二条技术标准、质量要求：__________________________________________第三条承揽人使用的材料由____人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：______________________________________________________________________第四条定作人提供技术资料、图样等的时间、方法及保密要求：_____________第五条承揽人发现定作人提供的图样、技术要求不合理的，应在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_______日内答复。第六条定作人〔是／否〕允许承揽工程中的主要工作由第三人来完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________第七条定作人协助承揽人的事项与要求：____________________________________第八条工作成果交付的期限、方式及地点：__________________________________第九条工作成果验收标准、方法和期限：____________________________________第十条承揽人对工作成果质量负责的期限及条件：____________________________第十一条定作人应在____年___月__日前向承揽人〔预付材料费/交付定金〔大写〕______元。第十二条结算方式及期限：________________________________________________第十三条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人可以留置工作成果。第十四条本合同解除的条件：〔一〕定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承当由此给承揽人造成的损失_____________________________________________________〔二〕________________________________________________第十五条定作人违约责任：_________________________________________承揽人违约责任：___________________________________________________第十六条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按以下第_______种方式解决：〔只能选择一种〕〔1〕提交_________仲裁委员会仲裁；〔2〕依法向_______人民法院起诉。第十七条其他约定事项：_______________________________________第十八条本合同自双方签字盖章之日起生效。定作人：________________〔签章〕营业执照号码：__________________法定代表人：____________________：__________________________开户银行：______________________账号：__________________________承揽人：________________〔签章〕营业执照号码：__________________法定代表人：____________〔签章〕：__________________________开户银行：______________________账号：__________________________签约日期：_______年_____月____日签约地点：______________________热门的工程承揽合同范本篇3合同编号：广告客户或代理单位名称〔简称甲方〕：广告发布单位名称〔简称乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等法律、法规和规章的规定，为明确合同双方当事人的权利和义务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、老实信誉的原那么，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。第一条广揭发布事项甲方委托乙方以的形式发布户外广告。1、展示牌2、电子显示装置3、灯箱4、霓虹灯5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充气物9、模型10、旗帜11、条幅12、其他：广揭发布内容：____________________________________________广告设计时限：____________________________________________广告制作时限：____________________________________________广揭发布时间和期限：____________________________________________广揭发布地点及详细位置：____________________________________________广揭发布数量及规格：______________________________________________其他约定：____________________________________________第二条广告费用、支付期限和方式〔一〕本合同广告费用为：设计费用〔人民币，下同〕元，制作费用元，发布费用元，合计元，大写：〔二〕本合同签订后，甲方应于年月日前支付广告费用的％即元，作为定金，待最后一次支付剩余款项时抵作价款。剩余款项分次付清。第一次付款：年月日前支付元。第二次付款：年月日前支付元。第三次付款：年月日前支付元。补充约定：〔三〕按以下第项方式支付。1、支票2、转账3、现金其他：第三条双方权利义务〔一〕甲方权利义务1、甲方为广告主的，应按照有关法律法规的规定向乙方提供以下文件：〔1〕营业执照以及其他消费、经营资格格的证明文件，广告所推销的商品和效劳应符合广告主的经营范围或业务范围；〔2〕质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件；〔3〕发布法律、法规和规章规定应当进展审批的广告，须提供有关行政主管部门的审查批准文件；〔4〕确认广告内容真实性的其他证明文件。2、甲方为广告主代理机构的，除提供广告主的上述资料外，还须同时提供代理机构的营业执照和委托协议书。3、甲方承诺其提供的有关证明文件真实、合法、有效，不违背法律法规规定、不损害社会公共利益、不进犯别人的民事权利。4、甲方应在本合同签订后的日内，向乙方提供广告样件，并承诺样件内容真实合法。5、甲方因特殊原因需要撤销广揭发布订单或暂缓发布广告的，应在广揭发布日的天前以书面形式通知乙方，否那么应按广揭发布费用的%赔偿乙方损失。6、甲方应向乙方提交广告样件所涉及的别人民事权利的合法使用答应证明。广告内容中有使用别人名义、形象的，应事先获得别人的书面同意；使用无民事行为才能人、限制民事行为才能人的名义、形象的，应当事先获得其监护人的书面同意。7、甲方应当按照合同约定的金额、时间、方式支付广告费用。8、因不可抗力或非乙方原因造成广告无法按期发布的，甲方有权要求乙方顺延发布，如延迟发布无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。〔二〕乙方权利义务1、乙方承诺本单位合法拥有本合同约定户外广告媒介的设置使用权和广揭发布资格，本合同约定广揭发布地点、形式符合天津市户外广告设置规划的要求。2、乙方有权要求甲方按有关法律法规规定提交广揭发布所需要的证明文件。