设计装修合同范本范文(3篇)

第页共页设计装修合同范本范文(3篇)装修设计合同范文发包方(以下简称甲方)：________________单位：______________________联络：_________________________承包方(以下简称乙方)：________________单位名称：________________本工程设计人：______________联络：__________________施工队负责人：______________联络：______________按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第1条工程概况1.1工程地点：__________________1.2工程内容：造型吊顶，造型隔墙1.3工程承包方式(1)乙方包工、甲方包全部材料。1.4工程期限_____天;开工日期_________年_________月_________日;开工日期_________年_________月_________日;1.5合同价款：本合同工程计算价款为(人民币)木工板按每张_____元，方料每捆_____元计算。第2条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第_________种方式提供：3.1甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份第3条甲方工作4.1开工前_____天，为乙方入场施工创造条件。包括：场地交接。4.2负责协调施工队与邻里之间的关系4.3参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、工程开工验收。第4条乙方责任1、按图施工、需调整局部经甲方同意施工。施作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;2严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，不影响上下管道畅通;3保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应清扫卫生一次。第5条材料供给7.1乙方提供的材料，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。7.2乙方提供一份材料进场进度方案给甲方，甲方可自行安排时间到场验收条。第6条工程款支付方式11.1由甲乙双方协商确定支付工程款方式，以文字详明：在甲方对工程开工验收后一周内结清第7条平安事项在施工时必须加强平安管理、对于在施工过程中发生的一切不平安及人身伤亡事故均由承包方负责，发包方不承当任何责任第8条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按以下第1种方式解决：1向当地人民法院起诉。第9条附那么15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。15.2本合同签订后工程不得转包。15.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。15.4合同履行完后自动终止。第10条其他约定条款乙方需按甲方要求节省物料基层以方料打框架包石膏扳为主要施工方式,杜绝用木工板打框及双层用料施工.其假设违背约定施工方式造成甲方物料损失、一经发现：那么承包款板材以50元每张、方料40元每捆计算,同时赔付甲方所浪费物料款。甲方有权单方从乙方承包款中直接扣除。3:承包时间不超过天。逾期按每天赔偿甲方元计算赔付。甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________联络：__________________联络：___________________________年____月____日商场装修合同的延伸阅读房屋装修合同的六个考前须知：1、弄清设计收费的计算方式。设计师收费都是按面积计算的。方式可以分以下几种：建筑面积、使用面积，套内建筑面积。2、设计费支出的时间和金额。在合同中装修者应该和设计师约定好设计费用的支付方式设计费用是分四次支付的。3、出示效果图的制作费用。有些不正规的设计合同里，会针对效果图另外要求，假如装修者想让设计师出效果图，必须以一张几百元的费用来支付，这主要是因为设计师的收费已经较低了，假如再送效果图，设计师的整个本钱就高了。4、设计平面图纸的详细内容。在合同中，要注明设计师所制作的图纸内容。因为，有些设计台同在图纸的要求上比拟模糊。5、制作图纸的期限规定。当设计师测量房子后就要做初步的设计方案确认完初步的设计方案后，就要制作第二阶段的设计图纸最后就是制作全套的设计图纸以及主要装饰材料的清单。6、设计师提供效劳的内容规定设计师的效劳从开场设计到施工到家具软装，直到业主入住前都要有的。希望能帮到您！委托设计合同(3篇)_合同范本甲方：______________________________地址：______________________________联络人：____________________________：______________________________：______________________________乙方：_________________公司〔设计人〕一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对________________________工程进展设计工作。二、设计工作内容1．产品的外观设计。2．产品的构造设计。3．根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机。三、乙方在委托合同生效后1．在________天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图〔彩色、电脑打印〕供甲方评审选择；2．在评审意见根底上，乙方在________天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图〔彩色、电脑打印〕、所有的外观装饰设计效果图〔彩色、电脑打印〕；3．在正式方案完成后，乙方在________天内制作可供展览使用的仿真样机壹台；4．每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。四、设计要求乙方保证设计到达甲方提供的国家现行规定的各项平安与技术标准，及有关设计目的的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目的需调整时，双方应友好协商，获得一致意见。五、设计费经商定，甲方支付人民币________________元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签后即将该款________%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方工程完成时间顺延。