3、乙方应当依法向工商行政管理机关申请户外广告登记，按批准的事项发布本广告。4、乙方应在办妥户外广告登记审批手续之日起日内，发布本合同约定的广告。5、乙方应建立广告审查制度，装备合格的广告审查人员，依法对甲方提供的广告样件进展审查。6、甲方提供的广告样件内容及其表现形式不符合法律法规规定的，或者规格不符合技术标准的，乙方有权要求甲方修改。甲方应在-个工作日内，将修改后的样件交给乙方。假如甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成无法办理户外广告登记审批手续的，乙方有权解除合同，不视为乙方违约。7、应甲方要求，乙方承当广告设计、制作的，乙方应在广揭发布日的天前，将广揭发布样件交给甲方，经甲方确认并办理登记审批前方可发布。8、因乙方原因造成广告无法按期发布的，乙方应在广揭发布日的天前以书面形式通知甲方，重新发布事项由双方共同协商。否那么乙方应按广揭发布费用的%赔偿甲方损失。9、乙方应定期对户外广揭发布设施进展维护，保持户外广告整洁、完好、美观，确保广告的发布效果。户外广揭发布设施损毁和发生故障的，乙方应在日内修复。10、乙方应建立广告档案管理制度，自本合同履行完毕之日起保存本合同文本和有关资料两年。第四条违约责任〔一〕本合同所有条款甲乙双方应共同遵守，任何一方不得在未征得对方同意的情况下擅自修改或违犯。〔二〕甲方未按照约定缴付广告费用的，每逾期一天按照未支付金额的%支付违约金。逾期付款时间超过日的，乙方有权解除合同。〔三〕因甲方未按期交付广告样件造本钱合同无法履行的，由甲方承当违约责任，按本合同约定广告费用的%向乙方支付违约金。〔四〕因乙方原因导致广告漏发或者错发、规格和内容错误的，乙方给予补发，补发时间由甲乙双方协商确定。由此致使甲方无法实现合同目的的，乙方应按广告费用的%赔偿。〔五〕乙方已尽法定审查义务，而因甲方提供虚____明材料造成广告作品进犯第三方合法权益的，甲方承当全部责任，乙方明知或应知甲方提供虚____明材料的除外。〔六〕乙方未尽法定的广告审查义务导致发布的广告违法，甲方可向乙方追究相应的责任。〔七〕因乙方未在约定时间内修复受损和发生故障的设施而影响广揭发布效果，致使无法实现广告目的的，应按日向甲方支付赔偿金元。〔八〕因不可抗力因素导致本合同无法履行的'，由甲乙双方协商解决，均不承当违约责任。甲乙双方一致确认，因自然灾害、重大政治、社会活动和事件等特殊原因致使本合同无法履行的，为不可抗力，适用本条约定。第五条合同争议解决方式双方在履行合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方同意按以下第种方式解决：１、向仲裁委员会申请仲裁；２、向人民法院提起诉讼。第六条其他约定事项〔一〕〔二〕〔三〕第七条附那么本合同未尽事宜，按国家有关法律和行政法规规定，由双方协商做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙双方各执份。甲方〔章〕：___________乙方〔章〕：___________地址：______________________地址：______________________法定代表人〔签字〕：___________法定代表人〔签字〕：___________委托代理人〔签字〕：___________委托代理人〔签字〕：___________：___________：___________邮政编码：___________邮政编码：___________开户银行：___________开户银行：___________账号：___________账号：___________年月日年月日热门的工程承揽合同范本篇4甲方(定做方)：____________________________乙方(承揽方)：____________________________一、亮化工程内容及要求：二、承揽方式：乙方包工、包料、设计、制作、安装、调试及维修不留缺口。三、总造价(总费用)为拾万仟佰拾元整。四、结算方法：五、交付时间：乙方应于________年____月____日前完工，交甲方验收。六、保修方法：保修壹________年。但因误操作、电、人为及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范围。七、施工保障：甲方负责施工所需水、电。协调施工同相关单位和个人的关系，办理工商、城建、业主等相关手续，交纳相关费用，保证施工顺利进展。否那么，由此造成的一切后果概由甲方承当。八：平安责任：乙方应平安施工、科学施工、文明施工，保障自身及别人的人身平安。因乙方原因对自身或别人造成的伤害，由乙方承当全部责任。九、违约责任：1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不负责任。2、乙方不按合同要求施工，甲方有权不付款或缓付款。3、甲方应在乙方提出验收要求的一周内组织验收，并在验收合格后签字确认。甲方未经历收而使用，乙方那么视为验收合格。4、如需变更方案，乙方应征得甲方同意，否那么视为违约。十、本合同在履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成。可恳求仲裁解决。十一、本合同经双方签字盖章后生效，履行完毕失效。合同一式二份，附件与合同具有同等法律效力。未尽事宜，可再行商议。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日热门的工程承揽合同范本篇5承揽方〔甲方〕：xx定作方〔乙方〕：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承当第六条加工费结算方法与时间第七条乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx‰偿付违约金。5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx％的违约金。6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx％的违约金。3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5．乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6．乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证〔一〕甲方：1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4．甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。〔二〕乙方：1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4．乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的`商业机密〔技术信息、经营信息及其他商业机密〕予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx〔书信、、电报、当面送交等方式〕传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2．各方通讯地址如下：xx。3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1．本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第xx种方式解决：〔1〕提交xx仲裁委员会仲裁；〔2〕依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，