七、双方商定，该工程在设计、备产阶段，双方均承当保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定，该工程专利申请权归甲方，乙方保存署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：_______________十一、委托设计商定之指标见附件，附件共________页，附件与本委托书共同生效。十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违背，违约方应承当对方由此引起的一切经济损失。十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。甲方：____________________代表：____________________签日期：________________乙方：____________________代表：____________________签日期：________________2023委托设计合同〔2〕合同号：_____________________甲方：清华同方股份应用信息系统本部签订日期：乙方：签订地点：清华同方股份〔以下简称甲方〕委托___________〔以下简称乙方〕负责“________”设计制作成品。本着精诚合作的原那么，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》，内容如下：一、制作工程名称、内容、工期：1、制作工程名称：“”。2、制作内容：平面设计、广告设计、印刷、展板制作、其他3、工期：________年________月________日-________年________月________日。二、制作要求及设计稿：甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿，甲方在收到乙方提供的设计稿后________个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进展修改，并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。甲方最终确认后应出具书面确实认函给乙方，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进展制作。三、甲方权利义务：1、甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文。2、甲方有权对设计、制作进度和质量进展监视，并提出改良意见。3、甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。四、乙方权利义务：1、乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档；2、乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表，向甲方提供合理的报价，并提出对甲方的优惠方案；3、乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作；如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款，详细方式以甲方书面通知为准；4、乙方负责整个设计制作工程的调控；5、乙方有权获得每个详细工程的相关资料；五、价款及支付方式：1、工程总造价：人民币________元整〔大写：人民币________整。〕2、付款方式及时间：工程完成后________日内支付全款。六、其他1、不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承当责任。合同应如何继续履行，双方协商解决。2、本合同含2份附件，与本合同具有同等法律效力。3、双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。4、协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。5、本合同自签之日起生效。6、本合同一式两份，双方各执一份为凭。甲方：清华同方应用信息系统本部乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：受权签人：受权签人：联络：联络：：：附件1：工程人员表效劳客户：清华同方制作工程名称：完成时间：交货地点：工程执行人：工程items执行人员executor联络contacttel.设计总监designdirectorgeneral辅助设计assistantdesigner设计稿出图constructiondrawingdesigner工程监理engineeringinspector客户效劳customerservice后勤效劳logisticsservice附件2：报价明细公司资料样册产品名称××简介规格尺寸×××*×××数量××××册单双面×面色数×色页数××p工作要求用纸封面××g××纸内页××g××纸腹膜及特殊工艺要求价格设计总价元/p总价：出片、打样元/p总价：印刷费特殊印刷工艺报价〔请逐一填写〕纸张费用〔请注明用纸品牌〕总价单册本钱备注〔请说明制作工程材质，数量价格等信息〕注：如本工程维设计工程，请只填写报价明细中“产品名称”、“设计总价”两项即可。如本工程威设计制作非印刷品工程，那么请填写“产品名称”、“设计总价”及“备注”中的工程。2023委托设计合同〔3〕合同编号：________________甲方：清华同方股份应用信息系统本部乙方：____________________________________?签订日期：________________________________?签订地点：________________________________清华同方股份〔以下简称甲方〕委托?___________〔以下简称乙方〕负责“________”设计制作成品。本着精诚合作的原那么，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》，内容如下：一、制作工程名称、内容、工期1．制作工程名称：“________________________”。2．制作内容：□平面设计、□广告设计、□印刷、□展板制作、□其他3．工期：________年______月______日-?________年______月______日。二、制作要求及设计稿甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿，甲方在收到乙方提供的设计稿后________个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进展修改，并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。甲方最终确认后应出具书面确实认函给乙方，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进展制作。三、甲方权利义务1．甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文。2．甲方有权对设计、制作进度和质量进展监视，并提出改良意见。3．甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。四、乙方权利义务1．乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档；2．乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表，向甲方提供合理的报价，并提出对甲方的优惠方案；3．乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作；如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款，详细方式以甲方书面通知为准；4．乙方负责整个设计制作工程的调控；5．乙方有权获得每个详细工程的相关资料；五、价款及支付方式1．工程总造价：人民币________________元整〔大写：人民币________________整。〕2．付款方式及时间：工程完成后________日内支付全款。六、其他1．不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承当责任。合同应如何继续履行，双方协商解决。2．本合同含2份附件，与本合同具有同等法律效力。3．双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。4．协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。5．本合同自签之日起生效。6．本合同一式两份，双方各执一份为凭。甲方：________________地址：________________法定代表人：__________受权签人：__________联络：____________：________________乙方：________________地址：________________法定代表人：__________受权签人：__________联络：____________：________________附件1工程人员表〔略〕附件2报价明细公司资料样册产品名称：________________规格尺寸：________________数量：________________单双面：________________色数：________________页数：________________工作要求用纸封面：________________腹膜及特殊工艺要求：________________价格：________________设计总价元/p?总价：________________出片、打样元/p?总价：________________印刷费：________________特殊印刷工艺报价〔请逐一填写〕：____________纸张费用〔请注明用纸品牌〕：________________总价：________________单册本钱：________________备注〔请说明制作工程材质，数量价格等信息〕注：如本工程维设计工程，请只填写报价明细中“产品名称”、“设计总价”两项即可。-如本工程威设计制作非印刷品工程，那么请填写“产品名称”、“设计总价”及“备注”中的工程。委托设计合同〔4〕甲方：地址：联络人：：：乙方：设计公司〔设计人〕一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对工程进展设计工作。二、设计工作内容：1、产品的外观设计2、产品的构造设计3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机三、乙方在委托合同生效后：1、在天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图〔彩色、电脑打印〕供甲方评审选择；2、在评审意见根底上，乙方在天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图〔彩色、电脑打印〕、所有的外观装饰设计效果图〔彩色、电脑打印〕；3、在正式方案完成后，乙方在天内制作可供展览使用的仿真样机壹台；4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。四、设计要求。乙方保证设计到达甲方提供的国家现行规定的各项平安与技术标准，及有关设计目的的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目的需调整时，双方应友好协商，获得一致意见。五、设计费经商定，甲方支付人民币元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签后即将该款%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方工程完成时间顺延。七、双方商定，该工程在设计、备产阶段，双方均承当保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定，该工程专利申请权归甲方，乙方保存署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：十一、委托设计商定之指标见附件，附件共页，附件与本委托书共同生效。十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违背，违约方应承当对方由此引起的一切经济损失。十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。甲方：乙方：设计公司〔设计人〕代表：代表签日期：签日期：装饰设计合同(3篇)_合同范本甲方：_________乙方：_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。九、双方权利义务：1.甲方(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，并对其完好性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。2.乙方(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%，总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表人(签)：_________代表人(签)：__________________年____月____日_________年____月____日2023装饰设计合同〔2〕上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初第09160号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官徐庆担任审讯长，法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。本案现已审理终结。景泰装饰公司一审诉称：XX年3月14日，景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，合同约定：由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装“易天梭拉蓬天花造型吊顶”。工程初定造价为：097.5元，实际合同额为176400元，梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90000元，尚欠86400元未付。景泰装饰公司诉至法院恳求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86400元和延期付款违约金50000元，并承当本案诉讼费用。梦潮海岸公司一审辩称：景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。XX年3月14日，与景泰装饰公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司，而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初第6号民事判决书，因商务会馆没有注册，所以应由其创办人周丽东作为诉讼主体。本案与(XX)杜民商初第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷，本案诉讼主体有误。另外，(XX)杜民商初第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108000元。对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解，商务会馆负责前期装修，梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。梦潮海岸公司恳求法院驳回景泰装饰公司的起诉。一审法院经审理查明：XX年3月14日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，商务会馆签约代表是刘广辉。合同约定：景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供给“易天梭”拉蓬天花吊顶，并负责安装;造价“按实际施工面积结算”，单价为180元/平方米;工程付款结算方式：甲方在双方签订本合同后，向乙方预付材料款计人民币30000元(30%)整，在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50000(50%)元整;安装效劳完毕后，三个工作日内结清材料款计人民币15000(15%)元整。留5%作为质保金，工程施工后一年内付清。甲方指派尹荣山为甲方驻地代表，负责合同履行、安装质量及进度进展监视检查，办理验收、变更等相关事宜。乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。双方共同验收，验收无误后，双方负责人员需共同签。甲方不按合同的约定付款，每拖延一天，按应付款的5‰向乙方支付滞纳金。合同签订后，北京象牙海岸国际康体俱乐部(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90000元。景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米)，但商务会馆未按合同约定支付全部货款。一审法院另查明：XX年11月8日，工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部企业名称进展核准，有效期3个月，自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期内，该名称不得用于从事经营活动。XX年11月11日和XX年11月21日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》各一份，商务会馆签约代表是刘广辉。因商务会馆拖欠施工款，且商务会馆未进展工商注册，景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院，康体俱乐部应诉，并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议，后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。商务会馆经营方为康体俱乐部。XX年4月8日，北京象牙海岸国际康体俱乐部变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部(即本案原审被告梦潮海岸公司)。一审法院认为：梦潮海岸公司在未经工商登记注册时，使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，并在XX年1月10日以其登记注册的康体俱乐部与景泰装饰公司达成庭外和解协议。梦潮海岸公司经工商登记注册后，仍以商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年3月14日签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，并按合同约定向景泰装饰公司支付了局部货款。梦潮海岸公司虽否认所支付的局部货款不是该合同货款，但未提供相应证据加以证明，且梦潮海岸公司是商务会馆的经营方。综上，商务会馆于XX年3月14日与景泰装饰公司签订的《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》应视为景泰装饰公司与梦潮海岸公司所签，该合同是景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方自愿协商达成，不违背国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方均应按照合同，履行合同规定的义务。现景泰装饰公司依约履行了合同义务，并与梦潮海岸公司驻地代表验收签确认了安装拉膜面积，其要求梦潮海岸公司依约履行付款义务和支付迟延付款滞纳金等诉讼恳求，并无不当，法院予以支持。梦潮海岸公司辩称(XX)杜民商初第6号民事判决书认定的是合同约定的价款108000元，而不是景泰装饰公司起诉要求的数额。由于(XX)杜民商初第6号民事判决书并非生效判决，且梦潮海岸公司未提供足以****景泰装饰公司提供的实际履行合同价款的证据，故对梦潮海岸公司的抗辩，法院不予采信。按照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百一十四条的规定，判决如下：一、梦潮海岸公司内给付景泰装饰公司货款86400元;二、梦潮海岸公司给付景泰装饰公司滞纳金50000元。假如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。梦潮海岸公司不服一审讯决，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：一、一审违背诉讼管辖的法律规定，致使一案两审。根据____关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》假设干问题的意见)第33条规定，XX年1月28日，商务会馆创办人周丽东就本案审理的合同争议向黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(以下简称自治县法院)起诉，自治县法院也依法立案并开庭审理。然而，景泰装饰公司却在两个月后(XX年3月27日)就同一合同争议向一审法院起诉。XX年10月15日，自治县法院就本案合同争议依法判决。就本案合同争议，自治县法院管辖在先，一审法院管辖在后，一审法院应将本案移送自治县法院审理。一审强行审理本案违背了法律规定。二、一审断定梦潮海岸公司为原审被告，认定事实不清，适用法律错误。1、一审法院断定梦潮海岸公司为合同甲方，违背诉讼程序。一审法院不但没有将本案移送自治县法院审理，还自行判决认定梦潮海岸公司为合同甲方，该违法认定直接导致该同一个合同争议，两个法院却分别断定合同甲方为两个不同民事主体。2、一审法院断定上诉人为合同甲方，认定事实有误，适用法律错误。第一，从本案合同内容来看，合同启始甲方表述为泰康阳光温泉假日酒店，而合同签章处甲方签章主体却是商务会馆。因此，合同甲方的表述和确认签章可以充分证明，梦潮海岸公司并非本案争议合同的甲方。第二，刘广辉仅是以商务会馆委托代理人的身份签，依法应由商务会馆创办人周丽东承当责任。第三，刘广辉虽然曾申请过梦潮海岸公司的名称，但其将梦潮海岸公司名赞答应别人使用并注册企业法人。按照法律规定，自梦潮海岸公司工商注册完成之日即具有独立企业法人民事主体资格。并且，梦潮海岸公司注册成立后，本案合同甲方签约人仍然不是梦潮海岸公司，由此，该合同责任应由签章责任人承当。第四，合同责任约束的是合同签约方，而合同以外第三人即使参与合同相关活动，只要其没有明确承诺愿意承当合同责任，那么合同签约任何一方无权就合同责任提出要求。梦潮海岸公司虽然曾向景泰装饰公司付过款，但付款行为与本案合同争议无关。虽然景泰装饰公司主张梦潮海岸公司支付的就是本案合同款，但至今没有依法承当举证责任并出具证明佐证。假使按一审认定梦潮海岸公司支付的是本案合同款，该付款行为也仅是代为垫付款项，而非承诺承当合同责任。同理，在本合同签署前，景泰装饰公司曾与商务会馆签署另外两份合同，此后就该局部合同景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司，梦潮海岸公司依法应诉并与景泰装饰公司达成庭外和解。但双方达成和解仅表示梦潮海岸公司愿意就该局部合同承当责任，但是对于其他合同责任梦潮海岸公司并没有给予承诺。假如按一审讯决推论，那么任何第三人只要承诺承当一系列彼此独立合同中的某一份合同责任，就必须承当所有合同责任，因此，一审讯决的推定适用法律错误。同时，梦潮海岸公司作为独立的民事主体，只是负责管理由商务会馆的经营活动，而非承诺承当合同责任。一审因梦潮海岸公司为经营者就认定由梦潮海岸公司承当合同责任，属于主观臆断。三、一审法院认定事实存在重大失误。1、景泰装饰公司起诉称合同初定造价为097.5元，但梦潮海岸公司出具的合同上明确写明初定造价为108000元，该事实充分证明景泰装饰公司计算合同款项有误。景泰装饰公司证明合同总价款的证据仅为一张便条，该便条上只有所谓甲方代表伊荣山的签。但是梦潮海岸公司出具的合同中，甲方现场负责人处是空白，并不是景泰装饰公司在自己保存的合同中填写的伊荣山。根据法律规定，签约各方所保存的合同如有差异，那么各方仅受自己保存合同文本的约束。因此，一审法院仅凭借景泰装饰公司单方填写的合同，就武断认定伊荣山为合同甲方现场负责人，并确认总价款便条合法有效，该推定适用法律错误。并且，自治县法院判决已经认定本案合同总价款为108000元。自治县法院判决在先，一审讯决在后，且两份判决中合同总价款不同，一审讯决错误。2、一审讯决就交工期限的认定错误。一审讯决认定景泰装饰公司XX年4月30日履行了供货及安装义务，并据此判决梦潮海岸公司支付滞纳金。但梦潮海岸公司已经出具证据(包括自治县法院判决)证明，景泰装饰公司在自治县法院已经确认延迟半个月完工。综上，梦潮海岸公司恳求二审撤销原判，驳回景泰装饰公司的诉讼恳求，或发回重审，并由景泰设计公司承当本案全部诉讼费用。2023装饰设计合同〔3〕委托方〔甲方〕：_________设计方〔乙方〕：_________甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进展室内装饰工程设计。为保证工作顺利进展，双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点：_________二、设计内容：_________三、设计面积：_________四、设计规格┌──────┬───────┬───────┬───────┐│文件名称│张数│内容要求│提交时间│├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││└──────┴───────┴───────┴───────┘第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费为人民币〔大写〕_________元。二、本工程设计费按：每平方米设计费_________元。建筑面积平方米×元／平方米=_________元。三、付款方式：1．合同一经签订，甲方3天内应付首期款合同总额_________％，计_________元。2．乙方提交设计方案，甲方3天内应付款合同总额_________％，计_________元。3．设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款合同总额_________％，计_________元。4．如有增加设计工程，设计费另计。第三条违约责任：1．合同经双方签生效后，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新补订协议。2．甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3．甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方假如逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4．合同生效后，在合同履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金合同总额的_________％。5．甲方擅自解除合同，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同，乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1．合同履行期间如发生争议，双方协商友好解决。2．协商不成，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。第六条合同生效1．本合同由甲、乙双方盖章、签后生效。2．补充合同与本合同具有同等法律效力。3．本合同签订后不得转包。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________代表〔签〕：_________代表〔签〕：__________________年____月____日_________年____月____日装饰设计合同〔4〕甲方：_________乙方：_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。1.甲方(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，并对其完好性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%，总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表人(签)：_________代表人(签)：__________________年____月____日_________年____月____日必备！平面设计合同范文优选(3篇)平面设计合同【篇一】甲方：乙方(受聘人)：身份证号：联络：甲方系专业从事家居装饰设计，智能家居安装的公司，现聘请乙方到甲方处工作，为明确双方的权利与义务，现甲、乙双方经协商一致，达成协议如下：一、合同期限为壹年：自20___年月日至20年月日止，合同期满聘用关系自然终止。聘用合同期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同。二、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向确定乙方工作岗位为设计部主任设计师。工作要求：1、严格遵守公司的各项规章制度，不迟到，不早退，不旷工，有事事先履行请假手续。2、根据公司与业主意向，及时拿出装修设计预案，可考虑多种方案供參考。3、工程合同签订后，应在开工前拿出整体设计方案，时间紧迫的，必须加班配合。4、设计人员应对尺寸进展现场实地复核，设计内容要完好。负责设计的方案负责技术交底。5、不得利用公司资，外接业务、中介业务、转包业务或以任何形式收受建材商回扣，收受的应上缴公司，违背者按辞退处理。6、各类设计图纸，必须经公司同意前方可出图。7、在施工过程中，向工程施行人员现场解释图纸内容、技术要求，根据工程部和客户要务施行现场指导，确保工程设计和施工效果。8、在施工过程中对不科学、不合理的设计局部与同行及施工管理人协商，酌情修改，力争不返工、少返工。9、施工过程中由于设计主观原因导致工程返工等，那么返工费用视责任大小相应由设计人员承当，并在当月工资结算时扣除。10、对各工程方案图纸要分别整理归档，做好___，设计草稿要及时销毁，需调用存档图纸时向公司汇报，征得同意方可借出、复制。11、未经公司同意，设计人员不得擅自为别人设计装修方案，或向别人透露公司的任何信息，特别是客户信息、设计图纸和公司近期主要工作内容、方案。否那么，公司将作严厉处分，直至辞退。12、外接的设计图纸，根据图纸内容、数量由设计人员填写委托工单，交给设计部负责人，负责人审签后交财务扎口。财务收款后，开出收款凭据，并签字放行，客户凭此据领图。不见凭据，不得发出图纸。13、绝对服从公司管理，遵守公司管理规定，及时完成公司交办的其他事务。三、薪酬待遇：底薪加提成1、甲方支付给乙方的月工资底薪为：3000.002、业务提成：A、业务设计部按照成交价总额提3%-6%，基装业务3万元以上为3%，8万元以上为4%，15万元以上为5%，20万元以上为6%。整装业务通提2%。B、每个月见面客户(建筑面积120平米以上)按照3比1的签单率进展考核。见面客户减少的或增加，按照比例增减签单率，乙方承诺在甲方现有价格根底上成交单价进步10%。签单率未到达的，按照百分比扣减底薪。签单客户必须保证公司的毛利润不低于30%，低于的按照二分之一比例承当经济责任。C、设计部收取的设计费除去费用(业务提成3%，效果图费用)开支后，按照5比5的比例分配。乙方的业务提成按月计算，客户付款后结算。五、乙方在职期间所开发的一切客户为甲方所有。乙方不得私下订单，一经发现，将承当5000元的违约责任。六、协议解除1、设计人员要具备良好的职业道徳，合同期满不续签时，应提早1个月与公司沟通，以便公司安排工作。自己负责的工程工程必须完工交付方可分开公司，分开公司前必须结清与公司帐务。否那么，公司有权扣除乙方的一个月工资2、如乙方在任职期内参与其它与本公司业务相类似的经济活动，以权谋私出卖甲方技术资料和商业信息的，甲方有权终止合同，辞退。3、乙方在任职期内必须严格遵守甲方各项管理制度，严重渎职，营私舞弊，对甲方单位利益造成重大损害的，甲方有权追究责任，终止合同辞退。4、甲方未能按时支付工资及业务提成的，乙方有权终止合同。5、甲方单位被撤消，聘用合同自行终止。6、本合同期满后，乙方在甲方产生的客户资归甲方所有。7、经合同双方当事人协商一致，聘用合同可以解除。8、双方不能以任何理由提早终止和解除本合同，违约者支付人民币5000元作为违约金给对方。9、合同履行期间，乙方单方面要求提早解除聘用合同或因乙方违背公司管理规定被辞退的，甲方有权不支付未结算局部工资及业务提成费用，乙方同时应支付人民币5000元作为违约金给甲方。七、本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字或盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日平面设计合同【篇二】甲方：广东德银资产管理乙方：广州市赛博广告托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、合同内容及要求：1、乙方需为甲方公司设计一套专属于甲方公司的VI识别系统手册，其中包括根底及应用两大局部;2、乙方为甲方提供市长大厦27楼的前台及电梯口公司标识效果图;设计合同3、本套手册需在20xx年2月1日之前完成并交于本公司审核。二、设计费用：设计税前费用总计为：人民币￥42000元，(大写：肆万贰仟元整)。三、付款方式：1、甲方需在合同签订时支付乙方设计总费用的50%即人民币￥21000元.(大写：贰万壹仟元整)。2、乙方将设计正稿电子版交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民￥21000元.(大写：贰万壹仟元整)。3、甲方应按本合同规定的时间和方式向乙方支付款项。4、甲方应以现金、支票或电汇等方式按规定时间将款项支付至乙方指定账户，逾期按每日千分之五收取违约金。四、设计作品的时间及交付方式：1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。2、乙方将设计正稿原文件的电子版以刻录光盘的形式提交给甲方。五、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方承受甲方的委托，就委六、双方的权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以便乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进展作品设计。2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。七、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提早终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：广限公司甲方代表签名：乙方代表签名：20xx年12月xx日20xx年12月xx日平面设计合同(篇三)委托方〔甲方〕：__________________________法定代表人：__________________________工程联络人：__________________________联络方式：__________________________通讯地址：__________________________：__________________________：______________________________：__________________________受托方〔乙方〕：__________________________法定代表人：__________________________工程联络人：__________________________联络方式：__________________________通讯地址：__________________________：__________________________：______________________________：__________________________根据中华人民共和国合同法中华人民共和国著作权法及其他相关法律法规，双方就甲方委托乙方设计________________________作品事项，在真实、充分表达各自意愿的根底上，经过平等协商，达成如下协议〔简称本合同〕，由双方共同遵守。第一条[合同内容]1.本合同委托作品的要求：〔1〕设计作品的内容〔如填写空格不够，可另作附件〕：__________________________〔2〕设计作品的用处及使用范围〔如填写空格不够，可另作附件〕：__________________________〔3〕设计作品的交付时间：__________________________2.在本合同履行过程中，如甲方提出新的设计要求，双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。3.乙方保证所交付的设计作品具有独创性、不存在任何权利瑕疵，包括但不限于知识产权瑕疵，否那么因此引起的任何法律责任由乙方负责；乙方为完本钱合同委托事项而需要使用别人作品的，应保证得到该作品著作权人的有效受权。第二条[根底资料]1.甲方应向乙方提供的根底资料及协作事项如下：__________________________〔1〕根底资料清单：__________________________〔2〕提供时间和方式：__________________________〔3〕其他协作事项：__________________________〔4〕本合同履行完毕后，前述根底资料按以下方式处理：2.甲方保证所提供的根底资料不存在任何权利瑕疵，包括但不限于知识产权瑕疵，否那么因此引起的任何法律责任由甲方负责。3.乙方在收到根底资料后应立即检查签收。如乙方认为根底资料不符合本条要求，应向甲方说明理由，要求甲方尽快重新提供。4.在设计过程中，假如乙方发现根底资料存在错误或前后不符的情况，应当及时通知甲方。如确属根底资料存在错误或前后不符而产生的延误及损失由甲方负责。5.无论乙方是否书面通知甲方，告知根底资料存在错误或前后不符的情况，均不免除甲方就其根底资料存在错误或前后不符应承当的责任。第三条[合同价款]共计人民币￥__________________________________元整〔大写〕即rmb：__________〔小写〕；第四条[付款方式]1.本合同签订后，甲方支付合同总额的50%，即人民币￥______________________________元整〔大写〕即rmb：__________〔小写〕；2.工程完毕后甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥______________________________元整〔大写〕即rmb：__________〔小写〕。第五条[设计建议]甲方有权对乙方的设计提出建议，以使乙方设计的委托作品更符合甲方要求。甲方提出的建议，假如构成一个新的设计要求，双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等安排另行签订协议。第六条[工作转让]未经甲方同意，乙方不得将本合同委托作品设计的主要工作转让第三人承当，但在紧急情况下乙方为维护甲方的利益需要转委托的除外。第七条[成果转让]乙方不得在向甲方交付委托设计作品之前，自行将委托设计作品转让给第三人。双方另有约定的除外。第八条[交付方式]乙方应当按以下方式向甲方交付委托作品：1.交付时间：______年___月___日前交付。2.交付地点为以下第__种：〔1〕甲方住所地当面交付__________________________；〔2〕乙方住所地当面交付__________________________；〔3〕其他__________________________。3.交付的载体选择以下第__种形式：〔1〕纸质版本__________________________；〔2〕电子版本______________________